二零二四年度智能化抹灰工程劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智能化抹灰工程劳务分包协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程合同总价2.6工程工期3.工程劳务分包内容3.1分包劳务工作范围3.2分包劳务人员配置3.3分包劳务人员技能要求3.4分包劳务人员工资及福利待遇4.工程进度及验收4.1工程进度计划4.2工程进度报告4.3工程验收标准及程序4.4工程验收合格条件4.5工程验收不合格的处理5.质量要求与保证5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量检查及整改6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求6.4事故处理及报告7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度计划7.3付款条件及手续7.4逾期付款的违约责任8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约金的计算与支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同解除的条件10.4合同解除的程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知12.3不可抗力的影响及处理13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签订与生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司1.1.2分包方地址：省市区街道号1.1.3分包方法定代表人：1.2总包方信息1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司1.2.2总包方地址：省市区街道号1.2.3总包方法定代表人：2.工程概况2.1工程名称：智能化抹灰工程2.2工程地点：省市区街道号2.3工程规模：总建筑面积平方米，抹灰面积平方米2.4工程内容：智能化抹灰施工，包括墙面、顶面抹灰及腻子层施工2.5工程合同总价：人民币叁佰万元整（￥300,000.00）2.6工程工期：自2024年1月1日至2024年12月31日3.工程劳务分包内容3.1分包劳务工作范围：包括智能化抹灰工程的劳务作业，具体内容包括但不限于抹灰、腻子层施工、辅助材料准备等3.2分包劳务人员配置：施工人员共计人，其中技术工人人，普通工人人3.3分包劳务人员技能要求：所有施工人员需具备相应的抹灰施工技能，并持有相关资格证书3.4分包劳务人员工资及福利待遇：按照国家及地方相关法律法规，执行标准工时制，工资待遇为元/工日，并提供相应的福利待遇4.工程进度及验收4.1工程进度计划：根据工程实际情况，制定详细的工程进度计划，包括各个阶段的工期安排和节点目标4.2工程进度报告：每月底前向总包方提交工程进度报告，包括已完成工作、存在问题及下一步工作计划4.3工程验收标准及程序：按照国家及地方相关标准和规范，进行分阶段验收，验收程序包括自检、互检、专检和综合验收4.4工程验收合格条件：工程实体质量符合设计文件、施工图纸、技术规范及验收标准，无重大质量缺陷，工程资料齐全4.5工程验收不合格的处理：发现验收不合格的，由分包方负责整改，直至达到合格标准5.质量要求与保证5.1工程质量标准：严格按照国家及地方相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良水平5.2质量保证措施：建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，严格控制原材料、施工工艺和工程质量5.3质量检查及整改：定期进行质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量持续稳定6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任：分包方对施工现场的安全生产负总责，严格执行国家和地方安全生产法律法规6.2安全生产措施：制定安全生产规章制度，加强安全生产教育，配备必要的安全防护设施6.3文明施工要求：遵守施工现场文明施工规范，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响6.4事故处理及报告：发生安全事故，立即启动应急预案，及时上报相关部门，并配合调查处理8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1未按时完成工程进度，每延误一日，按合同总价的0.1%向总包方支付违约金。8.1.2工程质量不符合约定标准，每发现一处不合格，分包方应承担修复费用，并按不合格部分总价的0.5%支付违约金。8.1.3违反安全生产规定，导致安全事故发生，分包方应承担全部责任，并按事故损失金额的10%支付违约金。8.2总包方违约责任8.2.1未按时支付工程款项，每延误一日，按未付款项的0.1%向分包方支付违约金。8.2.2未按约定提供施工条件或材料，导致工程延误，每延误一日，按合同总价的0.1%向分包方支付违约金。8.2.3未按约定进行验收，导致分包方无法及时完成工程，每延误一日，按合同总价的0.1%向分包方支付违约金。8.3违约金的计算与支付8.3.1违约金应在违约行为发生之日起10日内支付。8.3.2违约金支付方式为银行转账，具体账户信息由双方在合同中约定。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限为自争议发生之日起60日内。10.合同变更与解除10.1合同变更的条件10.1.1由于不可抗力导致合同无法履行或履行成本增加。10.1.2双方协商一致，且变更内容不违反法律法规。10.2合同变更的程序10.2.1双方应签订书面变更协议，明确变更内容、期限及责任。10.3合同解除的条件10.3.1由于不可抗力导致合同无法履行。10.3.2双方协商一致解除合同。10.4合同解除的程序10.4.1双方应签订书面解除协议，明确解除原因、日期及处理事项。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同，并加盖公章或合同专用章。11.1.2双方按合同约定支付首付款。11.2合同终止条件11.2.1工程完工并经验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定结算剩余款项。11.3.2双方应妥善处理工程余料及设备。12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。12.2不可抗力的通知12.2.1发生不可抗力事件，一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。12.3不可抗力的影响及处理12.3.1不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任，并协商调整合同条款。13.其他约定事项13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。13.3合同份数13.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务、进行监督或协助的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。2.第三方的介入程序2.1甲乙双方应就第三方介入事项达成一致，并签订书面协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任限额及与甲乙双方的关系。2.3第三方介入协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，具体包括：3.1.1第三方因自身过错导致的损失，其责任限额不超过其收取费用的10倍；3.1.2第三方因故意或重大过失导致的损失，其责任限额不超过其收取费用的20倍；3.1.3因不可抗力导致的损失，第三方不承担责任。4.第三方的权利和义务4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和协助；4.1.2第三方有权根据合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督检查；4.1.3第三方有权根据合同约定，提出合理化建议。4.2第三方的义务：4.2.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定；4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；4.2.3第三方应按合同约定提供专业、高效的服务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方进行工程管理、监督或协助；5.1.2甲方对第三方的行为承担连带责任，但第三方因自身过错导致的损失，由第三方自行承担。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系为委托代理关系，乙方委托第三方进行劳务分包管理、监督或协助；5.2.2乙方对第三方的行为承担连带责任，但第三方因自身过错导致的损失，由第三方自行承担。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入协议的变更：6.1.1甲乙双方协商一致，可对第三方介入协议进行变更；6.1.2变更内容应书面通知第三方，并作为本合同的附件。6.2第三方介入协议的解除：6.2.1.1第三方违反合同约定，严重影响合同履行；6.2.1.2第三方因自身原因无法继续履行合同；6.2.1.3甲乙双方协商一致解除合同。7.第三方介入的费用及支付7.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方介入协议约定，由甲方或乙方支付；7.2第三方介入费用支付方式及时间由甲乙双方在第三方介入协议中约定。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入协议履行过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决；8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列出智能化抹灰工程的所有分项工程量，包括墙面、顶面抹灰及腻子层施工等。每项工程量需注明单位、数量和计量方法。工程量清单应与施工图纸、技术规范相一致。2.附件二：施工图纸及技术规范详细要求和说明：包含智能化抹灰工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。技术规范应包括国家及地方相关标准和规范，如抹灰施工质量验收规范等。3.附件三：工程进度计划详细要求和说明：列出智能化抹灰工程的各个施工阶段，包括准备阶段、施工阶段和验收阶段。每个阶段的起止时间、工期安排和节点目标。进度计划应与合同工期相一致。4.附件四：质量保证措施详细要求和说明：列出智能化抹灰工程的质量保证措施，包括原材料质量控制、施工工艺控制、质量检查等。质量保证措施应与国家及地方相关标准和规范相一致。5.附件五：安全生产措施详细要求和说明：列出智能化抹灰工程的安全生产措施，包括安全生产规章制度、安全防护设施、安全教育等。安全生产措施应与国家及地方相关法律法规相一致。6.附件六：第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方的权利、义务、责任限额及与甲乙双方的关系。协议内容应包括第三方介入的具体事项、费用及支付方式等。7.附件七：工程验收报告详细要求和说明：包含智能化抹灰工程的验收结果、验收时间、验收人员及验收意见。验收报告应与国家及地方相关标准和规范相一致。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为是指在合同履行过程中，一方未履行或未正确履行合同约定的义务。2.违约责任认定标准：违约责任的认定应根据合同约定及国家相关法律法规进行。3.违约责任示例说明：示例一：分包方未按时完成工程进度，每延误一日，按合同总价的0.1%向总包方支付违约金。示例二：总包方未按时支付工程款项，每延误一日，按未付款项的0.1%向分包方支付违约金。示例三：第三方因故意或重大过失导致工程质量不合格，应承担修复费用，并按不合格部分总价的0.5%支付违约金。4.违约责任的承担：违约方应根据违约责任认定标准承担相应的违约责任。违约方应向非违约方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。全文完。二零二四年度智能化抹灰工程劳务分包协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务内容与要求4.1技术要求4.2质量要求4.3施工方法5.报价与支付5.1工程报价5.2付款方式5.3付款期限6.材料供应与使用6.1材料供应责任6.2材料使用规定7.施工现场管理7.1现场布置7.2安全生产7.3施工协调8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2质量验收标准8.3验收程序9.工程变更与索赔9.1工程变更程序9.2索赔处理程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：相关证明文件14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件效力14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同定义1.2术语解释“分包方”指承担智能化抹灰工程劳务施工的一方；“总包方”指委托分包方施工的一方；“工程”指智能化抹灰工程；“劳务”指智能化抹灰工程所需的劳务施工服务。第二条双方基本信息2.1分包方信息分包方全称：____________________分包方法定代表人：____________________分包方地址：____________________2.2总包方信息总包方全称：____________________总包方法定代表人：____________________总包方地址：____________________第三条工程概况3.1工程名称智能化抹灰工程3.2工程地点____________________3.3工程规模工程总面积：____________________平方米3.4工程工期自合同签订之日起，共计____________________天第四条劳务内容与要求4.1技术要求分包方应严格按照智能化抹灰工程的技术规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。4.2质量要求表面平整度误差不大于____________________毫米；粘结强度不小于____________________兆帕；无开裂、脱落、起砂等现象。4.3施工方法基层处理：使用____________________；抹灰材料：使用____________________；施工工艺：按照____________________进行施工。第五条报价与支付5.1工程报价分包方根据工程量清单和约定价格，向总包方提交工程报价，总报价为____________________元。5.2付款方式预付款：合同签订后____________________个工作日内支付总报价的____________________%；进度款：按工程进度分段支付，每次支付____________________元；结算款：工程完工验收合格后____________________个工作日内支付剩余款项。5.3付款期限预付款和进度款的支付期限为____________________个工作日；结算款的支付期限为____________________个工作日。第六条材料供应与使用6.1材料供应责任总包方负责提供智能化抹灰工程所需的全部材料，并确保材料的质量符合要求。6.2材料使用规定分包方应按照材料清单和使用说明进行材料的使用；不得擅自更换材料或改变材料规格；使用过程中，如发生材料损耗，应按实际损耗量进行计算。第七条施工现场管理7.1现场布置分包方负责对施工现场进行合理布置，确保施工顺利进行。7.2安全生产分包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场安全生产；对施工现场的安全生产负责，包括但不限于安全防护设施、安全警示标志、安全培训等；发生安全事故时，应及时报告总包方，并采取措施防止事故扩大。第八部分：质量保证与验收8.1质量保证措施建立健全质量管理体系；对施工人员进行技术培训和质量意识教育；对施工过程进行全程监控；对关键工序进行自检和互检；对不合格的工程进行返工处理。8.2质量验收标准国家和行业标准；总包方提供的技术规范；设计文件要求。8.3验收程序分包方在工程完工后，自行组织验收，并向总包方提交验收报告；总包方在收到验收报告后____________________个工作日内进行验收；验收合格，双方签署验收合格证明；验收不合格，分包方应根据验收意见进行整改，直至合格。第九部分：工程变更与索赔9.1工程变更程序发生工程变更时，总包方应提前____________________个工作日向分包方提出变更通知；分包方在收到变更通知后____________________个工作日内提出变更报价；双方协商一致后，签署变更协议。9.2索赔处理程序发生索赔事件时，索赔方应在事件发生后____________________个工作日内向对方提出索赔；对方在收到索赔通知后____________________个工作日内进行审核；双方协商解决索赔事宜。第十部分：争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。第十一部分：合同解除与终止11.1合同解除条件双方协商一致解除合同；发生不可抗力事件，经双方确认无法履行合同时；一方严重违约，经另一方书面通知后____________________个工作日内未予改正。11.2合同终止条件工程完工并验收合格；双方签署合同终止协议。第十二部分：违约责任12.1违约情形一方未按合同约定履行义务；一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；一方故意拖延工程进度。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金；因违约造成的损失，违约方应全额赔偿。第十三部分：合同附件13.1附件一：工程量清单附件一详细列明了智能化抹灰工程的工程量、单价和总价。13.2附件二：劳务人员名单附件二列明了参与智能化抹灰工程劳务施工的人员名单及其职责。13.3附件三：相关证明文件附件三包括合同双方的身份证明、资质证明等相关文件。第十四部分：其他约定14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，因合同执行需要而介入合同关系的个人或组织。第三方可能包括但不限于：监理单位、设计单位、材料供应商、检测机构、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利执行，提高工程质量，保障双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，其承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额应根据其提供的服务内容、专业领域和行业标准确定；第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方合同中予以体现。17.第三方介入的具体条款17.1监理单位监理单位负责对智能化抹灰工程的施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定；监理单位应定期向甲乙双方提交监理报告；监理单位的责任限额为____________________元。17.2设计单位设计单位负责提供智能化抹灰工程的设计图纸和技术规范；设计单位应按照合同约定的时间节点完成设计工作；设计单位的责任限额为____________________元。17.3材料供应商材料供应商负责提供符合合同约定的材料；材料供应商应保证材料的品质和数量；材料供应商的责任限额为____________________元。17.4检测机构检测机构负责对工程材料、施工质量进行检测；检测机构应按照国家标准和方法进行检测；检测机构的责任限额为____________________元。17.5保险机构保险机构负责为智能化抹灰工程购买相关保险，如建筑工程一切险、意外伤害险等；保险机构应按照合同约定办理保险手续；保险机构的责任限额为____________________元。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲乙双方与第三方之间的关系第三方作为独立主体，与甲乙双方分别签订合同，不构成甲乙双方的连带责任；第三方在履行合同过程中，应遵守相关法律法规和合同约定。18.2甲乙双方的权利与义务甲乙双方有权要求第三方按照合同约定履行义务；甲乙双方有义务为第三方提供必要的协助和便利。18.3第三方的权利与义务第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用；第三方有义务按照合同约定提供优质的服务。18.4索赔与赔偿发生索赔事件时，甲乙双方应按照合同约定和第三方责任限额进行索赔和赔偿；第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。19.第三方变更与替换19.1第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；更换后的第三方应具备与原第三方相当的能力和资质。19.2第三方替换如第三方无法继续履行合同，甲乙双方有权选择替换第三方；替换后的第三方应具备与原第三方相当的能力和资质。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件第三方完成合同约定的任务；双方协商一致解除第三方合同；出现不可抗力事件，经双方确认无法履行合同时。20.2第三方介入终止程序第三方完成合同任务后，甲乙双方应进