设备监理合同-《设备监理合同管理》模拟试卷

设备监理合同-《设备监理合同管理》模拟试卷单选题（共120题，共120分）(1.)王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日（江南博哥），4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A.560B.1360C.800D.1120正确答案：B参考解析：本题考查的是劳动者的工作时间和休息休假。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬，即3×3×80+2×4×80=1360。(2.)根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时正确答案：B参考解析：2011年建设工程法规真题第22题本题考查的是质量保修书。根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程实行质量保修制度；建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。综上所述，本题的正确答案为B。(3.)项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案：A参考解析：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托监理、招标代理等。(4.)“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则正确答案：C参考解析：继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行。(5.)如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更正确答案：D(6.)在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局正确答案：B(7.)采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况正确答案：A(8.)无权代理属于()行为。A.无效B.可变更的C.可撤销的D.效力待定的正确答案：D参考解析：无权代理属于效力待定的行为。其效力情况取决于“被代理人”和相对人后续的意思表示。(9.)某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内正确答案：A(10.)根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。A.投标单位董事长的父亲B.投标单位总经理的同学C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D.招标项目所在地统计局局长正确答案：A(11.)甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带正确答案：C参考解析：这种情况属于合同内的债务转移，在甲乙的合同中应由乙向甲承担违约责任，乙可以依据乙丙之间的合同追究丙的责任。(12.)FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的28B.工程师完成工程量计量后的56C.工程师收到报表和证明文件后的56D.工程师签发期中付款证书后的56正确答案：C(13.)甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效正确答案：A参考解析：此事件属于典型的“表见代理”。(14.)在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失正确答案：D参考解析：工程师属于业主人员，他的错误行为不应引起业主索赔；分包商接受承包商管理，如有过错，可以引起业主向承包商的索赔。(15.)2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断正确答案：B(16.)甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字正确答案：A(17.)承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权正确答案：C(18.)根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。A.只能由债务人提供抵押物B.抵押人转移对抵押物的占有C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有正确答案：C参考解析：A债务人或第三人都可以提供抵押物，B不转移对抵押物的占有，D债务人不履行债务时，抵押物可折价或者拍卖、变卖，其价款超过债权部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。(19.)甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任正确答案：D参考解析：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，都不得泄露或者不正当的使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任，因为在合同订立过程中，所以承担缔约过失责任。(20.)FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28正确答案：C(21.)根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定正确答案：C(22.)根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止正确答案：A参考解析：保险的有效期应从开工日期起到颁发工程接受证书止，但是必须涵盖直至颁发履约证书为止的由承包商引起的损害。(23.)缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通过竣工试验的日期B.工程师颁发接收证书的日期C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D.接收证书上标明的竣工日期正确答案：D(24.)对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商正确答案：B(25.)由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28正确答案：B(26.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A.工程竣工之日B.竣工时间届满之日C.签发接收证书日D.签发履约证书日正确答案：D(27.)某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变正确答案：C参考解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。(28.)承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月正确答案：C(29.)下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书正确答案：B(30.)国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署正确答案：D(31.)甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定正确答案：A(32.)工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天正确答案：B(33.)工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件正确答案：C(34.)设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议正确答案：D参考解析：业主可以提出变更要求，要求承包商按变更实施，承包商也可以提合理化建议，业主可以酌情考虑。设备工程合同的变更既可能出自业主的要求，也可能来自承包商提出建议。(35.)产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。A.民事责任B.行政责任C.经济责任D.刑事责任正确答案：C(36.)业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21正确答案：D(37.)法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力正确答案：D参考解析：注意区分委托代理关系终止的原因。(38.)由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金正确答案：B参考解析：由于变更计划、制造要求、提供的资料不正确、未如期提供设计工作必须的资料或工作条件，因而造成设计工作的返工、停工、窝工，或修改时，委托人应依照设计人实际消耗的工作量增付费用。(39.)工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。A.14B.28C.42D.56正确答案：B(40.)根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询正确答案：C(41.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期正确答案：A(42.)地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半正确答案：B参考解析：《合同法》第29条规定：“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”(43.)某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任正确答案：D(44.)根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式正确答案：B(45.)某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判正确答案：A(46.)乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日正确答案：B(47.)保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人正确答案：C参考解析：保险合同的概念：保险合同订立后，投保人向保险人交付一定保险费，在被保险人遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金责任。(48.)甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效正确答案：B参考解析：乙及时作出承诺，不属于承诺超期，所以CD不对。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。(49.)甲建筑设计研究院与乙单位签订了一份设备工程设计合同。该合同法律关系的客体是()。A.物B.行为C.图纸D.智力成果正确答案：D参考解析：注意区分B选项，“行为”重在过程，是人的有意识的活动；而“智力成果”重在结果。(50.)承包商提交履约保证的期限是()。A.收到中标函后的28天内B.签订合同后的28天内C.收到开工通知后的28天内D.设备工程合同生效前正确答案：A(51.)某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决正确答案：D(52.)下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件正确答案：D参考解析：以上文件均为设备工程监理服务合同的组成部分(适用时按顺序进行解释)：①协议书及附件(A、B、C)；②中标通知书(适用时)；③监理投标书(适用时)；④专用条件；⑤通用条件。(53.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84正确答案：C(54.)《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的正确答案：B参考解析：《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”(55.)设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受正确答案：B参考解析：出卖人违约责任：如果因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的违约金数额或方式支付违约金。未约定违约金的，按不能交货行为由此给买受人造成的实际损失赔偿。(56.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书正确答案：C(57.)如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书正确答案：B(58.)甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定正确答案：A(59.)按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会正确答案：A(60.)流程图法的使用条件是()。A.-项工作通过一个行为即可完成B.完成工作只需一个步骤C.描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支D.描述多个事件之间的时间间隔正确答案：C(61.)每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门正确答案：A参考解析：每个设备工程合同签订后，合同正本应由合同管理部门保管。合同文档管理既是设备工程完成后整理竣工文档，为了日后很好地维护和保养设备工程的需要，更是恰当保留证据、处理争议的需要。(62.)甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金40万元B.请求乙支付违约金30万元C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元正确答案：D(63.)如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验正确答案：B(64.)保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任正确答案：C(65.)按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。A.安装拆卸工B.钢筋工C.专职安全生产管理人员D.项目负责人正确答案：B(66.)基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员正确答案：A(67.)工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方正确答案：C(68.)在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备正确答案：D参考解析：一般认为：设备的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。(69.)设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A.提供现场的地下管线资料B.派出必要的现场服务人员C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行正确答案：A参考解析：安装调试过程中，若采购方未依照供货方的技术资料规定和现场服务人员的指导、未经现场供货技术服务人员签字确认出现的问题，采购方自行负责(设备质量问题除外)。(70.)FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院正确答案：B(71.)甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决正确答案：D参考解析：被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席判决。(72.)如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用正确答案：B(73.)下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务D.误期损害赔偿费按日计算正确答案：C(74.)在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告正确答案：C参考解析：设备监理工程师在索赔中地位重要，并具有多位性。其中：在索赔争议提起裁决、仲裁或诉讼程序时，由于设备监理工程师了解索赔事件过程，并有义务说明事实情况，因此处于证人地位。(75.)合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际正确答案：B参考解析：合同法律关系指由合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的权利义务关系。(76.)下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验正确答案：C参考解析：设备所有权转让不包含设备中体现的知识产权。(77.)对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师正确答案：A参考解析：对于大型的设备工程，业主聘请专业咨询服务机构进行合同文件的编制，目的是使履行合同更为顺利，有效减少双方的冲突和争议。(78.)根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测正确答案：D(79.)FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金正确答案：C(80.)根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担正确答案：C(81.)设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作正确答案：C参考解析：《合同法》有关“承揽合同”的规定为：承揽人将其承揽的工作交由第三人完成，应当就该第三人完成的工作向定作人负责。(82.)跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月C.向工地派驻1名建设单位的代表D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测正确答案：B(83.)给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同正确答案：C参考解析：定金罚则。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应该双倍返还定金。(84.)按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。A.开标前B.提交投标书时C.开标现场D.确定招标人前正确答案：C(85.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场正确答案：A(86.)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后正确答案：A参考解析：根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》通用条件规定：承包商应在基准日期前仔细审查雇主要求。(87.)根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划正确答案：A(88.)设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同正确答案：D参考解析：设备合同是设备监理工程师进行合同管理的对象。(89.)因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表正确答案：C(90.)根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权正确答案：C(91.)下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费正确答案：D参考解析：委托人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，委托人均应支付应付的设计费，这属于委托人的义务，而不是委托人的违约责任。(92.)执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格正确答案：B参考解析：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。(93.)根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地正确答案：B(94.)下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天正确答案：B(95.)检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程正确答案：B(96.)根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门正确答案：A(97.)设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额正确答案：B参考解析：接到承包商索赔报告后，业主或设备监理工程师就应该开始着手进行索赔审核工作。索赔审核的基本原则是：实事求是、重证据、不主观臆断。索赔审核主要工作包括：①查明索赔事由②甄别证据真伪③核定实际损失④比照索赔依据等。(98.)按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证正确答案：C(99.)某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日正确答案：C参考解析：著作权中的财产权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，(100.)投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金正确答案：D参考解析：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。(101.)代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示正确答案：C参考解析：被授权的代理人在授权人赋予他的权利范围内，可以随意表达自己的观点看法见解，做出符合授权范围的决定，不受授权人或其他第三方的干涉。(102.)买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人正确答案：C参考解析：不论是由于买受人在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由买受人承担。(103.)设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A.增加人员投入B.变更工程设计C.加大资金收入D.调整合同计划正确答案：B参考解析：技术措施一般是指在施工过程中采取先进的施工方法，或变更设计方案，对设计方案进行优化，使用先进的设备，改变施工工艺等来实现进度和质量目标的措施。(104.)根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。A.一般保证B.保证人要求的方式C.债权人要求的方式D.连带责任保证正确答案：D(105.)根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合正确答案：A参考解析：按照《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，又称无过错责任原则。(106.)出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。A.自该设备运抵目的地时B.自该设备买卖合同生效时C.自该设备买卖合同成立时D.自该设备交付买受人时正确答案：C(107.)在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系正确答案：A参考解析：在市场经济条件下，财产关系是民法的主要调整对象。(108.)根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。A.自仲裁裁决作出之日起10日内B.自仲裁裁决作出之日起15日内C.仲裁裁决作出之日D.仲裁裁决送达之日正确答案：C(109.)某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任正确答案：C参考解析：属于合同形式欠缺。虽然法律规定工程合同采用书面形式，但当事人未采用书面形式，并且一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。(110.)承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A.竣工时间B.缺陷通知期期满C.颁发接收证书D.保留金返还正确答案：B(111.)根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容正确答案：C参考解析：《招标投标法》规定，评标委员会对投标文件进行评审、比较的唯一标准和方法，是招标文件中已载明的评标标准和方法。(112.)《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任正确答案：B参考解析：产品质量责任是一种综合法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任中又具体包括产品责任(侵权责任)和产品合同责任(瑕疵担保责任)两种。(113.)甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销正确答案：A(114.)如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用正确答案：B(115.)在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书正确答案：C(116.)甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准正确答案：B(117.)对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查正确答案：A(118.)对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包正确答案：D(119.)按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失正确答案：C参考解析：根据《安全生产法》规定：安全生产事故类型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。(120.)如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表正确答案：A多选题（共80题，共80分）(121.)根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生正确答案：B、C、D(122.)设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。A.完善合同条款B.认真审核索赔报告C.反驳承包商的索赔D.加强监督管理E.提供全面服务正确答案：A、D、E参考解析：预防和减少索赔是设备监理工程师索赔管理的内容之一，主要措施包括：①完善合同条款；②加强监督管理；③提供全面服务。(123.)设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括()。A.工程开工B.工程暂停C.竣工时间的延长D.赶工E.误期损害赔偿正确答案：A、B、C、D(124.)民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间()的法律规范的总称。A.权利和义务关系B.债权和债务关系C.人身关系D.财产关系E.民事责任关系正确答案：C、D参考解析：民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。(125.)专利权的客体包括()。A.计算机软件B.发明C.实用新型D.工程设计E.外观设计正确答案：B、C、E(126.)下列产品中，适用《产品质量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企业的吊装设备D.监理单位的电子设备E.军工产品正确答案：A、C、D(127.)根据我国相关规定，评标方法包括()。A.经评审的最低投标价法B.综合打分法C.平均分值法D.经验估计法E.设备寿命周期成本评标价法正确答案：A、B、E参考解析：评标方法包括经评审的“最低投标价法”、“综合评估法”。其中，综合评估法，可以依据不同的设备采购招标项目的具体要求，分别适用综合打分法、综合评标价法、设备寿命周期成本评标价法。(128.)默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定正确答案：A、B、C参考解析：合同明确规定条款以及合同补遗的明确规定都属于合同中的明示条款，不会引起默示义务索赔。(129.)下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是()。A.受托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示B.受托人可将受托事务转交他人处理C.受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务D.受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人E.有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任正确答案：A、C、D、E参考解析：受托人应亲自处理受托事务，无特殊情况，不得转交他人。(130.)下列属于委托人授予监理人的权力有()。A.对本项目有关方案、计划的审查权B.对本项目有关参与单位的协调权C.压缩合同工期D.在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权E.对本项目合同款支付申请的审核权正确答案：A、B、D、E参考解析：委托人应当授予监理人以下权力：①对委托人选择的设计、制造、安装调试等“第三人”的资质、能力等的审核权，对“被监理人”选择的分包人的资质、能力等的审核权。②对本项目有关方案、计划、标准、主要工艺及装备的审查权。③对本项目有关参与单位的协调权。④征得委托人同意，由监理人签发开工令、停工令、复工令。⑤对在本项目上使用的外购的原材料、元器件、零部件、成品等的质量审查权。⑥对本项目实施过程中“被监理人”的工作质量、产品质量的检查权、监督权，对不符合要求的，有权下达整改令。⑦本项目合同款支付申请的审核和签认权。⑧对委托人与“被监理人”签订的合同履行中提出的变更及索赔进行审核。⑨在监理过程中如发现“被监理人”的人员不能胜任工作或不符合有关规定要求，监理人有权要求“被监理人”调换有关人员。⑩对本项目完工资料的审核权。(131.)结清证明的生效条件有()。A.承包商已经完成全部合同义务B.工程师已经确认最终的结算金额C.收到业主退还的履约保证D.业主已经支付最终付款证书中指明的应付金额E.工程师签发了最终付款证书正确答案：C、D(132.)设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。A.操作和维修手册B.合同规定的竣工文件C.质量管理内审文件D.指定分包商的资质文件E.业主要求中规定的技术文件正确答案：A、B、E(133.)处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有()。A.业主要求中出现错误B.业主向承包商提出索赔C.对单位工程进行竣工试验D.承包商暂停工作E.承包商无法按合同约定进入现场正确答案：A、B、D、E(134.)根据《侵权责任法》，特殊情形下，销售者承担责任的形式有()。A.预防性责任B.进货检验责任C.采取警示、召回措施等责任D.承担惩罚性赔偿责任E.提供产品合法来源证明责任正确答案：A、C、D(135.)因不可抗力终止合同时，工程师签发的支付证书中应包括()。A.已经完成的任何工作的价值B.承包商为完成工程而招致的任何合理开支C.承包商将临时工程或施工设备运回原驻地的费用D.合同终止时承包商人员遣返回原驻地的费用E.合同终止所导致的承包商的利润损失正确答案：A、B、C、D(136.)非正常终止设备工程合同的情形有()。A.由业主终止B.由承包商终止C.因不可抗力终止D.根据法律终止E.因结清证明生效终止正确答案：A、B、C、D(137.)下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议正确答案：A、B(138.)设备工程合同正式签字前，当事人双方应进行的工作包括()。A.审查合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.审查合同的完备性C.审查合同双方的责、权、义的对等性D.审查合同语言文字的准确性E.审查进度报告的合理性正确答案：A、B、C、D参考解析：设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要对准备签字的正式文本与草签的文本再重新复核。双方应进行下列工作：(1)审查合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定。(2)审查合同的完备性。(3)审查合同双方的责、权、义的对等性。(4)审查合同语言文字的准确性。(139.)理论上对产品缺陷进行分类时，产品缺陷包括()。A.设计缺陷B.制造缺陷C.包装缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷正确答案：A、B、D(140.)采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式有()。A.由业主向承包商提出建议书B.工程师请求承包商提交变更建议书C.工程师向承包商发出变更建议书D.工程师直接发出变更指示E.由业主直接发出变更指示正确答案：B、D(141.)承包商出现的下列情况中，业主有权终止合同的有()。A.实施的设备工程出现重大质量缺陷B.放弃工程C.不按合同规定开工D.将整个工程分包E.行贿受贿正确答案：B、C、D、E(142.)对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()A.设计缺陷B.生产缺陷C.运输缺陷D.指示缺陷E.经营缺陷正确答案：A、B、D、E参考解析：产品的缺陷理论上有的将其分为三种：设计缺陷、生产缺陷和指示缺陷。有的将其分为四种，设计上的缺陷，原材料的缺陷、制造上的缺陷和指示上的缺陷。我国的法律中还较为详尽的体现了经营缺陷。(143.)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。A.应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务B.不得与建设单位的有利害关系C.在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底D.按照工程强制性标准实施监理E.施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告正确答案：D、E(144.)风险管理内容包括()。A.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险处置E.风险回避正确答案：A、B、C、D(145.)下列选项中，属于要约邀请的有()。A.寄送的价目表B.拍卖公告C.悬赏告示D.招股说明书E.投标文件正确答案：A、B、D参考解析：要约邀请，又称要约之引诱，是希望他人向自己发出要约的意思表示。如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。(146.)下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产正确答案：C、E(147.)在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A.由当事人补充协议B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地正确答案：A、B、D、E参考解析：当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；当事人不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。②标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。(148.)设备工程合同对工程质量作出规定的文件主要有()。A.业主要求B.合同条件C.设计文件D.技术规范E.承包商的建议书正确答案：A、C、D(149.)根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。A.返还财产B.排除妨碍或消除危险C.罚金D.支付违约金E.赔偿损失正确答案：A、B、D、E(150.)按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A.从事危险作业的劳动者B.女职工C.未成年工D.从事特种作业的劳动者E.从事有职业危害作业的劳动者正确答案：C、E(151.)下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.甲将普通产品伪装成名牌产品与乙签订的购销合同B.王某在甲公司的代理权终止后，代理甲公司与丙公司签订的购销合同C.孙某将夫妻共有的房屋出售给石某的合同D.丙以胁迫手段，与丁订立的合同E.张某将李某委托其保管的产品出售而订立的合同正确答案：A、D(152.)设备工程合同履行期间，承包人具有()情形的，发包人有权请求解除该设备工程合同。A.明确表示不履行合同主要义务的B.采用不合格的材料进行施工的C.将承包的设备工程非法转包、违法分包的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的E.不能在合同约定的期限内完工的正确答案：A、C、D(153.)除撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的外，具有下列()情形，许可审批机关应当撤销生产许可。A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的C.超过法定职权作出准予生产许可决定的D.违反法定程序作出准予生产许可决定的E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的正确答案：B、C、D、E参考解析：有下列情形之一的，国家质检总局或省级质量技术监督局应当撤销生产许可，但是撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的除外：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予生产许可决定的；超越法定职权作出准予生产许可决定的；违反法定程序作出准予生产许可决定的；对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予生产许可的；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可的；依法可以撤销生产许可的其他情形。(154.)某一属于工程建设项目招标范围的项目，项目总投资2000万元。建设过程中需要进项的下列采购中，可以不进行招标，直接采购的有()。A.专业工程施工发包，单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C.设计合同单项合同估算价90万元人民币D.勘察合同单项合同估算价60万元人民币E.监理合同单项合同估算价30万元人民币正确答案：A、E(155.)某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有()。A.组织专家论证B.附具安全验算结果C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构D.经总监理工程师签字后实施E.由专职安全生产管理人员现场监督实施正确答案：A、B、D、E(156.)根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立正确答案：A、B、C参考解析：《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；③有符合第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。(157.)设备工程合同履行中发生的下列情况中，按照《合同法》对不可抗力免责的规定，承包人不承担责任的有()。A.洪水灾害导致工程受损B.地震灾害导致工程受损C.社会动乱导致停工损失D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失正确答案：A、B、C(158.)评标程序一般分为()等阶段。A.资质预审B.初评C.详评D.技术评审E.商务评审正确答案：B、C参考解析：评标程序一般分为初评和详评。详评包括技术评审和商务评审。(159.)下列有关仲裁的表述，正确的有()。A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人自愿B.仲裁应当公开进行C.仲裁机构与地方政府有隶属关系D.当事人对仲裁的裁决不服，可向人民法院提起诉讼E.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行正确答案：A、E参考解析：仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家机密的除外。仲裁机构是独立的组织，与行政机关无隶属关系，相互之间也无隶属关系。仲裁依法独立进行，不受行政机关、团体或个人的干涉。裁决后，当事人如就同一争议再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。(160.)根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于索赔事件处置的说法，正确的有()。A.索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出B.如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利C.索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商D.工程师应对承包商的索赔报告作出回应E.工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录正确答案：A、B、D(161.)根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件正确答案：A、B、C、D(162.)在设备运输合同中，属于承运人权利的有()。A.留置运输的货物B.货物的提存权C.接受托运人运送货物的要求D.处置无人认领的货物E.有权派人押运货物正确答案：A、B、D参考解析：设备运输合同中，承运人权利的有：①收取合理运费。②依法留置运输的货物。③货物提存权。④处置无人认领的货物。(163.)业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。A.未能在竣工时间内完成工程B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约E.发生了业主有权终止合同的情形正确答案：B、C、D、E(164.)根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有()。A.一方以胁迫手段订立的合同B.附生效条件的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段订立的合同E.在订立合同时显失公平正确答案：A、D、E(165.)相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益正确答案：B、C、D(166.)下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力正确答案：A、C参考解析：不安抗辩权是为保护先履行义务一方当事人的交易安全而赋予其的一种权利。当事人行使不安抗辩权时，其权利是中止履行合同义务，对方提供适当担保时，应当恢复履行。(167.)采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有()。A.承包商完成设备工程的全部价值B.退还保留金C.竣工结算额D.根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用E.索赔引起相应变化的款额正确答案：A、D(168.)对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。A.从合同中删除有质量缺陷的工作B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场C.自费调查导致质量缺陷的原因D.对不符合合同要求的工作返工E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作正确答案：B、D、E(169.)根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的()损失或损坏的风险。A.工程B.货物C.承包商文件D.工程师文件E.承包商设备正确答案：A、B、C参考解析：战争属于业主风险，如果此类业主风险达到对工程、货物、或承包商文件造成损失或损害的程度，承包商应立即通知雇主，并应按雇主要求，修整此类损失或损害。如果因此招致增加费用，承包商应进一步向雇主索赔。(170.)选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力正确答案：B、C、D(171.)在设备工程安装合同中，发包人的义务主要有()。A.办理土地征用、拆迁补偿等事宜B.开通安装调试场地与城乡公共道路的通道C.办理安装调试许可证D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底E.对安装调试的重要工序进行确认正确答案：A、B、C、D参考解析：E属于承包商义务。(172.)根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A.依法成立B.设立分支机构C.有必要的财产和经费D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所正确答案：A、C、D、E(173.)建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任正确答案：A、C、E(174.)下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.脚手架工程正确答案：B、C(175.)设备安装调试合同发包人义务包括()。A.办理土地征用B.平整安装调试场地C.派出现场服务人员D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底E.技术交底正确答案：A、B、D参考解析：CE属于承包商义务。(176.)设备工程合同中列明的业主风险发生后，承包商有权()。A.延长工期B.索赔费用C.索赔利润D.索赔合同价格E.延长缺陷通知期正确答案：A、B(177.)下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有()。A.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌正确答案：A、B、D(178.)《招投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高正确答案：B、D参考解析：招标的目的就是选出合格的承包人，所以要最大限度地满足招标文件，B正确，报价最低不一定最优，应全面考虑投标文件，综合评分，所以D正确。(179.)某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保正确答案：B、C、D参考解析：合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，符合下列条件：①具有独立订立合同的权利。②在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。③具有完善的质量保证体系。④业绩。⑤具有良好的银行资信和商业信誉。⑥特殊专用设备应重点审查生产制造能力。(180.)有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理业务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库正确答案：B、C、D、E(181.)建设工程的保修范围应当包括()。A.地基基础工程B.主体结构工程C.屋面防水工程D.供热系统E.电力、邮电通讯工程正确答案：A、B、C、D参考解析：保修范围及其最低保修期限：1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。5其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。(182.)采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。A.最终报表草案B.最终报表C.竣工结算报表D.设备维修和操作手册E.结清证明正确答案：B、E(183.)仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议C.对于仲裁