




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年风力发电施工作业担保人信用保证协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议双方2.1发包方2.2承包方2.3担保人3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.信用保证范围4.1保证金额4.2保证期限4.3保证责任5.担保人义务5.1担保人承诺5.2担保人责任5.3担保人义务履行6.发包方权利6.1查验权利6.2解除协议权利6.3追偿权利7.违约责任7.1担保人违约责任7.2承包方违约责任7.3发包方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效9.1生效条件9.2生效日期9.3生效地点10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更生效11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除生效12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止生效13.合同附件13.1附件一:信用保证书13.2附件二:项目合同13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同解释14.3合同履行地第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“风力发电施工作业”指在本合同中,由承包方承担的风力发电项目的施工活动,包括但不限于风力发电机组的安装、调试、验收等。1.1.2“信用保证”指担保人向发包方提供的,用以确保承包方按照合同约定履行义务的书面担保。1.1.3“保证金额”指担保人为确保承包方履行合同义务而承诺的金额。1.1.4“保证期限”指担保人承担保证责任的期限。1.1.5“保证责任”指担保人在保证期限内,对承包方违约行为承担的赔偿责任。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义,除非上下文另有要求,均应按照其通常含义进行解释。2.协议双方2.1发包方2.1.1名称:[发包方全称]2.1.2地址:[发包方地址]2.1.3联系人:[发包方联系人姓名]2.1.4联系电话:[发包方联系电话]2.2承包方2.2.1名称:[承包方全称]2.2.2地址:[承包方地址]2.2.3联系人:[承包方联系人姓名]2.2.4联系电话:[承包方联系电话]2.3担保人2.3.1名称:[担保人全称]2.3.2地址:[担保人地址]2.3.3联系人:[担保人联系人姓名]2.3.4联系电话:[担保人联系电话]3.项目概述3.1项目名称:[风力发电施工作业项目名称]3.2项目地点:[风力发电施工作业项目地点]3.3项目规模:[风力发电施工作业项目规模]3.4项目工期:[风力发电施工作业项目工期]4.信用保证范围4.1保证金额:人民币[保证金额]元整。4.2保证期限:自本合同生效之日起至[保证期限]止。4.3保证责任:担保人保证在保证期限内,对承包方因违约行为导致的发包方损失,承担相应的赔偿责任。5.担保人义务5.1担保人承诺:担保人保证在保证期限内,按照本合同约定,履行保证责任。5.2担保人责任:担保人因履行保证责任而产生的费用,由担保人自行承担。5.3担保人义务履行:担保人应按照本合同约定,及时、足额履行保证义务。6.发包方权利6.1查验权利:发包方有权要求担保人提供与本合同相关的证明材料,以核实担保人的保证能力。6.2解除协议权利:若担保人违反本合同约定,发包方有权解除本合同,并要求担保人承担相应的违约责任。6.3追偿权利:发包方有权在担保人违约的情况下,向担保人追偿因承包方违约行为而遭受的损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.1.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.2争议解决机构8.2.1[争议解决机构名称]8.2.2地址:[争议解决机构地址]8.2.3联系人:[争议解决机构联系人姓名]8.2.4联系电话:[争议解决机构联系电话]8.3争议解决程序8.3.1双方应在争议发生后[指定时间]内,将争议提交至约定的争议解决机构。8.3.2争议解决机构应在收到争议后[指定时间]内,组成仲裁庭并开始仲裁程序。8.3.3仲裁程序应按照[争议解决机构名称]的仲裁规则进行。9.合同生效9.1生效条件9.1.1本合同经双方签字盖章后生效。9.1.2本合同生效前,双方应完成必要的审批和备案手续。9.2生效日期9.2.1本合同自[生效日期]起生效。9.3生效地点9.3.1本合同生效地点为[生效地点]。10.合同变更10.1变更条件10.1.1合同任何一方提出变更要求,应书面通知对方。10.1.2双方同意的变更应以书面形式进行。10.2变更程序10.2.1双方应在收到变更要求后[指定时间]内,就变更内容达成一致意见。10.2.2变更内容经双方签字盖章后,成为本合同的一部分。10.3变更生效10.3.1变更内容自双方签字盖章之日起生效。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除本合同。11.1.2发生不可抗力事件,致使本合同无法履行,双方可以解除本合同。11.2解除程序11.2.1双方应在解除合同前[指定时间]内,书面通知对方。11.2.2解除合同应以书面形式进行。11.3解除生效11.3.1解除合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同终止12.1终止条件12.1.1本合同约定的工期完成后,合同自然终止。12.1.2双方协商一致,可以终止本合同。12.2终止程序12.2.1双方应在终止合同前[指定时间]内,书面通知对方。12.2.2终止合同应以书面形式进行。12.3终止生效12.3.1终止合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同附件13.1附件一:信用保证书13.1.1信用保证书应详细列明保证金额、保证期限、保证责任等内容。13.2附件二:项目合同13.2.1项目合同应详细列明项目名称、地点、规模、工期等内容。13.3附件三:其他相关文件13.3.1其他相关文件包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。14.2合同解释14.2.1本合同如有歧义,应按照公平、诚实信用的原则进行解释。14.3合同履行地14.3.1本合同履行地为[合同履行地]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指本合同中除甲乙双方以外的任何个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.1.2“中介方”指在甲乙双方之间提供信息交流、协调沟通等服务的第三方。15.1.3“监理方”指对施工过程进行监督、检查、验收的第三方。15.1.4“检测机构”指对施工质量、材料等进行检测的第三方。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2确保工程安全和质量。15.2.3协助解决合同履行中的争议。16.第三方介入的流程16.1甲乙双方应在本合同中明确需要介入的第三方类型和数量。16.2甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.3第三方应按照合作协议或服务合同的规定履行职责。17.第三方的责权利17.1责任17.1.1第三方应按照合作协议或服务合同的规定,对甲乙双方承担相应的责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲乙双方利益受损,应承担相应的赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权根据合作协议或服务合同的规定,对施工过程进行监督、检查、验收。17.3利益17.3.1第三方在履行职责过程中,有权获得约定的服务费用。17.3.2第三方在履行职责过程中,有权获得甲乙双方提供的其他利益。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根据合作协议或服务合同的规定确定。18.2若合作协议或服务合同未明确规定责任限额,则第三方的责任限额由甲乙双方协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方应明确区分其在合同中的角色,避免与甲乙双方的权利义务混淆。19.2第三方在履行职责过程中,应遵守本合同的相关规定,不得损害甲乙双方的合法权益。19.3第三方与其他各方之间的沟通和协调,应由甲乙双方负责,第三方应积极配合。20.第三方介入的变更程序20.1若需增加或更换第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方。20.2增加或更换第三方后,甲乙双方应与第三方重新签订合作协议或服务合同,明确各方的权利义务。21.第三方介入的争议解决21.1若第三方与其他各方之间发生争议,应通过协商解决。21.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至本合同约定的争议解决机构进行仲裁。22.第三方介入的合同终止22.1若第三方违反合作协议或服务合同的规定,甲乙双方有权解除合同,并要求第三方承担相应的违约责任。22.2合同终止后,第三方应按照约定退还已收取的费用,并承担相应的清理工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:信用保证书详细要求:信用保证书应载明担保人的承诺内容、保证金额、保证期限、保证责任等,并由担保人签字盖章。说明:信用保证书是担保人向发包方提供担保的书面文件,是本合同的重要组成部分。2.附件二:项目合同详细要求:项目合同应详细列明项目名称、地点、规模、工期、质量标准、价款、支付方式、违约责任等内容,并由甲乙双方签字盖章。说明:项目合同是甲乙双方签订的关于风力发电施工作业的正式合同,明确了双方的权利义务。3.附件三:设计文件详细要求:设计文件应包括施工图纸、设计说明书、技术规范等,应符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是施工的重要依据,确保施工质量。4.附件四:施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注施工内容、尺寸、材料、工艺等,并由设计单位签字盖章。说明:施工图纸是施工的直接指导文件,确保施工过程按照设计要求进行。5.附件五:施工方案详细要求:施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等,由承包方编制并经发包方批准。说明:施工方案是施工过程中的重要指导文件,确保施工有序进行。6.附件六:验收报告详细要求:验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等,由监理方或验收委员会签字盖章。说明:验收报告是工程完成后的重要文件,证明工程符合合同要求。7.附件七:质量检测报告详细要求:质量检测报告应包括检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等,由检测机构签字盖章。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要文件。8.附件八:工程变更记录详细要求:工程变更记录应包括变更原因、变更内容、变更影响、变更审批等,由甲乙双方签字盖章。说明:工程变更记录是记录工程变更的重要文件。9.附件九:合同履行情况报告详细要求:合同履行情况报告应包括合同履行进度、存在的问题、改进措施等,由承包方编制并经发包方批准。说明:合同履行情况报告是监督合同履行的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。承包方未按合同约定支付工程款项。担保人未按合同约定履行保证责任。第三方未按合作协议或服务合同的规定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担仲裁或诉讼费用等。违约责任的具体认定应根据违约行为的性质、程度、影响等因素综合考虑。3.示例说明:若承包方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工期延误,承包方应承担工期延误的违约责任,包括但不限于赔偿发包方因此遭受的损失。若担保人未按合同约定履行保证责任,导致发包方遭受损失,担保人应承担相应的赔偿责任。若第三方未按合作协议或服务合同的规定履行职责,导致甲乙双方利益受损,第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年风力发电施工作业担保人信用保证协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2本协议解释2.协议双方2.1担保人2.2发包人2.3施工单位3.担保范围3.1担保责任范围3.2担保金额3.3担保期限4.担保责任4.1担保人责任4.2发包人责任4.3施工单位责任5.信用保证5.1信用保证形式5.2信用保证期限5.3信用保证变更6.担保金的支付与退还6.1担保金支付6.2担保金退还7.担保金的利息7.1利息计算7.2利息支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.通知与送达9.1通知方式9.2送达地址10.本协议的生效与终止10.1协议生效10.2协议终止11.本协议的修改与补充11.1修改程序11.2补充条款12.适用法律与争议管辖12.1适用法律12.2争议管辖13.其他13.1本协议的份数13.2本协议的效力13.3本协议的解释14.协议附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1术语定义(1)“担保人”指本协议中承担担保责任的主体。(2)“发包人”指委托担保人提供担保的电力发电企业。(3)“施工单位”指负责风力发电施工作业的施工单位。(4)“担保范围”指担保人根据本协议所承担的担保责任范围。(5)“担保金额”指担保人为施工单位在风力发电施工作业中可能产生的违约责任所设定的担保金额。(6)“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。1.2本协议解释本协议的条款、定义及解释均以中文为准。第二条协议双方2.1担保人(1)名称:____________________(2)住所:____________________2.2发包人(1)名称:____________________(2)住所:____________________2.3施工单位(1)名称:____________________(2)住所:____________________第三条担保范围3.1担保责任范围(1)施工单位在风力发电施工作业过程中,因违约行为导致发包人遭受的损失。(2)施工单位未能按照合同约定完成风力发电施工作业,导致发包人遭受的损失。3.2担保金额担保金额为人民币________元整。3.3担保期限担保期限自本协议生效之日起至风力发电施工作业完成验收合格之日止。第四条担保责任4.1担保人责任(1)担保人应在本协议约定的担保范围内,对施工单位可能产生的违约责任承担担保责任。(2)担保人应按照本协议约定,及时向发包人支付因施工单位违约所造成的损失。4.2发包人责任(1)发包人应按照合同约定,向施工单位支付工程款项。(2)发包人应在本协议约定的担保范围内,向担保人提出索赔。4.3施工单位责任(1)施工单位应按照合同约定,完成风力发电施工作业。(2)施工单位应承担因自身违约行为所造成的损失。第五条信用保证5.1信用保证形式(1)银行保函;(2)现金;(3)其他信用保证形式。5.2信用保证期限信用保证期限自本协议生效之日起至风力发电施工作业完成验收合格之日止。5.3信用保证变更担保人如需变更信用保证形式或金额,应提前____个工作日书面通知发包人。第六条担保金的支付与退还6.1担保金支付担保人应在签订本协议后____个工作日内,将担保金额支付至发包人指定的账户。6.2担保金退还(1)风力发电施工作业完成验收合格后,担保人应在____个工作日内,将担保金退还至担保人指定的账户。(2)如施工单位违约,担保人应在接到发包人索赔通知后____个工作日内,支付相应担保金。第七条担保金的利息7.1利息计算担保金利息按中国人民银行同期贷款利率计算。7.2利息支付担保人应在本协议约定的担保期限内,按月支付担保金利息至发包人指定的账户。第八条争议解决8.1争议解决方式本协议项下发生的任何争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至担保人和发包人所在地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序(1)任何一方提出争议,应向另一方发出书面通知,要求在____个工作日内解决。(2)如双方未能达成一致意见,任何一方均可将争议提交至担保人和发包人所在地的人民法院。(3)法院在受理争议后,应尽快组成合议庭,并依法审理。第九条通知与送达9.1通知方式(1)邮寄至对方指定的地址;(2)通过传真或电子邮件发送至对方指定的联系人;(3)直接递交至对方指定的地址。9.2送达地址(1)担保人送达地址:____________________(2)发包人送达地址:____________________(3)施工单位送达地址:____________________第十条本协议的生效与终止10.1协议生效本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2协议终止(1)风力发电施工作业完成验收合格,担保责任自然终止。(2)如因一方违约导致协议解除,违约方应承担相应的违约责任,并终止担保责任。第十一条本协议的修改与补充本协议的修改与补充,应经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。第十二条适用法律与争议管辖12.1适用法律本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖本协议项下的争议,双方同意提交担保人和发包人所在地的人民法院管辖。第十三条其他13.1本协议的份数本协议一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.2本协议的效力本协议自双方签字(或盖章)之日起具有法律约束力,对双方均有约束力。13.3本协议的解释本协议如有未尽事宜,由双方协商解决。如协商不成,按本协议的约定执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方或任何一方邀请或指定的,为协助合同履行或提供专业服务的独立第三方。(1)甲乙双方的关联方;(2)甲乙双方或任何一方的雇员;(3)甲乙双方或任何一方的代理人;(4)甲乙双方或任何一方的竞争对手。第二条第三方责任限额2.1第三方在提供专业服务过程中,如因自身过错导致合同履行受阻或造成损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,但不得超过合同总金额的_____%。2.2第三方责任限额的约定应在合同附件中详细列明,并作为合同不可分割的一部分。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由甲方或乙方发起邀请。3.2甲方或乙方在邀请第三方介入时,应向第三方提供合同副本及相关必要信息。3.3第三方在接受邀请后,应在____个工作日内向甲乙双方提交服务方案及预期服务效果。第四条第三方责任(1)按照合同约定,提供专业、高效的服务;(2)确保服务质量符合行业标准或双方约定的标准;(3)在提供服务过程中,遵守相关法律法规及行业标准;(4)对因自身原因造成的损失,承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额的赔偿,仅限于第三方在提供专业服务过程中因自身过错造成的损失。第五条第三方权利(1)要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)根据合同约定,获得相应的报酬;(3)在合同履行过程中,根据实际情况调整服务方案;(4)在合同履行过程中,要求甲乙双方提供必要的协助。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系,第三方不参与甲乙双方的直接交易。6.2第三方在合同履行过程中,不得干预甲乙双方的正常交易。6.3第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。第七条第三方变更与替换7.2更换第三方时,应遵循本合同第三条和第四条的规定。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。(1)第三方提供服务的报酬;(2)第三方为提供服务所需支出的合理费用;(3)第三方在提供服务过程中可能产生的其他费用。第九条第三方介入的保密9.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的终止10.1如合同履行完毕或提前终止,第三方介入也随之终止。10.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定结算费用。第十一条第三方介入的补充条款11.1本合同附件中关于第三方介入的条款,为本合同不可分割的一部分。11.2本合同中关于第三方介入的约定,如有与国家法律法规相冲突之处,以国家法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:信用保证文件详细要求:信用保证文件应包括担保人出具的担保函、银行保函或现金担保证明,需加盖担保人公章或合同专用章。附件说明:本附件为担保人提供的信用保证文件,用于证明担保人的担保能力。2.附件二:担保人资质证明详细要求:担保人资质证明应包括担保人的营业执照、法人代表身份证明、担保人信用评级报告等。附件说明:本附件用于证明担保人的合法性和信用状况。3.附件三:风力发电施工作业合同详细要求:风力发电施工作业合同应包括工程名称、施工地点、施工内容、工程期限、工程款项等。附件说明:本附件为风力发电施工作业合同,用于明确施工单位的责任和义务。4.附件四:第三方服务方案详细要求:第三方服务方案应包括服务内容、服务期限、服务费用、服务质量标准等。附件说明:本附件为第三方提供的服务方案,用于明确第三方在合同履行过程中的职责和标准。5.附件五:争议解决协议详细要求:争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决地点等。附件说明:本附件为争议解决协议,用于明确争议解决的具体流程。6.附件六:通知与送达证明详细要求:通知与送达证明应包括通知方式、送达地址、送达日期等。附件说明:本附件用于证明通知与送达的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成风力发电施工作业。施工单位在施工作业过程中造成安全事故或环境污染。担保人未按合同约定履行担保责任。第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准:施工单位未按合同约定完成风力发电施工作业,造成发包人损失的,应承担相应的赔偿责任。施工单位在施工作业过程中造成安全事故或环境污染,应承担相应的法律责任。担保人未按合同约定履行担保责任,造成发包人损失的,应承担相应的赔偿责任。第三方未按合同约定提供专业服务,造成合同履行受阻或损失,应承担相应的赔偿责任。3.示例说明:施工单位未按合同约定完成风力发电施工作业,导致工程延期,发包人因此遭受经济损失。施工单位应承担违约责任,赔偿发包人因此产生的损失。施工单位在施工作业过程中发生安全事故,造成人员伤亡。施工单位应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿伤亡人员的医疗费用、误工费等。担保人未在约定的时间内支付担保金,导致发包人无法及时获得资金支持。担保人应承担违约责任,赔偿发包人因此遭受的损失。第三方在提供服务过程中,未能达到合同约定的服务质量标准,导致合同履行受阻。第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年风力发电施工作业担保人信用保证协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息1.2协议乙方基本信息2.信用保证协议的主要内容2.1信用保证额度2.2信用保证期限2.3信用保证用途3.信用保证金的支付3.1信用保证金缴纳方式3.2信用保证金缴纳时间3.3信用保证金缴纳比例4.信用保证金的退还4.1信用保证金退还条件4.2信用保证金退还方式4.3信用保证金退还时间5.信用保证金的计算与调整5.1信用保证金的计算方式5.2信用保证金的调整方式6.信用保证金的监管6.1信用保证金的监管机构6.2信用保证金的监管方式7.信用保证责任的承担7.1信用保证责任的承担方式7.2信用保证责任的承担期限8.违约责任8.1违约责任认定8.2违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.协议的生效、变更与终止10.1协议生效条件10.2协议变更方式10.3协议终止条件11.其他约定事项11.1通知送达方式11.2不可抗力11.3协议附件12.协议签署12.1协议签署日期12.2协议签署地点13.协议的保管与复制13.1协议的保管13.2协议的复制14.本合同目录一览第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息甲方名称:______(风力发电施工作业单位名称)甲方地址:______(详细地址)甲方法定代表人:______(法定代表人姓名)1.2协议乙方基本信息乙方名称:______(担保人名称)乙方地址:______(详细地址)乙方法定代表人:______(法定代表人姓名)第二条信用保证协议的主要内容2.1信用保证额度本协议约定的信用保证额度为人民币______元整。2.2信用保证期限信用保证期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.3信用保证用途本信用保证用于担保甲方在风力发电施工作业过程中,按照合同约定履行其合同义务。第三条信用保证金的支付3.1信用保证金缴纳方式甲方应在本协议签订之日起______个工作日内,向乙方缴纳信用保证金人民币______元整。3.2信用保证金缴纳时间信用保证金缴纳时间为______年______月______日。3.3信用保证金缴纳比例信用保证金缴纳比例为信用保证额度的______%。第四条信用保证金的退还4.1信用保证金退还条件(1)信用保证期限届满且甲方无违约行为;(2)甲方已按照合同约定履行完毕所有合同义务;(3)本协议解除或终止。4.2信用保证金退还方式乙方应在收到甲方退还信用保证金申请之日起______个工作日内,将信用保证金退还给甲方。4.3信用保证金退还时间信用保证金退还时间为______年______月______日。第五条信用保证金的计算与调整5.1信用保证金的计算方式信用保证金按照本协议约定的信用保证额度计算。5.2信用保证金的调整方式如因甲方在风力发电施工作业过程中出现违约行为,乙方有权根据违约情况调整信用保证金。第六条信用保证金的监管6.1信用保证金的监管机构本协议项下的信用保证金由______(监管机构名称)进行监管。6.2信用保证金的监管方式信用保证金的监管方式为______(监管方式描述)。第七条信用保证责任的承担7.1信用保证责任的承担方式如甲方在风力发电施工作业过程中发生违约行为,乙方应按照本协议约定承担相应的信用保证责任。7.2信用保证责任的承担期限信用保证责任的承担期限自甲方违约行为发生之日起至本协议约定的信用保证期限届满之日止。第八条违约责任8.1违约责任认定如任何一方违反本协议的约定,视为违约行为。违约方应承担相应的违约责任。8.2违约责任承担方式(1)违约方应承担违约金,违约金数额为本协议约定信用保证额度的______%。(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。(3)违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用和其他合理费用。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方协商不成,争议解决机构为______(仲裁机构名称),仲裁地点为______(仲裁地点)。第十条协议的生效、变更与终止10.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2协议变更方式本协议的任何变更,必须以书面形式由双方共同签署,并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。10.3协议终止条件(1)本协议约定的信用保证期限届满;(2)协议双方协商一致解除本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行;(4)一方违约,经另一方书面通知后______个工作日内仍未采取补救措施或补救措施无效。第十一条其他约定事项11.1通知送达方式(1)直接送达:直接送达到对方法定代表人的办公地址或住宅地址;(2)邮寄送达:通过挂号邮寄,邮戳日期为送达日期。11.2不可抗力本协议履行过程中,如遇不可抗力事件,导致一方无法履行或部分履行本协议,该方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。11.3协议附件(1)甲方风力发电施工作业合同;(2)乙方信用保证合同;(3)其他与本协议履行相关的文件。第十二条协议签署12.1协议签署日期本协议于______年______月______日签署。12.2协议签署地点本协议签署地点为______(地点描述)。第十三条协议的保管与复制13.1协议的保管本协议一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。13.2协议的复制未经对方书面同意,任何一方不得复制、公布或向第三方提供本协议或其任何部分。14.本合同目录一览(此处为合同目录的编号,与内容无关,仅作为目录的结束标识)第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与介入目的1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的,根据本合同约定参与合同履行、监督、协调或提供专业服务的任何个人或实体,包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方等。1.2第三方介入的目的第三方介入本合同的目的是为了保证合同的顺利履行,提高合同履行的效率和效果,确保合同目的的实现。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方同意承担相应的责任。2.2第三方介入的程序(1)甲乙双方书面通知第三方介入本合同;(2)第三方确认同意介入并签署相关文件;(3)甲乙双方与第三方就介入事项达成一致意见。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保合同目的的实现;(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担;(3)第三方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。3.2第三方的权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(2)第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履约情况进行监督;(3)第三方有权根据合同约定,提出改进建议。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定,由甲乙双方与第三方协商确定,并在合同中明确。4.2第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分(1)甲乙双方对合同履行的责任,由甲乙双方各自承担;(2)第三方对合同履行的责任,由第三方承担;(3)甲乙双方与第三方之间因合同履行产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。5.2权利划分(1)甲乙双方对合同履行的权利,由甲乙双方享有;(2)第三方对合同履行的权利,由第三方享有;(3)甲乙双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中英文劳务合同合同标准文本
- 临时合同与正式合同样本
- 入户玄关租房合同样本
- 个人租用土地合同标准文本
- 中医诊所转让合同标准文本
- 兑店欠款合同标准文本
- 保时捷租车合同标准文本
- 个人领养合同样本
- 仓储大棚服务合同标准文本
- 仓储设计合同标准文本
- 合伙开办教育培训机构合同范本
- 嵌入式机器视觉流水线分拣系统设计
- 江苏省盐城市东台市第一教育联盟2024-2025学年七年级下学期3月月考英语试题(原卷版+解析版)
- 2025年浙江新北园区开发集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年全国职业院校技能大赛(高职组)安徽省集训选拔赛“电子商务”赛项规程
- 2025年中考数学复习:翻折问题(含解析)
- “艾梅乙”感染者消除医疗歧视制度-
- 知道智慧网课《科技伦理》章节测试答案
- 路基施工技术5:路基防护与支挡工程施工
- 小学体育课堂教学设计与教案——跨越式跳高(水平三)
- ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系内审计划+内审检查表+内审报告
评论
0/150
提交评论