农村文化广场建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村文化广场建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码5/NUMPAGES总页数5一、主体与目的农村文化广场建设工程施工合同甲方（以下简称“甲方”）：XX乡人民政府乙方（以下简称“乙方”）：XX建筑工程有限公司鉴于甲方为XX乡农村文化广场建设工程的建设单位，乙方具备相应的建筑工程施工资质，甲乙双方为实施该工程，经友好协商，特订立本合同。本合同目的：甲方委托乙方承担XX乡农村文化广场建设工程的施工任务，乙方按照甲方的工程设计文件及施工要求，按时完成工程建设，确保工程质量和安全，达到双方约定的质量标准。本合同工程范围包括：土建工程、装饰工程、安装工程、室外附属工程等（具体以工程量清单为准）。乙方应按照本合同约定的工程内容、质量、进度等要求，全面履行合同义务，确保工程顺利完工并交付甲方使用。二、价格、支付方式1.合同价格本合同工程的总价为人民币XX元整（大写：XXXXXX元），该价格包括但不限于工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税费、风险费等所有与工程相关的费用。2.支付方式甲方将按照以下约定向乙方支付合同价款：（1）预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）进度款：乙方完成工程量的50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；乙方完成工程量的80%时，甲方向乙方支付合同总价款的20%。（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。（4）结算款：工程竣工结算审计完成后，甲方向乙方支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。（5）质量保证金：质保期（自工程竣工验收合格之日起计算，为期一年）满后，如无质量问题，甲方在7日内向乙方支付剩余的质量保证金。如甲方逾期支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期金额×0.05%×逾期天数。乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求完成工程建设，确保甲方按期支付合同价款。如乙方原因导致工程进度延误，甲方有权相应调整支付进度款的时间。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的工程设计文件及施工要求进行施工，确保工程质量和安全。工程所使用的材料、设备等必须符合国家及行业规定的质量标准。乙方对工程质量实行终身负责制，自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为一年。2.服务（1）乙方应在施工过程中必要的技术指导和服务，确保甲方对工程进展情况的了解。（2）工程竣工后，乙方应对甲方进行工程使用和维护方面的培训，并相应的技术支持。（3）在质保期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后7日内免费维修服务。3.履行甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。乙方应按照合同约定的工程进度、质量要求完成工程建设。如乙方原因导致工程进度延误或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。4.变更（1）在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程变更，甲乙双方应友好协商解决，并根据实际情况签订补充协议。（2）甲方有权在合同履行过程中对工程提出合理变更要求。乙方应在收到甲方书面变更通知后7日内提出变更方案和预算。双方协商一致后，签订书面变更协议。（3）乙方无权单方面变更工程内容、质量、进度等，如有违反，应承担相应的违约责任。甲乙双方应共同遵循诚实信用原则，严格履行合同义务，确保工程顺利进行。如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）双方应对本合同的内容、签订过程、合同履行情况等保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。（3）保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。（4）如有违反保密义务的行为，违约方应承担相应的法律责任，并向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的5%。2.争议解决（1）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。（3）在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行合同其他条款。（4）诉讼费用、仲裁费用等因解决争议而产生的费用，按照法院判决或仲裁裁决承担。甲乙双方在签订本合同时，已充分了解并同意上述保密条款和争议解决方式，以确保合同的顺利履行和双方权益的保护。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程竣工之日起两年。（2）本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（3）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（4）甲乙双方应按照国家有关法律法规的规定，及时办理相关手续，确保工程的合法合规性。（5）本合同签订后，如一方需变更联系方式，应立即通知对方，否则由此产生的后果由变更方承担。2.合同签署本合同由甲乙双方于合同约定的签订地点签署。双方授权代表在合同上签字并加盖公章后，合同即告成立。甲乙双方在此确认，已充分阅读、理解并同意本合同的所有条款，包括但不限于合同主体与目的、价格与支付方式、质量保证与服务、履行与变更、保密条款、争议解