![二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/11/3E/wKhkGWegTY-AVe_zAACl-mH5YUc437.jpg)
![二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/11/3E/wKhkGWegTY-AVe_zAACl-mH5YUc4372.jpg)
![二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/11/3E/wKhkGWegTY-AVe_zAACl-mH5YUc4373.jpg)
![二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/11/3E/wKhkGWegTY-AVe_zAACl-mH5YUc4374.jpg)
![二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/11/3E/wKhkGWegTY-AVe_zAACl-mH5YUc4375.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方(建设单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________1.2乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景为满足甲方厨房装修需求,提高厨房使用功能,确保装修工程质量和安全,经双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在厨房装修工程竣工备案过程中的权利、义务和责任,确保装修工程按期、保质完成。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)厨房装修:指对厨房进行墙面、地面、吊顶、橱柜、灯具、水电等设施的施工和安装。(2)竣工备案:指施工单位按照国家相关法律法规及工程合同约定,完成施工任务后,向有关部门申请办理竣工备案手续。3.2关键词解释(1)施工期限:指乙方按照合同约定,完成厨房装修工程的期限。(2)工程验收:指甲方对乙方完成的厨房装修工程进行质量、安全等方面的检查,确认是否符合合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质完成厨房装修工程。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。(3)甲方有权在合同约定的期限内,申请办理竣工备案手续。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,支付工程款项。(2)乙方应按照合同约定,按时、保质完成厨房装修工程。(3)乙方应积极配合甲方办理竣工备案手续。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为______年。5.2合同履行地点厨房装修工程地点:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,分阶段完成厨房装修工程,并在每个阶段完成后,向甲方提交工程验收报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的履行期限届满,工程已按期竣工备案;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)双方在接到终止合同通知后,应立即停止履行合同约定的义务;(3)终止合同后,双方应按照合同约定,妥善处理遗留问题。6.4终止后果(1)终止合同后,乙方应退还甲方已支付的工程款项;(2)终止合同后,双方应按照合同约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括装修所使用的主材、辅材、设备等费用。(2)人工费:包括施工人员工资、技术人员的费用等。(3)设计费:包括厨房装修设计费用。(4)管理费:包括施工过程中的管理、协调、监督等费用。(5)其他费用:包括因特殊原因产生的其他相关费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:在施工过程中,甲方应按照工程进度支付相应比例的款项。(3)竣工结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方应在______个工作日内支付剩余款项。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后______个工作日内。(2)进度款支付时间:每个施工阶段完成后______个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后______个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应出具正式的支付凭证,包括但不限于支付通知、发票等。(2)乙方收到甲方支付款项后,应及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时提供相关资料的,应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程或工程不符合合同要求的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方未按时完成竣工备案的,应向甲方支付_____%的违约金。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的厨房装修设计方案、图纸等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起______年。9.3保密履行方式双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、暴乱、恐怖袭击等社会事件;(3)政府政策、法律、法规的变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断;(2)政府政策变更导致材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的合同;(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲方保留对乙方施工质量和工程进度的监督权。(2)本合同签订后,乙方保留对甲方提供的材料和设备的验收权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇特殊情况,双方均有权提出修改合同内容的建议。(2)如遇不可抗力事件,双方均有权要求暂停合同履行,并协商解决后续事宜。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方应在接到通知后______个工作日内,就修改或补充的内容达成一致意见。14.2修改和补充效力修改或补充的合同内容,经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,确保工程顺利进行。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工进度报告。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和解决问题。(2)双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时传递信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就二零二五年度厨房装修工程竣工备案事宜的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款除本合同约定的条款外,任何增减条款均需经双方书面同意,并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位)签字(盖章):乙方(施工单位)签字(盖章):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.厨房装修设计方案及图纸;2.材料采购清单;3.施工进度计划;4.工程验收报告;5.不可抗力事件证明;6.争议解决协议;7.合同修改和补充协议;8.其他双方约定的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款。未提供相关资料:甲方未按时提供工程所需的相关资料。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程:乙方未按合同约定完成施工任务。工程质量不符合要求:乙方施工的厨房装修工程不符合合同约定的质量标准。未按时办理竣工备案:乙方未在合同约定的时间内完成竣工备案。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应承担的法律责任。3.保密条款:合同中约定的对某些信息保密的条款。4.争议解决:指合同当事人之间因合同履行产生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中材料价格上涨。解决办法:双方协商调整合同价格,或采取其他措施减少损失。2.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方及时沟通,修改设计并调整合同内容。3.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定赶工措施,确保工程按期完成。4.问题:工程质量问题。解决办法:乙方立即整改,甲方监督整改过程,确保质量问题得到解决。5.问题:不可抗力事件导致工程中断。解决办法:双方协商,根据不可抗力事件的影响程度调整合同履行时间。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:____________________2.第三方主体地址:____________________3.第三方主体联系人:__________________4.第三方主体联系电话:__________________5.第三方责任:第三方负责提供厨房装修所需的专业设备和材料。第三方负责对施工过程中的技术和质量进行监督。6.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供材料和设备。第三方有权对施工过程中的技术和质量提出意见和建议。7.第三方义务:第三方应确保提供的材料和设备符合合同约定。第三方应配合甲方和乙方完成施工过程中的监督工作。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工场地、水电供应等。乙方有权要求甲方对施工过程中的安全和质量问题进行监督。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余款项。乙方有权要求甲方在工程验收合格后提供工程保修服务。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的责任。甲方不得擅自变更施工方案,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程中的质量和进度进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后提供工程保修服务。甲方可要求乙方在工程验收合格后提供工程维护服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工的工程不符合质量标准,应承担相应的责任。乙方不得擅自变更施工方案,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程面积4.工程结构5.工程内容三、工程工期1.工期约定2.工期延误责任3.工期调整四、工程款项1.款项支付方式2.款项支付时间3.款项支付比例4.拖欠款项责任五、工程材料1.材料品牌及规格2.材料采购方式3.材料验收标准4.材料更换及补货六、施工规范1.施工质量标准2.施工安全规范3.施工文明施工4.施工现场管理七、竣工验收1.竣工验收标准2.竣工验收时间3.竣工验收程序4.竣工验收报告八、售后服务1.售后服务期限2.售后服务内容3.售后服务责任4.售后服务联系方式九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除通知十二、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效地点4.合同生效通知十三、其他约定1.合同附件2.合同解释3.合同修改4.合同附件效力十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署印章合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同双方信息:甲方(业主):_________________________乙方(施工单位):_______________________5.合同签订地点:_________________________二、工程概况1.工程名称:二零二五年度厨房装修工程2.工程地点:_________________________3.工程面积:_________________________平方米4.工程结构:_________________________5.工程内容:拆除及拆除物处理水电改造地面及墙面装修厨房设备安装清洁及验收三、工程工期1.工期约定:自合同签订之日起_______天内完成工程2.工期延误责任:若乙方未按时完成工程,每延误一日应向甲方支付_______元的违约金3.工期调整:如遇不可抗力或其他特殊情况,双方可协商调整工期四、工程款项1.款项支付方式:分阶段支付,具体如下:预付款:合同签订后_______日内支付工程总款额的_______%进度款:每个阶段完成后_______日内支付该阶段工程款额的_______%竣工验收合格后_______日内支付工程总款额的_______%保修金:验收合格后_______日内支付工程总款额的_______%,保修期满后无质量问题退还3.款项支付比例:按工程进度和合同约定比例支付4.拖欠款项责任:甲方拖欠款项,每拖欠一日应向乙方支付_______元的滞纳金五、工程材料1.材料品牌及规格:详见附件《工程材料清单》2.材料采购方式:由乙方负责采购,甲方有权对材料品牌及规格提出要求3.材料验收标准:详见附件《工程材料验收标准》4.材料更换及补货:如材料存在质量问题或规格不符,乙方应及时更换或补货,并承担相应费用六、施工规范1.施工质量标准:按照国家及地方相关施工规范执行2.施工安全规范:严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准3.施工文明施工:确保施工现场整洁、有序,减少对周围环境的影响4.施工现场管理:乙方应设立项目负责人,负责施工现场的全面管理七、竣工验收1.竣工验收标准:按照国家及地方相关竣工验收标准执行2.竣工验收时间:工程完工后_______日内3.竣工验收程序:乙方提交竣工验收申请甲方组织验收小组进行验收验收合格后,双方签署《竣工验收报告》4.竣工验收报告:详见附件《竣工验收报告》八、售后服务1.售后服务期限:自竣工验收合格之日起_______年内2.售后服务内容:工程质量问题维修设备故障排除工程维护保养指导3.售后服务责任:乙方对施工质量承担保修责任,确保工程在使用过程中符合相关质量标准4.售后服务联系方式:_________________________九、违约责任1.违约情形:乙方未按时完成工程乙方施工质量不符合约定标准甲方拖欠款项任何一方违反合同约定2.违约责任:乙方违约,应承担违约金及赔偿损失甲方违约,应承担违约金及赔偿损失3.违约赔偿:具体赔偿金额根据实际情况及合同约定执行4.违约处理:违约行为发生后,双方应友好协商解决,协商不成可依法诉讼十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构:_________________________3.争议解决程序:按照争议解决机构的规定执行4.争议解决费用:由败诉方承担,双方另有约定的除外十一、合同解除1.合同解除条件:一方违约,另一方有权解除合同不可抗力导致合同无法履行双方协商一致解除合同2.合同解除程序:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行3.合同解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理剩余款项和工程事宜4.合同解除通知:一方解除合同,应提前_______日书面通知对方十二、合同生效1.合同生效条件:双方签字盖章,合同成立2.合同生效日期:_______3.合同生效地点:_________________________4.合同生效通知:自合同生效之日起,双方应按照合同约定履行各自义务十三、其他约定1.合同附件:包括《工程材料清单》、《工程材料验收标准》、《竣工验收报告》等2.合同解释:合同条款如有歧义,以双方协商解释为准3.合同修改:合同内容如有修改,双方应以书面形式确认4.合同附件效力:合同附件与合同具有同等法律效力十四、合同签署1.合同签署日期:_______2.合同签署地点:_________________________3.合同签署人员:甲方代表(签字):_________________________乙方代表(签字):_________________________4.合同签署印章:_________________________甲方(业主):_________________________乙方(施工单位):_______________________日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:甲方作为业主,有权对工程的设计、材料选择、施工进度等重大事项进行决策。内容:甲方有权在施工过程中对设计方案进行修改,乙方应积极配合。甲方有权决定材料的品牌和规格,乙方需按照甲方要求进行采购。2.甲方监督权条款说明:甲方有权对施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。内容:甲方可指定专人或委托第三方对施工过程进行监督,乙方应提供必要的便利。3.甲方验收权条款说明:甲方有权对工程进行验收,验收合格后方可支付款项。内容:甲方应在工程完工后_______日内组织验收,验收不合格的,乙方应无条件进行整改,直至合格。4.甲方变更权条款说明:甲方有权根据实际情况对工程进行变更,乙方应予以配合。内容:甲方提出变更要求的,乙方应在_______日内提出书面回复,并按照变更后的方案进行施工。5.甲方费用承担条款说明:甲方在施工过程中产生的额外费用,如材料价格上涨、设计变更等,由甲方承担。内容:因甲方原因导致工程费用增加的,甲方应承担相应费用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:乙方作为施工单位,对工程的设计、材料选择、施工进度等重大事项有主导权。内容:乙方负责工程的设计方案,甲方应在_______日内提出修改意见,乙方有权根据甲方意见进行调整。2.乙方施工权条款说明:乙方有权根据工程进度和设计方案进行施工,甲方应予以配合。内容:乙方在施工过程中,甲方应提供必要的施工条件,如水电供应、施工场地等。3.乙方材料采购权条款说明:乙方有权根据工程需要采购材料,甲方有权对材料品牌和规格提出要求。内容:乙方在采购材料时,应优先考虑甲方要求,如甲方无特殊要求,乙方有权自主选择材料。4.乙方进度控制权条款说明:乙方有权根据工程进度和设计方案进行施工,甲方应予以配合。内容:乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。5.乙方费用控制权条款说明:乙方有权根据工程进度和设计方案控制工程费用,甲方应予以配合。内容:乙方在施工过程中,如因材料价格上涨等原因导致工程费用增加,乙方应及时通知甲方,甲方应在_______日内确认。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构职责条款说明:中介机构负责协调双方关系,监督工程进度和质量,确保合同履行。内容:中介机构应按照合同约定,对工程进度、质量、款项支付等进行监督,并及时向双方反馈。2.中介机构费用条款说明:中介机构提供服务的费用由双方按约定比例分担。内容:中介机构服务费用为工程总款的_______%,由甲方和乙方各承担一半。3.中介机构争议解决权条款说明:中介机构在合同履行过程中,有权对争议事项进行调解。内容:如双方在合同履行过程中发生争议,中介机构有权进行调解,调解不成可依法诉讼。4.中介机构保密条款说明:中介机构对合同内容和双方信息负有保密义务。内容:中介机构不得泄露合同内容和双方信息,违反保密义务的,应承担相应法律责任。5.中介机构终止条款说明:如中介机构无法履行职责或双方协商一致,中介机构可终止服务。内容:如中介机构无法履行职责,或双方协商一致要求终止服务,中介机构应在_______日内终止服务,并退还已收取的服务费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.《工程材料清单》2.《工程材料验收标准》3.《竣工验收报告》4.《合同附件》5.《工程进度表》6.《款项支付时间表》7.《售后服务明细》8.《争议解决流程》9.《合同变更记录》10.《中介机构服务协议》二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程认定:若乙方未能在合同约定工期内完成工程,则构成违约。2.违约行为:乙方施工质量不符合约定标准认定:若乙方施工过程中出现的质量问题不符合合同约定的质量标准,则构成违约。3.违约行为:甲方拖欠款项认定:若甲方未能在约定时间内支付款项,则构成违约。4.违约行为:一方违反合同约定认定:任何一方违反合同中约定的条款,均视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因设立、变更、终止民事权利义务关系所签订的协议的法律规范。2.违约金:一方违约时,另一方根据合同约定支付的金钱赔偿。3.滞纳金:一方未按时履行付款义务时,应支付的利息性质的赔偿。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.竣工验收:对已完成的建设项目进行的检查、测试和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现材料供应不足。解决办法:及时与供应商沟通,调整采购计划,确保材料供应。2.问题:甲方对施工进度不满。解决办法:加强沟通,调整施工计划,确保按时完成工程。3.问题:乙方施工质量存在问题。解决办法:立即停工整改,直至质量符合要求。4.问题:合同变更引起的争议。解决办法:按照合同约定的变更流程进行,双方协商解决。五、所有应用场景:1.业主自行装修工程。2.业主委托装修公司进行装修。3.业主与装修公司签订装修合同。4.装修公司承担厨房装修工程。5.厨房装修工程竣工备案。全文完。二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同背景为甲方于二零二五年度对厨房进行装修,乙方作为装修施工方,根据甲方的需求,提供厨房装修工程服务。本合同的签订旨在明确甲乙双方的权责,确保工程顺利进行,保障双方合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.厨房装修:指对甲方原有厨房进行设计、拆除、改造、安装等施工活动,使之达到甲方要求的功能、风格和品质。2.竣工备案:指乙方在完成厨房装修工程后,按照相关规定向相关部门申请竣工备案。3.2关键词解释1.工程量:指厨房装修工程所需的各种材料、人工、设备等资源的数量。2.工程进度:指厨房装修工程按照合同约定的时间节点完成的程度。3.质量标准:指厨房装修工程达到国家相关质量标准的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量标准完成厨房装修工程。2.甲方有权要求乙方在工程过程中提供必要的配合和支持。3.甲方有权要求乙方对工程过程中出现的问题进行整改。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。3.乙方有权要求甲方对工程过程中出现的问题进行整改。五、履行条件5.1合同履行时间本合同履行时间为自合同签订之日起至厨房装修工程竣工备案之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方提供的厨房装修现场。5.3合同履行方式1.乙方按照甲方要求,对厨房进行设计、拆除、改造、安装等施工活动。2.乙方在施工过程中,确保工程质量和安全。3.乙方在工程完成后,协助甲方进行竣工备案。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.厨房装修工程按照合同约定完成,且乙方已协助甲方完成竣工备案。2.双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序1.任何一方要求终止合同,应提前30日书面通知对方。2.双方在接到终止合同通知后,应在5日内完成工程尾款结算。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项。2.双方应各自承担因合同终止而产生的责任。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费:根据甲方提供的厨房装修需求,乙方提供设计方案,设计费按实际工作量计算。2.材料费:包括装修材料、设备、配件等,按实际采购成本计算。3.人工费:包括施工人员工资、福利、保险等,按实际发生的人工成本计算。4.管理费:包括项目管理、协调、监督等费用,按合同总价的5%计算。5.其他费用:包括但不限于运输费、验收费、竣工备案费等,按实际发生费用计算。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.进度款:工程按进度分段支付,每完成一个阶段,甲方支付该阶段工程款的30%。3.竣工验收款:工程竣工后,甲方支付合同总价款的20%作为竣工验收款。4.竣工备案款:乙方协助甲方完成竣工备案后,甲方支付合同总价款的10%作为竣工备案款。5.保修金:合同履行完毕后,甲方支付合同总价款的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每个阶段完成后5个工作日内支付。3.竣工验收款:竣工验收合格后5个工作日内支付。4.竣工备案款:竣工备案完成后5个工作日内支付。5.保修金:合同履行完毕后5个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,向乙方提供付款证明。2.乙方应在收到付款后,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的2%。2.甲方未按时提供施工条件或资料,导致工程延误,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的0.1%。2.乙方施工质量不符合约定,应承担修复责任,直至符合质量标准。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算。2.违约方应在接到违约通知后5个工作日内支付违约金和赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容及相关技术、商业秘密。2.甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.甲乙双方对本合同内容及保密内容负有保密义务。2.甲乙双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、火灾等自然灾害。2.战争、动乱、政府禁令等政府行为。3.突发公共卫生事件等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.疫情导致的停工、材料短缺等。2.政府政策调整导致的工程延期。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对厨房装修工程设计的最终决定权。2.乙方保留对施工过程中遇到的技术难题的解决方案的最终决定权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在施工过程中对厨房装修工程进行监督和检查的权利。2.乙方保留在施工过程中对甲方提供的材料进行质量检验的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的任何修改或补充均应以书面形式进行。2.修改或补充内容应经甲乙双方签字确认后生效。14.2修改和补充效力1.合同的修改或补充作为合同的一部分,具有同等法律效力。2.未经双方同意,任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应就工程进度、质量、安全等方面进行及时沟通和协调。2.甲方应配合乙方进行工程验收和竣工备案。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.任何一方提出的问题或建议,另一方应在接到通知后5个工作日内给予答复。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就二零二五年度厨房装修工程竣工备案的全部协议,取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日见证人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.厨房装修设计方案2.材料清单及采购合同3.施工进度计划4.工程验收报告5.竣工备案相关文件6.付款凭证7.不可抗力事件证明8.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项。乙方未按时完成工程。乙方施工质量不符合约定。甲方未按时提供施工条件或资料。2.违约行为的认定:甲方未支付款项,乙方有权要求支付违约金。乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求修复或赔偿损失。甲方未按时提供施工条件或资料,导致工程延误,甲方应承担相应责任。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例:规定建设工程质量管理的基本制度。3.建筑法:规定建筑活动的基本法律规范。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决:解决合同履行过程中发生的争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中遇到技术难题,无法按期完成工程。解决办法:双方协商解决方案,必要时可邀请第三方专家协助。2.问题:甲方提供的材料存在质量问题,影响施工进度。解决办法:甲方应立即更换合格材料,并承担相应责任。3.问题:工程验收不合格,乙方需进行整改。解决办法:乙方应在规定时间内完成整改,并承担相应费用。4.问题:不可抗力事件导致工程延误。解决办法:双方协商解决,如无法协商一致,可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:第三方名称:_________第三方地址:_________第三方联系人:_________第三方联系电话:_________2.第三方责任:第三方负责提供设计图纸和相关技术支持。第三方对设计图纸的准确性、合规性负责。3.第三方权利:第三方有权要求甲方按约定支付设计费用。第三方有权对甲方提供的施工条件提出建议。4.第三方义务:第三方应按约定时间完成设计工作。第三方应遵守合同约定,不得泄露甲方商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按约定支付工程进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。乙方有权对施工过程中出现的问题提出整改要求。2.乙方利益条款:乙方有权在工程完成后获得合同约定的竣工备案款。乙方有权在保修期内获得保修服务。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付违约金。甲方未按时提供施工条件或资料,导致工程延误,甲方应承担相应责任。甲方不得单方面变更合同内容,未经乙方同意的变更无效。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工质量进行监督和检查。甲方可要求乙方按照约定时间完成工程。甲方可要求乙方提供工程验收报告。2.甲方的利益条款:甲方可获得按约定时间完成的工程。甲方可获得符合质量标准的厨房装修工程。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合约定,应承担修复责任。乙方不得擅自变更施工方案,未经甲方同意的变更无效。全文完。二零二五年度厨房装修工程竣工备案合同3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订日期1.2合同生效条件1.3合同终止条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程进度与期限3.1工程进度安排3.2工期延误责任3.3工期延长申请与批准4.设计与施工标准4.1设计标准4.2施工标准4.3质量保证5.施工材料与设备5.1材料与设备清单5.2材料与设备质量要求5.3材料与设备采购责任6.付款方式与进度6.1付款方式6.2付款进度安排6.3付款条件与方式7.工程变更与调整7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更费用承担8.质量验收与保修8.1质量验收标准8.2质量验收程序8.3工程保修期限与责任9.争议解决与法律适用9.1争议解决方式9.2法律适用9.3仲裁条款10.其他约定事项10.1违约责任10.2保密条款10.3不可抗力11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3材料设备清单11.4其他相关文件12.合同签署与备案12.1签署日期12.2备案机关12.3备案手续13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序13.3合同终止后处理14.合同生效日期与有效期14.1合同生效日期14.2合同有效期第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订日期:本合同于2025年1月1日签订。1.2合同生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效。1.3合同终止条件:在合同约定的工程竣工备案完成后,合同自动终止。2.项目概述2.1项目名称:二零二五年度厨房装修工程。2.2项目地点:市区路号。2.3项目规模:厨房面积共计平方米。2.4项目内容:包括厨房墙面、地面、吊顶、橱柜、洁具等装修工程。3.工程进度与期限3.1工程进度安排:工程分为三个阶段,分别为设计阶段、施工阶段和竣工备案阶段。3.2工期延误责任:因甲方原因导致工期延误,由甲方承担相应责任;因乙方原因导致工期延误,由乙方承担相应责任。3.3工期延长申请与批准:如因不可抗力或其他合理原因导致工期延长,乙方应提前X天向甲方提出书面申请,甲方应在X天内予以批准。4.设计与施工标准4.1设计标准:设计应符合国家现行相关设计规范和标准。4.2施工标准:施工应符合国家现行相关施工规范和标准。4.3质量保证:乙方应保证施工质量,确保工程达到合同约定的质量标准。5.施工材料与设备5.1材料与设备清单:详见附件一。5.2材料与设备质量要求:所有材料与设备应符合国家相关质量标准,并具有合格证明。5.3材料与设备采购责任:甲方负责提供部分材料与设备,乙方负责提供其余材料与设备。6.付款方式与进度6.1付款方式:本合同采用分期付款方式。6.2付款进度安排:设计阶段支付合同总额的20%,施工阶段支付合同总额的50%,竣工备案阶段支付合同总额的30%。6.3付款条件与方式:乙方提交相关付款申请及证明材料后,甲方应在X个工作日内支付相应款项。7.工程变更与调整7.1工程变更范围:在工程实施过程中,如因设计变更、材料变更或其他原因需对工程进行变更,应在本合同范围内进行。7.2工程变更程序:乙方应在变更前X天向甲方提出书面变更申请,经甲方同意后,双方签订变更协议。7.3工程变更费用承担:因乙方原因导致的工程变更,由乙方承担相应费用;因甲方原因导致的工程变更,由甲方承担相应费用。8.质量验收与保修8.1质量验收标准:工程验收应按照国家现行有关建筑工程质量验收标准进行。8.2质量验收程序:工程完成后,乙方应组织自检,并向甲方提交自检报告。甲方应在收到报告后X天内进行验收,验收合格后签署验收报告。8.3工程保修期限与责任:工程保修期为自竣工验收合格之日起X年。在保修期内,如因施工质量问题导致损坏,乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。9.争议解决与法律适用9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。9.3仲裁条款:如双方同意,争议可通过仲裁方式解决,仲裁机构为仲裁委员会,仲裁地为市。10.其他约定事项10.1违约责任:任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方可根据实际情况部分或全部免除责任。11.合同附件11.1设计文件:包括但不限于设计图纸、设计说明书等。11.2施工图纸:包括但不限于施工图纸、施工说明等。11.3材料设备清单:详细列出工程所需材料与设备的名称、规格、数量、品牌等信息。11.4其他相关文件:包括但不限于合同变更协议、验收报告、付款凭证等。12.合同签署与备案12.1签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2备案机关:本合同需报送市区住房和城乡建设局备案。12.3备案手续:双方应在合同签订后X个工作日内完成备案手续。13.合同解除与终止13.2合同终止程序:合同解除或终止后,双方应立即停止合同约定的行为,并按照合同约定处理善后事宜。13.3合同终止后处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项、工程遗留问题等。14.合同生效日期与有效期14.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同有效期:本合同有效期为自生效之日起至工程竣工备案之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、降低风险和成本,以及提供专业意见。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 现代小区火灾应急救援队伍的实战化训练探讨
- 现代企业员工激励机制设计与实践
- 班级环境卫生与校园文化建设的结合
- 4《机械摆钟》说课稿-2023-2024学年科学五年级上册教科版
- 2023七年级数学上册 第3章 一次方程与方程组3.2 一元一次方程的应用第1课时 等积变形和行程问题说课稿 (新版)沪科版
- Unit 4 Plants around us Part A Let's learn(说课稿)-2024-2025学年人教PEP版(2024)英语三年级上册
- 2024-2025学年新教材高中英语 Unit 3 The world meets China预习 新知早知道1(教用文档)说课稿 外研版选择性必修第四册
- 2025日本食品业A公司特许合同样本
- 2025年银行担保借款合同范本
- 1小蝌蚪找妈妈 说课稿-2024-2025学年语文二年级上册统编版
- 使用错误评估报告(可用性工程)模版
- 初一年级班主任上学期工作总结
- 2023-2024年同等学力经济学综合真题及参考答案
- 农村集体土地使用权转让协议
- 课件四露天矿山安全知识培训
- 2025年高考数学模拟卷(一)含答案及解析
- 大单元教学理念及其定义、特点与实施策略
- 屋顶分布式光伏发电项目光伏组件技术要求
- 职业技术学院《装配式混凝土构件生产与管理》课程标准
- 2023光伏并网柜技术规范
- DBJ15 31-2016建筑地基基础设计规范(广东省标准)
评论
0/150
提交评论