2025年度水电工程监理与质量保障承包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度水电工程监理与质量保障承包合同合同目录第一章合同双方基本信息1.1双方名称1.2联系人1.3联系电话1.4电子邮箱1.5通讯地址第二章合同签订依据2.1政策法规2.2项目批准文件2.3投资计划第三章项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程预算第四章监理与质量保障服务内容4.1监理范围4.2质量保障范围4.3监理方法4.4质量保障措施第五章监理与质量保障工作流程5.1监理前期准备5.2工程施工过程监理5.3工程验收5.4质量事故处理5.5监理报告编制第六章监理与质量保障期限6.1监理期限6.2质量保障期限第七章监理与质量保障费用7.1监理费用7.2质量保障费用7.3付款方式7.4付款时间7.5违约责任第八章合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同终止与解除11.1合同终止11.2合同解除11.3合同解除条件第十二章合同附件12.1附件一：监理方案12.2附件二：质量保障方案12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：合同签订时间及地点第十三章合同生效与解除13.1合同生效13.2合同解除条件13.3合同解除程序第十四章合同其他约定14.1合同保密14.2合同解释14.3合同解除后的后续处理14.4合同补充协议合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1双方名称甲方：_________水电工程开发乙方：_________工程监理1.2联系人甲方联系人：_________乙方联系人：_________1.3联系电话甲方联系电话：_________乙方联系电话：_________1.4电子邮箱甲方电子邮箱：_________乙方电子邮箱：_________1.5通讯地址甲方通讯地址：_________乙方通讯地址：_________第二章合同签订依据2.1政策法规本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.2项目批准文件本合同依据《_________水电工程项目可行性研究报告批准文件》。2.3投资计划本合同依据《_________水电工程项目投资计划》。第三章项目概况3.1工程名称_________水电工程3.2工程地点_________省_________市_________县3.3工程规模_________万千瓦3.4工程内容包括大坝、引水系统、发电厂房、升压站等。3.5工程预算_________亿元人民币第四章监理与质量保障服务内容4.1监理范围包括施工准备、施工过程、工程验收等全过程。4.2质量保障范围包括工程质量、安全、进度、投资控制等。4.3监理方法采用现场监理、远程监控、定期检查等方式。4.4质量保障措施建立质量管理体系，严格执行国家及行业标准。第五章监理与质量保障工作流程5.1监理前期准备包括人员配备、设备配置、资料收集等。5.2工程施工过程监理包括施工组织设计审查、施工方案审查、施工过程监督等。5.3工程验收包括分部工程验收、单位工程验收、竣工验收等。5.4质量事故处理及时上报、分析原因、制定整改措施。5.5监理报告编制定期编制监理报告，包括工程质量、进度、投资控制等方面。第六章监理与质量保障期限6.1监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。6.2质量保障期限自工程竣工验收合格之日起至工程保修期满之日止。第七章监理与质量保障费用7.1监理费用监理费用总额为_________万元人民币。7.2质量保障费用质量保障费用总额为_________万元人民币。7.3付款方式监理费用和质量保障费用按月支付，每月支付比例为_________。7.4付款时间每月支付时间为每月______日前。7.5违约责任若甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。若乙方未按合同约定履行监理和质量保障义务，应向甲方支付_____%的违约金。第八章合同履行与变更8.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同变更任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。第九章违约责任9.1违约情形包括但不限于未按时付款、未按合同约定履行监理和质量保障义务、提供虚假信息等。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金计算违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的_____%。第十章争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为_________仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁规则进行。第十一章合同终止与解除11.1合同终止合同因下列原因终止：合同履行完毕、合同解除、合同依法被撤销等。11.2合同解除任何一方有权在对方违约的情况下解除合同。11.3合同解除条件包括但不限于严重违约、不可抗力等。第十二章合同附件12.1附件一：监理方案12.2附件二：质量保障方案12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：合同签订时间及地点第十三章合同生效与解除13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件合同解除条件见第十一章。第十四章合同其他约定14.1合同保密双方对本合同内容负有保密义务。14.2合同解释本合同如有歧义，按有利于合同订立方的原则进行解释。14.3合同解除后的后续处理合同方签字：甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权甲方保留对项目总体决策的权力，包括但不限于工程规模、设计变更、施工方案等重大决策。1.2人员安排权甲方有权根据项目需要，调整监理团队的人员配置，包括但不限于监理工程师、监理员等。1.3工程进度控制权甲方有权对工程进度进行监督，确保项目按计划推进，对进度延误承担相应责任。1.4工程质量监督权甲方有权对工程质量进行监督，对不符合质量要求的部分有权要求乙方进行整改。1.5工程变更管理权甲方有权对工程变更进行审批，变更后的费用、工期等由双方协商确定。1.6争议解决优先权在合同执行过程中，若发生争议，甲方有权提出解决方案，并优先考虑甲方的意见。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1监理方案制定权乙方有权根据工程特点和实际情况，制定详细的监理方案，包括监理流程、质量控制点等。2.2监理团队组建权乙方有权根据监理方案，组建合适的监理团队，确保监理工作的顺利进行。2.3工程进度监督权乙方有权对工程进度进行监督，对进度延误提出整改意见，并有权要求甲方采取措施。2.4工程质量监督权乙方有权对工程质量进行监督，对不符合质量要求的部分有权要求甲方进行整改。2.5工程变更审批权乙方有权对工程变更进行初步审查，并提出是否同意变更的意见。2.6争议解决主导权在合同执行过程中，若发生争议，乙方有权提出解决方案，并主导争议解决过程。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构选聘双方应共同协商确定中介机构的选聘方式和标准，确保中介机构的公正性和权威性。3.2中介机构职责中介机构应负责协调双方关系，监督合同执行情况，对双方违约行为提出处理意见。3.3中介机构费用中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确费用支付方式和时间。3.4中介机构报告中介机构应定期向双方提交工作报告，包括合同执行情况、争议解决进展等。3.5中介机构独立性中介机构应保持独立性，不受任何一方影响，确保工作公正、客观。3.6中介机构更换如中介机构无法履行职责或出现重大失误，双方可协商更换中介机构。3.7中介机构责任中介机构应对其工作结果承担责任，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：监理方案2.附件二：质量保障方案3.附件三：工程进度计划4.附件四：合同签订时间及地点5.附件五：中介机构选聘文件6.附件六：中介机构报告7.附件七：工程变更记录8.附件八：违约金支付凭证9.附件九：争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付监理费用。认定：甲方在规定付款时间内未支付监理费用，视为违约。2.违约行为：乙方未按合同约定履行监理和质量保障义务。认定：乙方在监理过程中，未按合同规定执行监理工作，导致工程质量、进度或投资控制出现问题，视为违约。3.违约行为：甲方未按合同约定进行工程变更审批。认定：甲方在工程变更过程中，未按合同规定审批变更，视为违约。4.违约行为：中介机构未按合同规定履行职责。认定：中介机构在合同执行过程中，未能履行其协调、监督职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.违约：合同当事人违反合同约定的义务。3.仲裁：合同当事人因合同履行发生争议，提交仲裁机构进行裁决。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：合同当事人对合同履行过程中产生的争议进行协商或通过其他方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，分析延误原因，调整进度计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即采取措施，要求责任方整改，确保工程质量符合要求。3.问题：费用支付纠纷。解决办法：按照合同约定，协商解决费用支付问题，必要时提交仲裁。4.问题：中介机构更换。解决办法：双方协商确定更换中介机构，确保中介机构的独立性和公正性。五、所有应用场景：1.水电工程项目监理与质量保障。2.工程施工过程中的争议解决。3.工程变更管理。4.工程进度控制。5.工程质量监督。全文完。2025年度水电工程监理与质量保障承包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方委托乙方进行2025年度水电工程监理与质量保障工作，为确保工程质量，保障工程进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务，确保水电工程在施工过程中质量得到有效保障，工程进度按期完成。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中的“水电工程”是指甲方委托乙方监理与质量保障的各类水电建设项目，包括但不限于水电站、水利枢纽、供水工程、排水工程等。3.2关键词解释：（1）监理：乙方根据甲方要求，对水电工程进行全过程、全方位的监督和管理，确保工程质量、进度、安全等方面符合国家及行业相关标准。（2）质量保障：乙方通过监理工作，对水电工程实施质量控制，确保工程达到预定的质量标准。（3）合同履行：指甲方、乙方及其他相关方按照本合同约定，履行各自的权利和义务，完成合同约定的各项任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对水电工程进行全过程、全方位的监理与质量保障工作。（2）甲方有权要求乙方及时向其提供监理与质量保障工作的相关资料和报告。（3）甲方应按照合同约定，支付乙方监理与质量保障费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，对水电工程进行全过程、全方位的监理与质量保障工作。（2）乙方应保证监理与质量保障工作的质量，确保工程达到预定的质量标准。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供监理与质量保障工作的相关资料和报告。（4）乙方应配合甲方及其他相关方对水电工程进行监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至水电工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：水电工程所在地。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，采用现场监理、远程监理、专项检查等方式，对水电工程进行监理与质量保障工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）水电工程竣工验收合格；（2）双方协商一致，解除合同；（3）因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应共同协商解决合同终止后的相关问题。6.4终止后果：（2）合同终止后，双方应按照国家及行业相关法律法规，处理合同终止后的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理服务费：根据工程规模、复杂程度和监理服务内容，由双方协商确定的监理服务费。（2）质量保障费用：为确保工程质量，乙方需投入一定的人力和物力，包括检测设备、人员培训等费用。（3）其他费用：如交通费、通讯费、差旅费等。7.2支付方式（1）乙方应向甲方提供详细的费用清单和发票，甲方在收到费用清单及发票后，应及时予以审核。（2）支付方式：甲方应按照本合同约定的支付比例和方式，将监理与质量保障费用支付给乙方。（3）乙方应提供银行账户信息，甲方在支付费用时，应将款项直接转入乙方指定的银行账户。7.3支付时间（1）监理服务费：按季度支付，每个季度末前15个工作日内支付。（2）质量保障费用：在工程每个阶段完成后，经甲方验收合格后10个工作日内支付。（3）其他费用：按实际发生时间支付，每个季度末前15个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应保证支付金额准确无误。（2）甲方支付费用后，如发现支付金额有误，应在收到乙方通知后的10个工作日内，向乙方支付正确金额。（3）乙方在收到甲方支付的费用后，应及时向甲方提供相应的服务。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付监理与质量保障费用，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。（2）甲方如违反合同约定，导致工程进度延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定履行监理与质量保障义务，导致工程质量不符合标准，应承担相应的责任。（2）乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方、乙方违约责任及赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。（2）赔偿金额以实际损失为准，包括但不限于直接经济损失、工期延误损失等。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在合同履行过程中，所涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。（2）双方在合同终止后，仍需继续保密的信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限为合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、政治动乱、政府行为等；（3）其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）在不可抗力发生期间，双方均应暂停履行合同。（2）不可抗力发生后的责任和义务，由双方协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政治动乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成，任何一方均可申请调解。（2）调解不成，任何一方均可申请仲裁或提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让或委托他人代为履行本合同。（2）如需转让，双方应签订书面协议，明确转让的具体事宜。12.2不得转让的情形（1）本合同项下的监理与质量保障服务；（2）合同中约定的保密信息；（3）其他根据法律法规或双方约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，除非双方另有约定，甲方保留对水电工程的设计、施工、监理等方面的最终决定权。（2）乙方在合同履行过程中，如发现工程存在安全隐患或质量问题，有权要求甲方采取整改措施。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，乙方有权对甲方提供的施工图纸、技术资料等进行审查，并提出修改意见。（2）乙方有权对工程进度、质量进行监督，并对不符合要求的工程提出整改要求。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方对本合同内容提出修改或补充意见，应书面通知对方。（2）双方应就修改或补充内容进行协商，达成一致意见后，以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力（1）补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）补充协议的签订，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互协作，共同完成水电工程监理与质量保障工作。（2）甲方应提供必要的资料、设备、场地等，为乙方履行合同提供便利。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论工程进度、质量、安全等方面的问题。（2）双方应建立信息共享机制，及时沟通工程相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，不因其他文件的存在而失去其效力。16.3增减条款（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。（2）任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：签字：________________日期：____年____月____日盖章：________________乙方（承包方）：签字：________________日期：____年____月____日盖章：________________其他相关方：签字：________________日期：____年____月____日盖章：________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的工程图纸、技术资料、施工方案等文件。2.乙方提交的监理方案、质量保障计划、检测报告等文件。3.双方协商达成的补充协议及会议纪要。4.甲方支付费用的凭证及乙方收款凭证。5.工程进度报告、质量检查报告等。6.不可抗力事件证明材料。7.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付监理与质量保障费用。违反合同约定，导致工程进度延误。提供的施工图纸、技术资料等不符合要求。2.乙方违约：未按合同约定履行监理与质量保障义务，导致工程质量不符合标准。因自身原因导致工程进度延误。未及时提供监理与质量保障工作的相关资料和报告。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规，由双方协商或仲裁机构进行判断。三、法律名词及解释：1.监理：对水电工程进行全过程、全方位的监督和管理。2.质量保障：确保工程达到预定的质量标准。3.不可抗力：无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。4.争议解决：协商、调解、仲裁或诉讼。5.保密：对合同中的商业秘密、技术秘密、财务信息等进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：甲方应按照合同约定支付费用，如逾期支付，应支付逾期付款利息。2.问题：乙方未按期提交报告。解决办法：乙方应按照合同约定及时提交报告，如未按时提交，应承担相应的违约责任。3.问题：工程出现质量问题。解决办法：乙方应及时发现并报告甲方，甲方应组织相关人员进行整改，确保工程质量。4.问题：不可抗力事件影响工程进度。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，确保工程进度不受影响。5.问题：争议无法通过协商解决。解决办法：双方可申请调解、仲裁或诉讼，依法解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：（1）名称：_________（2）地址：_________（3）联系人：_________（4）联系电话：_________2.第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，提供专业的水电工程监理与质量保障服务。（2）第三方应确保监理与质量保障工作的质量，对工程质量负责。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件，以确保监理与质量保障工作的顺利进行。（2）第三方有权要求甲方按照合同约定支付监理与质量保障费用。4.第三方义务：（1）第三方应遵守国家相关法律法规，执行合同约定。（2）第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理与质量保障费用。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等文件。（3）乙方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得合同约定的监理与质量保障费用。（2）乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。（3）乙方有权获得因不可抗力事件导致的合同解除后的合理补偿。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付监理与质量保障费用，应向乙方支付逾期付款利息。（2）甲方违反合同约定，导致工程进度延误，应承担相应的责任。（3）甲方不得要求乙方承担超出合同约定的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理与质量保障义务。（2）甲方有权要求乙方提交监理与质量保障工作的相关资料和报告。（3）甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权获得合同约定的监理与质量保障服务。（2）甲方有权获得因乙方违约而产生的违约金。（3）甲方有权获得因不可抗力事件导致的合同解除后的合理补偿。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时履行监理与质量保障义务，应向甲方支付违约金。（2）乙方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的责任。（3）乙方不得要求甲方承担超出合同约定的责任。全文完。2025年度水电工程监理与质量保障承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.监理与质量保障范围4.1监理范围4.2质量保障范围4.3监理与质量保障工作内容5.监理与质量保障职责5.1监理单位职责5.2承包单位职责5.3双方共同职责6.监理与质量保障方法6.1监理方法6.2质量保障方法6.3监理与质量保障措施7.监理与质量保障费用7.1监理费用7.2质量保障费用7.3费用支付方式8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同变更与解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3其他约定事项13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理与质量保障方案13.3附件三：费用明细表14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水电工程开发乙方：监理咨询1.2合同双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方：联系人：，联系电话：138xxxx5678乙方：联系人：，联系电话：139xxxx56782.合同标的2.1工程名称：水电工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：装机容量万千瓦，水库总库容亿立方米2.4工程内容：水库大坝、溢洪道、引水隧洞、发电厂房等3.合同期限3.1合同起始日期：2025年1月1日3.2合同终止日期：2028年12月31日4.监理与质量保障范围4.1监理范围包括但不限于工程质量、进度、投资、安全、合同执行等方面4.2质量保障范围包括但不限于原材料、设备、施工工艺、工程质量检测等方面4.3监理与质量保障工作内容1.编制监理大纲、监理规划和监理细则2.对施工单位进行监理，包括施工准备、施工过程、施工验收等3.对工程进行质量检测，确保工程质量符合设计要求和国家标准4.对工程进度进行监控，确保工程按期完成5.对工程投资进行控制，确保工程投资合理6.对施工安全进行监管，确保施工安全5.监理与质量保障职责5.1监理单位职责1.负责制定监理方案，组织实施监理工作2.对施工单位进行监督检查，确保工程质量、进度、安全、投资等方面的符合要求3.对工程质量检测数据进行审核，确保数据真实、准确4.对工程进度进行监控，确保工程按期完成5.对工程投资进行控制，确保投资合理6.对施工安全进行监管，确保施工安全5.2承包单位职责1.负责施工准备，确保施工条件符合要求2.按照设计要求和施工规范进行施工3.对施工质量、进度、安全、投资等方面进行自检，并及时向监理单位报告4.对监理单位提出的问题和建议进行整改5.配合监理单位进行工程质量检测和工程进度监控6.对施工安全进行管理，确保施工安全6.监理与质量保障方法6.1监理方法采用现场巡视、旁站监理、平行检验、见证取样等方法6.2质量保障方法采用原材料检测、设备检测、施工过程检验、工程质量检测等方法6.3监理与质量保障措施1.建立健全监理制度，明确监理职责和权限2.制定监理计划和监理方案，确保监理工作有序进行3.加强对施工单位的监督检查，确保施工质量4.加强对工程进度的监控，确保工程按期完成5.加强对工程投资的控制，确保投资合理6.加强对施工安全的监管，确保施工安全7.监理与质量保障费用7.1监理费用监理费用为人民币万元整7.2质量保障费用质量保障费用为人民币万元整7.3费用支付方式1.甲方在合同签订后支付监理费用总额的%2.甲方在工程每个阶段验收合格后支付监理费用总额的%3.甲方在工程竣工后支付监理费用总额的%8.合同变更与解除8.1合同变更1.合同双方协商一致，可以对本合同进行变更。2.变更内容应包括但不限于工程范围、监理与质量保障范围、费用、期限等。3.变更内容应以书面形式确定，并作为本合同的附件。8.2合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行时，合同双方可以解除合同。2.一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同解除应以书面形式通知对方，并自通知之日起生效。8.3合同变更与解除的程序1.合同变更或解除前，双方应进行充分协商。2.变更或解除合同的内容应明确，并由双方签字盖章。3.变更或解除合同的通知应在合同约定的期限内送达对方。9.违约责任9.1违约情形1.乙方未按照合同约定履行监理与质量保障职责。2.甲方未按照合同约定支付费用。3.双方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。3.若违约金不足以弥补损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。9.3违约责任追究1.违约方应在接到违约通知后日内支付违约金。2.若违约方未在规定期限内支付违约金，守约方有权采取法律手段追究违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.若协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。3.若未约定仲裁机构，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序1.争议发生后，双方应在日内提交争议解决申请。2.争议解决机构应在接到申请后日内作出裁决或判决。3.裁决或判决为终局裁决，双方应予以执行。11.合同生效与终止11.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.甲方支付首期费用。3.合同经合同签订地工商行政管理部门备案。11.2合同终止条件1.合同期限届满。2.合同双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同终止程序1.合同终止前，双方应进行必要的清算。2.合同终止后，双方应签署合同终止确认书。3.合同终止确认书应作为本合同的附件。12.其他约定12.1保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。12.2不可抗力条款1.不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.发生不可抗力事件，合同双方应协商解决合同履行问题。3.因不可抗力导致合同无法履行，合同双方互不承担责任。13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：监理与质量保障方案13.3附件三：费用明细表14.合同签署与生效14.1合同签署1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.双方代表应在合同上签字盖章。14.2合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应严格履行合同约定的各项义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.第三方是指在合同执行过程中，由合同双方邀请或指定，参与合同实施、监督、评估或提供专业服务的独立第三方。2.第三方不包括合同双方及其关联方、代理人或员工。15.2第三方介入方式1.第三方介入可以是咨询、监理、评估、检测、审计等。2.第三方介入应根据合同需要和实际情况确定。15.3第三方责任1.第三方应按照合同约定或委托协议履行职责。2.第三方对其提供的服务承担相应责任，但责任范围不得超过其委托协议或合同中明确的责任限额。15.4第三方责任限额1.第三方责任限额应根据其委托协议或合同约定确定。2.第三方责任限额应在合同中明确，并以书面形式确认。3.若第三方责任限额低于合同总金额的一定比例，应征得合同双方同意。15.5第三方介入程序1.合同双方协商一致后，确定第三方介入的具体事宜。2.合同双方应与第三方签订委托协议或合同，明确双方的权利和义务。3.第三方应在合同或委托协议约定的期限内履行职责。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方责任1.甲方应确保第三方具备相应的资质和能力。2.甲方应向乙方提供第三方资质证明和相关资料。3.甲方应对第三方在合同履行过程中的行为进行监督。16.2乙方责任1.乙方应配合甲方邀请的第三方介入工作。2.乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。3.乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方在合同履行过程中的职责和权利仅限于其委托协议或合同约定的范围。2.第三方不得干涉合同双方的正常业务往来。3.第三方不得泄露合同双方的商业秘密和隐私。4.第三方在履行职责过程中产生的费用由委托方承担。17.第三方责任与违约责任17.1第三方责任1.第三方未履行合同义务或违反合同约定的，应承担违约责任。2.第三方违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.第三方违约责任的具体承担方式由合同或委托协议约定。17.2违约责任1.合同双方在合同履行过程中发生违约，应按照合同约定承担违约责任。2.违约责任的承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.合同双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商、调解或仲裁等方式解决。18.第三方介入的终止18.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。2.第三方因故无法履行职责，经合同双方同意终止介入。3.合同双方协商一致终止第三方介入。18.2第三方介入终止程序1.第三方介入终止前，合同双方应进行必要的清算。2.合同双方应签署第三方介入终止确认书。3.第三方介入终止确认书应作为本合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况详细要求：包括工程名称、地点、规模、主要工程内容、设计要求、施工规范等。说明：本附件为合同执行的基础文件，用于明确工程的基本信息。2.附件二：监理与质量保障方案详细要求：包括监理范围、质量保障范围、监理方法、质量保障方法、措施、人员配备等。说明：本附件为监理与质量保障工作的指导文件，用于指导监理单位的工作。3.附件三：费用明细表详细要求：包括监理费用、质量保障费用、支付方式、支付时间等。说明：本附件为合同费用的详细说明，用于双方明确费用承担。4.附件四：第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、职责、责任限额、费用、介入程序等。说明：本附件为第三方介入的详细协议，用于明确第三方在合同中的角色和责任。5.附件五：合同变更记录详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期、双方签字等。说明：本附件用于记录合同变更的历史，确保合同的准确性和完整性。6.附件六：违约通知详细要求：包括违约行为描述、违约责任认定、整改要求、通知日期等。说明：本附件用于正式通知对方违约行为，并要求对方采取整改措施。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁程序等。说明：本附件用于在发生争议时，明确争议解决的具体方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按照合同约定履行监理职责。责任认定标准：根据合同约定，监理单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若监理单位未按照合同约定进行现场巡视，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。2.违约行为：承包单位未按照合同约定完成工程。责任认定标准：根据合同约定，承包单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若承包单位未按照合同约定的时间完成工程，导致工期延误，承包单位应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：甲方未按照合同约定支付费用。责任认定标准：根据合同约定，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按照合同约定的时间支付监理费用，甲方应按照合同约定的违约金比例支付违约金。4.违约行为：第三方未按照委托协议或合同约定履行职责。责任认定标准：根据委托协议或合同约定，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方在提供咨询服务时出现重大失误，导致工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度水电工程监理与质量保障承包合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在2025年度内将进行水电工程建设，为确保工程质量和进度，甲方决定委托乙方担任水电工程监理与质量保障承包商，双方经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合水电工程监理与质量保障业务的实际需求，经双方共同协商，特订立本合同。三、定义与解释3.1专业属于（1）工程监理：对水电工程的设计、施工、安装等全过程进行监督检查，确保工程质量符合国家标准和设计要求。（2）质量保障：对水电工程材料、设备、工艺等进行质量检测，确保工程质量达到规定标准。3.2关键词解释（1）水电工程：指利用水力资源发电、提水、灌溉、防洪等工程。（2）监理：指对工程建设全过程进行监督管理，确保工程质量和进度。（3）质量保障：指对工程建设中的材料、设备、工艺等进行质量检测，确保工程质量达到规定标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保乙方按照合同约定履行监理与质量保障职责。（2）甲方有权要求乙方提交监理与质量保障报告，并对乙方的工作提出意见和建议。（3）甲方应按合同约定向乙方支付监理与质量保障费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，全面履行监理与质量保障职责，确保水电工程质量达到规定标准。（2）乙方应定期向甲方提交监理与质量保障报告，并及时反馈工程质量和进度情况。（3）乙方应配合甲方对工程进行监督检查，对甲方提出的问题和建议及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至水电工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点水电工程所在地。5.3合同履行方式乙方根据合同约定，在水电工程所在地履行监理与质量保障职责。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的监理与质量保障任务完成。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）合同到期或终止条件满足时，双方应按照合同约定办理终止手续。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算。6.4终止后果（2）双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同中，乙方提供的水电工程监理与质量保障服务的费用构成如下：（1）监理服务费：根据水电工程规模、复杂程度和监理工作量，按照市场行情和双方协商确定。（2）质量检测费：根据工程所需检测的材料、设备种类和数量，按照市场价格和双方协商确定。（3）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等，按照实际发生费用和双方协商确定。7.2支付方式（1）监理服务费：按月支付，每月末前支付当月监理服务费的80%，剩余20%在工程竣工验收合格后支付。（2）质量检测费：按实际检测项目支付，检测完成后10个工作日内支付检测费用的90%，剩余10%在工程竣工验收合格后支付。（3）其他费用：按实际发生费用支付，费用发生后的10个工作日内支付。7.3支付时间（1）监理服务费：每月支付时间为每月末前。（2）质量检测费：检测完成后10个工作日内支付。（3）其他费用：费用发生后的10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付时间内将款项汇入乙方指定的账户。（2）甲方支付款项时，应在汇款凭证上注明“2025年度水电工程监理与质量保障承包合同费用支付”。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的千分之五，每日计收。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期或质量问题的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按上述规定计算。（2）因违约造成损失的，双方应协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密和甲方提供的其他保密信息。（2）水电工程的设计、施工、安装等过程中的相关信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得将保密信息用于合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然现象、社会现象或其他无法预见、无法避免、无法克服的因素，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）社会现象：战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程无法继续施工。（2）政府政策调整导致工程无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的合同。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对水电工程的整体规划、设计、施工、安装等方面的决策权。（2）乙方保留对其监理与质量保障方法、措施和技术的知识产权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在必要时调整监理与质量保障计划和方案的权力。（2）乙方保留在确保工程质量的前提下，对施工过程中出现的特殊问题采取必要措施的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同双方协商一致后，应以书面形式对合同进行修改或补充。（2）任何修改或补充均应注明生效日期。14.2修改和补充效力（1）经双方签署的修改或补充文件与本合同具有同等法律效力。（2）合同修改或补充内容与原合同不一致的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，共同确保水电工程监理与质量保障工作的顺利进行。（2）甲方应提供乙方履行监理与质量保障职责所需的必要条件和支持。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会，讨论解决工程监理与质量保障工作中的问题。（2）双方应通过电话、传真、电子邮件等方式保持沟通，及时解决工作中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律，双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向