二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、合同标的1.绿色建筑项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目工期三、劳务分包内容1.分包单位资质要求2.分包单位人员配置3.分包单位设备要求4.分包单位材料要求5.分包单位施工工艺要求四、结算方式1.结算依据2.结算周期3.结算程序4.结算方式5.结算争议解决五、环保指标达标要求1.环保指标标准2.环保监测方法3.环保达标验收4.环保违约责任5.环保措施及费用六、工程质量要求1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程质量保证期4.工程质量违约责任5.工程质量争议解决七、安全生产要求1.安全生产责任2.安全生产措施3.安全生产培训4.安全生产事故处理5.安全生产违约责任八、合同履行1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同履行变更5.合同履行终止九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算4.违约争议解决5.违约责任免除十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后的处理十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件4.合同解释5.合同附件效力十四、合同附件1.项目概况2.分包单位资质证明3.环保指标达标证明4.工程质量验收报告5.安全生产验收报告合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方基本信息：a.甲方（发包方）：_______b.乙方（分包方）：_______5.合同签订地点：_______二、合同标的1.绿色建筑项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目类型：_______5.项目工期：_______三、劳务分包内容1.分包单位资质要求：a.具备相关资质证书2.分包单位人员配置：a.技术负责人：_______b.施工管理人员：_______c.施工人员：_______3.分包单位设备要求：a.施工设备清单b.设备性能及数量要求4.分包单位材料要求：a.材料品牌及规格要求b.材料质量标准5.分包单位施工工艺要求：a.施工工艺流程b.施工质量控制标准四、结算方式1.结算依据：a.国家及地方相关法律法规b.甲方提供的工程量清单2.结算周期：a.按月结算b.结算日期：_______3.结算程序：a.乙方提交结算报告b.甲方审核结算报告c.双方确认结算金额4.结算方式：a.银行转账b.付款账户：_______5.结算争议解决：a.双方协商解决b.协商不成，提交仲裁或诉讼五、环保指标达标要求1.环保指标标准：a.国家及地方环保法规要求b.项目环保设计要求2.环保监测方法：a.环保监测仪器设备b.环保监测频率3.环保达标验收：a.环保验收标准b.环保验收程序4.环保违约责任：a.违约情形b.违约责任承担5.环保措施及费用：a.环保措施要求b.环保费用承担六、工程质量要求1.工程质量标准：a.国家及地方工程质量标准b.项目质量要求2.工程验收程序：a.验收标准b.验收程序3.工程质量保证期：a.保证期期限b.保证期内责任4.工程质量违约责任：a.违约情形b.违约责任承担5.工程质量争议解决：a.双方协商解决b.协商不成，提交仲裁或诉讼七、安全生产要求1.安全生产责任：a.乙方负责安全生产b.甲方提供安全生产条件2.安全生产措施：a.安全生产管理制度b.安全生产操作规程3.安全生产培训：a.安全生产培训内容b.培训时间及方式4.安全生产事故处理：a.事故报告程序b.事故处理措施5.安全生产违约责任：a.违约情形b.违约责任承担八、合同履行1.合同履行期限：自合同签订之日起至_______2.合同履行地点：_______3.合同履行方式：a.乙方按照合同约定进行施工b.甲方提供必要的施工条件4.合同履行变更：a.任何一方需变更合同内容，应提前_______天书面通知对方b.变更内容经双方协商一致后生效5.合同履行终止：a.合同约定的工期完成b.双方协商一致解除合同c.因不可抗力导致合同无法履行九、合同解除与终止1.合同解除条件：a.乙方严重违约b.甲方严重违约c.因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止条件：a.合同约定的工期完成b.双方协商一致解除合同c.因不可抗力导致合同无法履行3.合同解除程序：a.提出解除合同的一方应书面通知对方b.收到通知的一方应在_______天内回复4.合同终止程序：a.双方协商一致终止合同b.因不可抗力终止合同5.合同解除与终止后的处理：a.结算剩余款项b.清理现场c.解决遗留问题十、违约责任1.违约情形：a.乙方未按合同约定完成工程b.甲方未按合同约定支付款项c.双方未按合同约定履行其他义务2.违约责任承担：a.支付违约金b.恢复原状或赔偿损失3.违约赔偿计算：a.违约金按合同金额的_______%计算b.损失赔偿按实际损失计算4.违约争议解决：a.双方协商解决b.协商不成，提交仲裁或诉讼5.违约责任免除：a.因不可抗力导致违约b.因国家政策调整导致违约十一、争议解决1.争议解决方式：a.双方协商解决b.提交仲裁机构仲裁c.依法向人民法院提起诉讼2.争议解决机构：a.甲方所在地仲裁委员会b.乙方所在地仲裁委员会3.争议解决程序：a.双方提交争议材料b.仲裁委员会组织仲裁c.仲裁委员会作出裁决4.争议解决费用：a.仲裁费用由败诉方承担b.双方协商分担5.争议解决期限：a.仲裁期限不超过_______个月b.诉讼期限不超过_______个月十二、合同生效与终止1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同内容完整2.合同生效日期：_______3.合同终止条件：a.合同约定的工期完成b.双方协商一致解除合同c.因不可抗力导致合同无法履行4.合同终止日期：_______5.合同终止后的处理：a.结算剩余款项b.清理现场c.解决遗留问题十三、其他约定1.保密条款：a.双方对本合同内容负有保密义务b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款：a.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任b.不可抗力事件包括：自然灾害、战争、政府行为等3.合同附件：a.项目设计文件b.分包单位资质证明c.环保指标达标证明d.工程质量验收报告e.安全生产验收报告4.合同解释：a.本合同以中文文本为准b.合同解释权归甲方所有5.合同附件效力：a.合同附件与本合同具有同等法律效力十四、合同附件（此处列出合同附件的具体内容）甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工工艺、材料选用等进行审查和调整。b.甲方应确保项目所需资金及时到位，并承担因资金问题导致的工期延误责任。2.项目进度管理条款：a.甲方应制定详细的项目进度计划，并定期向乙方提供进度更新。b.乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应责任。3.设计变更管理条款：a.任何设计变更均需甲方批准，并由甲方承担由此产生的额外费用。b.乙方应配合甲方进行设计变更，并确保变更后的施工质量符合要求。4.质量监督条款：a.甲方有权对施工过程进行质量监督，并要求乙方提供相关质量检测报告。b.乙方应接受甲方质量监督，并对不合格工程进行整改。5.环保管理条款：a.甲方负责项目环保审批手续的办理，并确保项目符合环保要求。b.乙方应按照甲方要求采取环保措施，并承担因环保问题导致的罚款或赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权对甲方提供的设计方案、施工工艺、材料选用等进行审查和提出建议。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地、设备、材料等。2.施工方案制定条款：a.乙方应制定详细的施工方案，并经甲方审核批准后方可实施。b.乙方应确保施工方案符合国家相关法律法规和行业标准。3.材料采购条款：a.乙方有权自行采购材料，但需确保材料质量符合合同要求。b.乙方应向甲方提供材料采购清单，并经甲方确认后方可采购。4.施工进度管理条款：a.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。b.乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时解决施工过程中遇到的问题。5.工程验收条款：a.乙方应按照合同约定的标准进行自检，并在自检合格后通知甲方进行验收。b.甲方应在收到验收通知后_______天内进行验收，如未按时验收，视为验收合格。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介机构条款：a.合同中涉及的第三方中介机构应具备相关资质和经验。b.中介机构应按照合同约定履行职责，并对提供的服务质量负责。2.中介费用条款：a.中介费用由双方协商确定，并在合同中明确约定。b.中介费用应在合同签订后_______天内支付。3.中介机构职责条款：a.中介机构应协助双方进行合同履行，包括但不限于进度管理、质量监督、环保管理等。b.中介机构应定期向双方报告工作进展，并及时解决合同履行过程中出现的问题。4.中介机构违约责任条款：a.中介机构未履行职责或提供的服务不符合合同要求，应承担相应责任。b.双方有权解除与中介机构的合作关系，并要求中介机构承担违约责任。5.中介机构保密条款：a.中介机构应对合同内容保密，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。b.中介机构违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目设计文件2.分包单位资质证明3.环保指标达标证明4.工程质量验收报告5.安全生产验收报告6.施工方案7.材料采购清单8.项目进度计划9.设计变更文件10.甲方提供的施工条件清单11.甲方审核批准的文件12.中介机构资质证明13.中介服务协议14.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程b.甲方未按合同约定支付款项c.乙方违反施工质量标准d.甲方未提供必要的施工条件e.中介机构未履行职责2.违约认定：a.由双方协商认定b.由第三方机构鉴定c.由法院或仲裁机构裁决三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向对方支付的一定金额的金钱。3.损失赔偿：指合同当事人一方违约给对方造成的损失，应当承担的赔偿责任。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时沟通，协商确定变更方案，并调整进度计划。2.问题：材料采购过程中出现质量问题。解决办法：立即停止使用，查明原因，采取相应措施，如更换材料或进行整改。3.问题：中介机构未履行职责。解决办法：与中介机构协商，如协商不成，可解除协议并追究其违约责任。4.问题：环保指标未达标。解决办法：立即采取整改措施，确保环保指标达标。五、所有应用场景：1.绿色建筑项目的劳务分包2.环保指标达标要求下的施工合同3.需要第三方中介机构协助的合同4.需要明确工程质量、安全、环保等要求的合同5.需要明确结算方式、违约责任等条款的合同全文完。二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1绿色建筑项目名称2.2绿色建筑项目地点2.3绿色建筑项目规模2.4绿色建筑项目类型3.合同内容3.1劳务分包范围3.2环保指标要求3.3工程进度要求3.4质量要求4.合同价款4.1合同总价4.2结算方式4.3付款进度4.4付款条件5.合同工期5.1工期要求5.2工期延误责任5.3工期调整程序6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.环保指标达标7.1环保指标要求7.2环保监测7.3环保责任8.合同履行8.1合同履行责任8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同补充协议14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：建筑劳务1.1.2总包方：房地产开发1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1绿色建筑项目名称：绿色住宅小区2.2绿色建筑项目地点：市区路号2.3绿色建筑项目规模：总建筑面积100000平方米2.4绿色建筑项目类型：住宅楼、商业楼、地下车库3.合同内容3.1劳务分包范围3.1.1土建工程：主体结构、砌体工程、防水工程等3.1.2装饰装修工程：室内外装修、门窗安装等3.1.3安装工程：给排水、电气、通风空调等3.2环保指标要求3.2.1建筑材料：使用环保材料，符合国家环保标准3.2.2施工现场：严格控制扬尘、噪音、废水排放等3.3工程进度要求3.3.1土建工程：自合同签订之日起6个月内完成主体结构施工3.3.2装饰装修工程：自主体结构施工完成后3个月内完成3.3.3安装工程：自装饰装修工程完成后2个月内完成3.4质量要求3.4.1符合国家相关质量标准3.4.2通过质量验收4.合同价款4.1合同总价：人民币伍仟万元整（￥50000000.00）4.2结算方式：按工程进度分阶段结算4.3付款进度4.3.1土建工程完成30%时，支付合同价款的30%4.3.2装饰装修工程完成50%时，支付合同价款的20%4.3.3安装工程完成70%时，支付合同价款的15%4.3.4工程竣工验收合格后，支付合同价款的15%4.4付款条件：按合同约定的时间节点，提供相关结算资料和验收报告5.合同工期5.1工期要求：自合同签订之日起12个月内完成全部工程5.2工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付合同价款的0.1%作为违约金5.3工期调整程序：因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致，调整工期6.质量保证6.1质量标准：符合国家相关质量标准6.2质量检验：由双方共同指定的第三方机构进行质量检验6.3质量责任：因分包方原因导致的质量问题，由分包方承担全部责任7.环保指标达标7.1环保指标要求：符合国家绿色建筑标准7.2环保监测：由双方共同指定的第三方机构进行环保监测7.3环保责任：因分包方原因导致的环境污染，由分包方承担全部责任8.合同履行8.1合同履行责任8.1.1分包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程任务。8.1.2总包方应按时支付工程款项，并配合分包方完成工程进度。8.2合同变更程序8.2.1合同任何内容的变更，必须以书面形式经双方签字确认。8.2.2变更内容应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。8.3合同解除条件8.3.1分包方严重违约，如未按时完成工程任务或工程质量不符合要求。8.3.2总包方严重违约，如未按时支付工程款项或未履行合同约定的配合义务。8.4合同解除程序8.4.1一方违约后，另一方应在违约行为发生后30日内书面通知对方。8.4.2接到通知后，违约方应在接到通知后15日内采取补救措施或解除合同。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按时完成工程任务的，每延误一天，应向总包方支付合同价款的0.1%作为违约金。9.1.2总包方未按时支付工程款项的，每延误一天，应向分包方支付合同价款的0.1%作为违约金。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。9.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照合同约定支付违约金。9.3.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1市仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。10.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决。11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同。11.1.2合同经双方盖章或签字。11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序12.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。12.2.2合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程和款项。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的终止条件成就。13.1.2合同履行完毕。13.2合同终止程序13.2.1双方应以书面形式确认合同终止。13.2.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程和款项。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、质量检验报告等。14.2合同补充协议14.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归总包方所有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同中所述的第三方，是指除合同双方外的，为履行本合同而介入合同关系的独立第三方。1.2第三方的介入范围包括但不限于：工程监理、质量检测、环保监测、造价咨询、法律咨询等。2.第三方的责任与权利2.1第三方在履行本合同过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。2.2第三方的权利：2.1.1获得合同双方提供的必要资料和配合；2.1.2按照合同约定独立行使职权，提出意见和建议；2.1.3要求合同双方按照约定支付相关费用。2.3第三方的责任：2.3.1独立、客观、公正地履行职责；2.3.2对其提供的专业意见、检测结果、监测数据等承担法律责任；2.3.3遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密。3.第三方介入的程序3.1第三方的介入应经合同双方协商一致，并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。3.2第三方的介入应向合同双方提交资质证明、相关资格证书等材料，以证明其具备履行职责的能力。4.第三方责任限额4.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致合同双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额：4.1.1第三方对合同双方因自身原因造成的直接经济损失，赔偿总额不超过合同总价的5%；4.1.2第三方对合同双方因自身原因造成的间接经济损失，赔偿总额不超过合同总价的2%。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方之间不存在隶属关系，双方应独立承担责任；5.1.2第三方应独立向合同双方提供服务，不得利用合同双方之间的利益关系谋取不正当利益。5.2第三方与分包方的关系：5.2.1第三方对分包方的监督和管理，不代替分包方对合同双方的责任；5.2.2分包方应积极配合第三方的工作，并承担因自身原因导致的违约责任。5.3第三方与总包方的关系：5.3.1第三方对总包方的监督和管理，不代替总包方对合同双方的责任；5.3.2总包方应积极配合第三方的工作，并承担因自身原因导致的违约责任。6.第三方介入后的合同变更6.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经合同双方协商一致；6.1.2变更后的合同内容应以书面形式通知合同双方，并经双方签字盖章确认。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定；7.2第三方介入的费用应纳入合同总价，由合同双方按约定的结算方式支付。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，双方应协商解决；8.2协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件名称：合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章页、合同附件清单。说明：合同签订文件是合同成立的正式文件，需妥善保管。2.附件名称：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，需确保准确无误。3.附件名称：施工图纸详细要求：包括设计图纸、施工图、竣工图等，需符合国家相关标准。说明：施工图纸是施工过程中的重要指导文件，需确保施工质量。4.附件名称：质量检验报告详细要求：包括材料、构件、工程等质量检验结果，需符合国家质量标准。说明：质量检验报告是工程质量的重要证明，需确保真实有效。5.附件名称：环保监测报告详细要求：包括施工现场、建筑产品等环保指标监测结果，需符合国家环保标准。说明：环保监测报告是环保指标达标的重要证明，需确保真实有效。6.附件名称：工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工程量、存在问题等，需按约定时间提交。说明：工程进度报告是工程进度管理的重要依据，需确保及时准确。7.附件名称：工程结算书详细要求：包括工程量清单、结算金额、付款进度等，需符合合同约定。说明：工程结算书是工程结算的重要文件，需确保准确无误。8.附件名称：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务等，需经双方签字盖章。说明：第三方介入协议是第三方介入的重要文件，需确保合法有效。9.附件名称：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、机构、程序等，需经双方签字盖章。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件，需确保合法有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成工程任务责任认定标准：每延误一天，分包方应向总包方支付合同价款的0.1%作为违约金。示例说明：若合同约定工期为6个月，分包方实际完成工期为7个月，则分包方需支付合同价款0.5%的违约金。2.违约行为：总包方未按时支付工程款项责任认定标准：每延误一天，总包方应向分包方支付合同价款的0.1%作为违约金。示例说明：若合同约定支付工程款项的时间为每月15日，总包方实际支付时间为每月20日，则总包方需支付合同价款0.5%的违约金。3.违约行为：分包方工程质量不符合要求责任认定标准：由第三方质量检验机构出具不合格报告，分包方需承担全部责任，包括修复费用和违约金。示例说明：若第三方质量检验机构出具不合格报告，分包方需修复不合格部分，并支付合同价款一定比例的违约金。4.违约行为：总包方未履行合同约定的配合义务责任认定标准：由第三方机构评估因配合义务未履行造成的损失，总包方需承担相应责任。示例说明：若因总包方未履行配合义务导致分包方工期延误，总包方需支付相应违约金。5.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定标准：第三方未按约定履行职责，导致合同双方遭受损失的，第三方需承担相应责任。示例说明：若第三方在环保监测过程中未严格按照标准执行，导致监测数据不准确，第三方需承担相应责任。全文完。二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：随着我国绿色建筑产业的快速发展，甲方为了积极响应国家节能减排政策，提高建筑项目环保指标，决定将某绿色建筑项目的劳务分包及环保指标达标工作委托给乙方。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标工作中的权利、义务及责任，确保绿色建筑项目的顺利实施。三、定义与解释3.1专业术语：（1）绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、提供健康、适用、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。（2）劳务分包：指甲方将绿色建筑项目中的劳务部分委托给乙方进行施工和管理。（3）环保指标：指绿色建筑项目在施工、使用过程中达到的节能减排、环境保护等方面的指标。3.2关键词解释：（1）结算：指甲乙双方根据合同约定，对劳务分包过程中的各项费用进行核算和支付。（2）达标：指绿色建筑项目在施工、使用过程中达到国家及地方规定的环保指标。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成绿色建筑劳务分包工作。（2）有权对乙方在施工过程中的环保指标进行监督和检查。（3）有权对乙方违反合同约定的行为进行处罚。（4）有权按照合同约定，对劳务分包过程中的各项费用进行结算。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成绿色建筑劳务分包工作。（2）遵守国家及地方有关环保、节能、减排的政策法规，确保施工过程中的环保指标达标。（3）积极配合甲方对施工过程中的环保指标进行监督和检查。（4）按照合同约定，对劳务分包过程中的各项费用进行结算。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为二零二五年度。5.2合同履行地点：绿色建筑项目所在地。5.3合同履行方式：甲乙双方应按照合同约定，通过书面形式进行沟通、协调和解决合同履行过程中的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的期限届满；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应按照合同约定，对合同履行过程中的各项费用进行结算；（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余的劳务分包工作；（2）合同终止后，甲乙双方应按照国家相关法律法规，对合同履行过程中的各项费用进行结算；（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务分包费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）环保指标达标费用：包括但不限于环保设施购置、环保材料使用、环保监测费用等。（3）其他费用：包括但不限于设计变更、现场签证、临时设施搭建等产生的费用。7.2支付方式（1）劳务分包费用：按工程进度分期支付，具体支付比例和节点由双方另行约定。（2）环保指标达标费用：在环保指标达标后一次性支付。（3）其他费用：根据实际情况，由双方协商确定支付方式和时间。7.3支付时间（1）劳务分包费用：第一笔支付应在合同签订后5个工作日内支付，后续支付时间根据工程进度和约定节点执行。（2）环保指标达标费用：在环保指标达标后的10个工作日内支付。（3）其他费用：在相关费用发生后的10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前向乙方提供相应的支付凭证，包括但不限于发票、收据等。（2）乙方应在收到甲方支付凭证后的5个工作日内，将相关费用支付至甲方指定的账户。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成劳务分包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之五。（2）乙方未按约定达到环保指标达标的，应承担相应的责任，包括但不限于重新施工或赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定和实际损失，向守约方支付赔偿金。赔偿金的具体金额和支付方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可暂停履行或解除合同。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律、行政法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对绿色建筑劳务分包项目的监督权和验收权。（2）乙方保留对环保指标达标的实施权和技术改进权。13.2特殊权力保留（1）本合同中涉及的商业秘密和技术信息，乙方在合同履行期间及终止后，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。（2）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程中的环保指标进行监督和评估的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经甲乙双方书面确认的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就绿色建筑劳务分包项目及环保指标达标事宜，相互提供必要的协助和配合。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过定期会议、书面通知、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标事宜的完整协议，取代此前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自增加或减少合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：____年____月____日附件一：绿色建筑劳务分包清单附件二：环保指标达标要求附件三：付款进度计划附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色建筑劳务分包清单2.环保指标达标要求3.付款进度计划二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付费用。b.未按约定提供施工条件。乙方违约：a.未按约定完成劳务分包工作。b.未按约定达到环保指标达标。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：a.通过甲方未按约定支付凭证的时间来认定。b.通过甲方未提供施工条件的书面通知或证据来认定。乙方违约的认定：a.通过乙方未按约定完成工作的进度报告或验收报告来认定。b.通过环保监测报告或甲方验收不合格的证明来认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.环保指标：指绿色建筑项目在施工、使用过程中达到的节能减排、环境保护等方面的指标。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中环保指标不达标。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方采取措施进行整改，并监督其整改效果。如乙方仍无法达标，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.问题：甲方未按约定支付费用。解决办法：乙方应提供相应的支付凭证，甲方应在收到凭证后5个工作日内支付费用。如甲方逾期未支付，乙方有权要求甲方支付违约金。3.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。4.问题：合同附件内容不明确。解决办法：双方应及时沟通，明确合同附件内容，必要时可重新签订补充协议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.第三方的责任：负责提供环保技术的指导和监督。负责对施工过程中的环保指标进行监测和评估。3.第三方的权利：对乙方的施工过程进行监督，有权要求乙方提供必要的资料和报告。对乙方违反环保要求的行为提出整改建议。4.第三方的义务：按照合同约定提供环保技术支持。保证监测数据的真实性和准确性。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权对施工过程中的环保指标进行自行监测，并向甲方报告。2.乙方的利益条款：乙方在合同履行过程中，如因不可抗力导致工作，有权要求甲方延长合同期限或调整合同内容。乙方有权要求甲方赔偿因甲方违约造成的损失。3.甲方的违约及限制条款：甲方如未按约定支付费用，应向乙方支付违约金。甲方如未按约定提供施工条件，应承担相应的责任。甲方不得无正当理由终止合同，如需终止，应提前30日书面通知乙方。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督和验收。甲方可要求乙方提供环保指标的达标证明。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中采用先进的环保技术。甲方可要求乙方在合同履行过程中提供详细的施工报告。3.乙方的违约及限制条款：乙方如未按约定完成工作，应向甲方支付违约金。乙方如未按约定达到环保指标，应承担相应的责任。乙方不得将合同权利义务转让给第三方。全文完。二零二五年度绿色建筑劳务分包结算及环保指标达标合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1绿色建筑项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同内容3.1劳务分包范围3.2结算方式3.3结算周期3.4环保指标要求3.5质量要求3.6安全要求4.合同履行4.1劳务分包单位职责4.2甲方职责4.3乙方职责4.4合同履行期限5.合同变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更内容6.合同解除6.1解除条件6.2解除程序6.3解除后果7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约责任承担期限9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除后的处理10.1结算处理10.2环保指标处理10.3质量处理10.4安全处理11.合同生效11.1生效条件11.2生效日期11.3生效文件12.合同附件12.1附件一：绿色建筑劳务分包合同12.2附件二：环保指标达标合同12.3附件三：其他相关文件13.合同解除后的后续事宜13.1合同解除通知13.2合同解除后的结算13.3合同解除后的环保指标处理13.4合同解除后的质量处理13.5合同解除后的安全处理14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同补充14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程乙方：劳务分包1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1绿色建筑项目名称绿色生态住宅小区2.2项目地点省市区2.3项目规模占地面积：平方米，总建筑面积：平方米2.4项目类型住宅楼、商业楼、地下车库3.合同内容3.1劳务分包范围包括但不限于土建施工、装饰装修、安装工程等。3.2结算方式按照工程进度和实际完成量进行结算，每月结算一次。3.3结算周期每月5日前提交上个月工程量及结算申请，甲方在收到申请后10个工作日内完成结算。3.4环保指标要求项目必须达到国家绿色建筑标准，具体指标如下：（1）建筑节能率≥65%（2）室内空气质量符合国家标准（3）绿化覆盖率≥30%3.5质量要求严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量合格。3.6安全要求严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。4.合同履行4.1劳务分包单位职责（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。（2）负责施工过程中的安全生产和环境保护。（3）配合甲方进行工程验收。4.2甲方职责（1）提供施工场地、施工图纸等相关资料。（2）监督施工进度和质量。（3）支付工程款。4.3乙方职责（1）负责施工队伍的组织和管理。（2）确保施工材料的质量。（3）按时完成工程量及结算工作。5.合同变更5.1变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）因政策调整导致合同内容发生变化。5.2变更程序（1）双方协商一致后，签订变更协议。（2）变更协议经双方签字盖章后生效。5.3变更内容（1）变更项目名称、地点、规模等。（2）变更合同内容、条款等。6.合同解除6.1解除条件（1）一方违约，经另一方催告后仍未履行。（2）因不可抗力导致合同无法履行。6.2解除程序（1）一方提出解除合同，另一方在收到通知后15日内未提出异议。（2）双方协商一致，签订解除合同协议。6.3解除后果（1）解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。（2）解除合同后，双方应按照国家及地方法律法规处理相关事宜。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。（2）甲方未按合同约定支付工程款。（3）乙方未达到环保指标要求。（4）乙方在施工过程中发生安全事故。8.2违约责任承担方式（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）因违约造成的工期延误，违约方应支付违约金，每日按合同总价的千分之一计算。（3）因违约导致环保指标不达标，乙方应立即采取措施整改，直至达标为止，并承担由此产生的费用。8.3违约责任承担期限违约责任自违约行为发生之日起计算，至违约责任履行完毕之日止。9.保密条款9.1保密内容合同双方在履行合同过程中所获得的技术秘密、商业秘密等信息。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3违约责任任何一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。10.合同解除后的处理10.1结算处理合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，结算完毕后，甲方应向乙方支付剩余工程款。10.2环保指标处理合同解除后，如环保指标未达标，乙方应承担相应的整改责任，直至达标为止。10.3质量处理合同解除后，如工程质量存在问题，乙方应承担相应的修复责任。10.4安全处理合同解除后，如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。11.合同生效11.1生效条件合同双方签字盖章后生效。11.2生效日期合同生效日期为合同双方签字盖章之日。11.3生效文件合同正本一式两份，双方各执一份。12.合同附件12.1附件一：绿色建筑劳务分包合同12.2附件二：环保指标达标合同12.3附件三：其他相关文件13.合同解除后的后续事宜13.1合同解除通知合同解除前，一方应提前30日向另一方发出书面解除通知。13.2合同解除后的结算合同解除后，双方应在30日内完成结算。13.3合同解除后的环保指标处理合同解除后，如环保指标未达标，乙方应在30日内采取措施整改。13.4合同解除后的质量处理合同解除后，如工程质量存在问题，乙方应在30日内进行修复。14.其他约定事项14.1合同解释本合同如有未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2合同补充合同如有补充条款，应与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的“第三方”指非合同双方当事人，因提供专业服务、监督管理、咨询评估等原因，被合同双方邀请或委托参与合同履行过程的独立主体，包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、保险公司等。15.2第三方职责（1）监理单位：对工程进度、质量、安全、环保等进行监督管理。（2）设计单位：对设计方案的合理性和可行性进行评估，对施工过程中设计变更提出意见。（3）审计机构：对工程结算进行审计，确保结算的准确性。（4）保险公司：在合同约定范围内，为合同双方提供保险保障。15.3第三方权利（1）根据合同约定，获得相应的服务费用。（2）根据合同约定，获取工程相关信息。（3）根据