2025大型建设工程施工合同

合同编号：甲方：地址：联系电话：乙方：地址：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价应包含工程全部内容的人工、材料、设备、机械、措施、税费等一切费用。2.3合同价格支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方工程总价款的%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的%作为尾款。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。4.3甲方应按照合同约定提供施工条件，协助乙方确保工程进度。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，做好安全生产各项工作。5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。5.3甲方应对乙方施工过程中的安全生产进行监督。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：在合同签订前，由专业法律顾问对合同内容进行审核，确保合同符合相关法律法规的要求。2.双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，如有变更应及时通知对方。解决办法：在合同中明确双方的信息提供义务和变更通知的责任，建立沟通机制确保信息的及时更新。3.合同价格和支付方式的约定应明确，避免产生歧义。解决办法：详细明确合同价格的构成、支付时间点、支付比例等，并通过附件或补充协议详细列明各项费用的计算方式。4.工程质量和验收标准应符合国家相关标准和甲方的要求。解决办法：在合同中引用具体的国家标准和甲方要求，明确验收标准和程序，以及不合格情况的处理办法。5.工程进度和工期延误的处理应明确双方的责任和违约责任。解决办法：在合同中约定明确的工期计划和进度要求，以及因双方原因导致延误的违约责任条款。6.安全生产和人员安全管理应严格遵守相关规定。解决办法：在合同中明确乙方的安全生产责任，要求乙方提供安全生产措施和人员安全培训证明。7.保密信息的保护应具有可操作性，明确保密内容和期限。解决办法：在合同中详细定义保密信息的内容，规定保密信息的保护措施和泄露后的处理程序。8.争议解决的方式和程序应明确，确保合同争议能够得到有效解决。解决办法：在合同中约定明确的争议解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼）和具体的程序步骤。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担委托人角色的当事人，即委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担受托人角色的当事人，即接受委托进行施工的一方。3.合同价格：指双方约定的工程总价款，包括所有工程内容的人工、材料、设备、机械、措施、税费等费用。4.预付款：指合同签订后，甲方按照约定向乙方支付的一部分合同价格作为前期施工的资金保障。5.进度款：指工程进度达到约定比例后，甲方按照约定向乙方支付的合同价格的一部分。6.尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余合同价格部分。7.工程质量：指工程满足设计文件、国家标准和甲方要求的能力和特性。8.工程验收：指工程完成后，甲方按照约定标准对工程进行的检查、测试和评估，以确定工程是否符合合同要求。9.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工期时间。10.安全生产：指在施工过程中，乙方应采取的措施和行为，以防止和减少事故、伤亡和财产损失。11.保密信息：指合同履行过程中，双方未公开且对对方具有商业价值的信息。12.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.大型建设工程项目，如基础设施建设、房地产开发、工厂建设等。2.需要专业施工单位进行施工的工程，如电气安装、管道铺设、装饰装修等。3.双方对工程质量、进度、安全有明确要求的场合。4.合同金额较大，需要详细约定支付方式和进度款的场合。补充条款：1.施工图纸和技术规范：提供详细的施工图纸和技术规范，作为合同附件，用于指导施工。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量计算方式等。3.材料和设备明细表：列明工程所需的主要材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。4.安全生产措施：具体明确乙方应采取的安全生产措施，包括安全防护设施、安全培训等。5.质量保证措施：明确乙方的质量保证措施，包括质量检测、质量控制等。6.工程变更：约定工程变更的程序、变更内容的确定和变更导致的价款调整等。7.不可抗力：明确不可抗力的定义和处理办法，包括自然灾害、社会事件等对工程的影响和责任分配。