版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市绿化提升项目建设工程施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景为响应国家关于城市绿化提升的号召,提升城市生态环境,甲方决定实施2025年度城市绿化提升项目。为确保项目顺利进行,经双方友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市绿化提升项目建设工程施工中的权利义务,确保项目按期、保质、保量完成。三、定义与解释3.1专业术语1.城市绿化提升项目:指在城市范围内,通过种植植物、建设园林景观等手段,提高城市生态环境质量,改善市民生活品质的项目。2.施工单位:指具有相应资质,承担本合同约定工程建设的乙方。3.工程量清单:指在合同中列明的,用于计算工程款、结算工程款的工程量明细表。3.2关键词解释1.绿化:指在城市范围内,通过种植植物、建设园林景观等手段,提高城市生态环境质量。2.施工:指乙方按照合同约定,对城市绿化提升项目进行建设、安装、调试等作业。3.质量标准:指国家、行业或地方规定的,用于衡量工程质量的技术规范和标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成城市绿化提升项目。2.甲方有权监督乙方施工过程中的质量和进度。3.甲方有权对乙方违反合同约定进行处罚。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付工程款。2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、水源、电源等。3.乙方应严格按照合同约定,确保施工质量和进度。五、履行条款5.1合同履行时间:自合同签订之日起至2025年度城市绿化提升项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:甲方指定的城市绿化提升项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,自行组织施工,确保项目按期完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.项目竣工验收合格,合同自动终止。2.双方协商一致,解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行,合同自动终止。6.3终止程序1.项目竣工验收合格后,双方应按照合同约定进行结算。2.双方协商一致解除合同,应书面通知对方,并按照合同约定进行结算。3.因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决,协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。6.4终止后果1.项目竣工验收合格,合同终止后,双方按照合同约定进行结算。2.双方协商一致解除合同,合同终止后,双方按照合同约定进行结算。3.因不可抗力导致合同无法履行,合同终止后,双方按照合同约定进行结算。七、费用与支付7.1费用构成1.施工工程量清单所列明的各项工程量费用;2.设计费、监理费等相关服务费用;3.甲方指定的材料、设备的采购费用;4.施工过程中产生的临时设施、临时用电等费用;5.甲方因合同履行产生的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应在5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款;2.进度款:根据乙方提交的进度款申请和甲方认可的工程量清单,甲方应在每个进度节点后5个工作日内支付相应的进度款;3.结算款:项目竣工验收合格后,甲方应在15个工作日内支付剩余工程款的80%;4.保修金:甲方应在支付结算款的同时,支付合同总额的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;2.进度款支付时间:每个进度节点后5个工作日内;3.结算款支付时间:项目竣工验收合格后15个工作日内;4.保修金支付时间:与结算款支付时间一致。7.4支付条款1.甲方应在支付款项时,提供支付凭证,乙方应在收到支付凭证后3个工作日内确认收讫;2.甲方应确保支付款项的资金来源合法,不得以任何形式进行非法集资或挪用;3.乙方应提供税务发票,甲方在收到发票后应及时核对,无误后支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五;2.甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程建设的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五;2.乙方施工过程中出现质量问题的,应负责修复,并承担修复费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼;2.乙方因违约给甲方造成的损失,乙方应全额赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:1.甲方提供的项目相关资料、图纸、技术参数等;2.乙方在施工过程中获得的甲方商业秘密;3.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.战争:军事冲突、战争状态等;3.政府行为:政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致施工现场损坏;2.战争:战争爆发导致施工材料供应中断;3.政府行为:政府政策调整导致施工项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中因自身原因导致的违约行为;2.甲方因自身原因导致的违约行为;3.本合同约定的保密条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对项目设计方案、施工方案等知识产权的完整权利;2.乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规,不得侵犯甲方或第三方的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在项目施工过程中对工程质量、进度、安全等事项的监督权;2.乙方在施工过程中应配合甲方进行监督检查,不得拒绝或阻挠。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保项目顺利进行;2.甲方应提供乙方所需的施工条件,乙方应按时完成施工任务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通项目进展情况;2.双方应及时解决施工过程中出现的问题,确保项目按期完成。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于2025年度城市绿化提升项目建设工程施工的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.项目设计方案2.施工方案3.工程量清单4.设计费、监理费等相关服务合同5.材料设备采购合同6.施工进度计划7.质量检测报告8.验收报告9.保修期记录10.双方协商确定的任何其他文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按合同约定支付费用;未按合同约定提供施工条件;干预乙方正常施工;乙方违约:未按合同约定完成工程建设;施工过程中出现质量问题;违反保密条款;未按合同约定进行协作配合。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规;甲方或乙方发生违约行为时,应提供相关证据;双方协商或仲裁机构根据证据进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.知识产权:指专利权、商标权、著作权等智力成果的专有权利。3.质量标准:指国家、行业或地方规定的,用于衡量工程质量的技术规范和标准。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:及时沟通,协商确定变更方案,并调整进度计划。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方及时通知乙方进行修复,并要求乙方承担修复费用。3.问题:甲方未按合同约定支付费用。解决办法:乙方可向甲方发出支付通知,如甲方仍不支付,乙方可向人民法院提起诉讼。4.问题:双方在合同履行过程中发生争议。解决办法:进行友好协商,协商不成可申请调解或仲裁,可提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供必要的专业服务,如设计、监理等。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权获得合同约定的服务费用。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行其义务。4.第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,不得违反合同约定。第三方应配合甲方和乙方完成项目。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方按照合同约定进行质量监督。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在项目中的合理利润。甲方应保证乙方在项目中的权益不受侵犯。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的责任。甲方不得擅自更改施工方案,如需更改,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方施工过程进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定进行施工。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方保证工程质量。甲方有权要求乙方保证工程进度。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程建设,应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题,应负责修复,并承担修复费用。乙方不得擅自更改施工方案,如需更改,应经甲方同意。全文完。2025年度城市绿化提升项目建设工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算3.项目施工内容3.1绿化工程3.2园路工程3.3水景工程3.4照明工程3.5环卫设施工程4.工程进度安排4.1施工准备阶段4.2施工阶段4.3竣工验收阶段5.工程质量要求5.1绿化工程质量要求5.2园路工程质量要求5.3水景工程质量要求5.4照明工程质量要求5.5环卫设施工程质量要求6.工程安全文明施工6.1安全生产责任制6.2安全生产规章制度6.3安全生产费用6.4环保措施7.工程造价与支付方式7.1工程造价组成7.2工程造价计算方法7.3工程付款方式7.4付款进度安排8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约责任类型10.2违约责任承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:市城市管理局1.1.2甲方地址:市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:01.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:建筑工程1.2.2乙方地址:市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:09876543212.项目概况2.1项目名称:2025年度城市绿化提升项目2.2项目地点:市区2.3项目规模:总面积100公顷2.4项目建设内容:包括绿化种植、园路铺设、水景设计、照明安装、环卫设施建设等2.5项目投资估算:人民币5000万元3.项目施工内容3.1绿化工程3.1.1种植乔木、灌木、地被植物等3.1.2绿化景观设计3.1.3绿化养护管理3.2园路工程3.2.1铺设混凝土路面3.2.2园路排水系统建设3.2.3园路标识系统设置3.3水景工程3.3.1设计建设人工湖3.3.2设置喷泉、瀑布等水景设施3.3.3水景设施维护3.4照明工程3.4.1安装路灯、景观灯等3.4.2照明系统设计3.4.3照明系统维护3.5环卫设施工程3.5.1设置垃圾桶、座椅等3.5.2环卫设施维护4.工程进度安排4.1施工准备阶段4.1.1乙方在合同签订后30日内完成施工准备工作4.1.2甲方提供施工场地4.2施工阶段4.2.1绿化工程:90天4.2.2园路工程:60天4.2.3水景工程:45天4.2.4照明工程:30天4.2.5环卫设施工程:20天4.3竣工验收阶段4.3.1乙方在工程完工后7日内提交竣工验收申请4.3.2甲方组织验收,验收合格后办理移交手续5.工程质量要求5.1绿化工程质量要求5.1.1植物成活率≥95%5.1.2绿化景观符合设计要求5.2园路工程质量要求5.2.1路面平整度≤3mm5.2.2排水系统畅通5.3水景工程质量要求5.3.1水景设施运行正常5.3.2水质符合国家标准5.4照明工程质量要求5.4.1照明亮度符合设计要求5.4.2照明设施运行正常5.5环卫设施工程质量要求5.5.1环卫设施完好5.5.2环卫设施维护及时6.工程安全文明施工6.1安全生产责任制6.1.1乙方设立安全生产管理机构6.1.2乙方配备专职安全生产管理人员6.2安全生产规章制度6.2.1制定安全生产操作规程6.2.2定期进行安全生产检查6.3安全生产费用6.3.1乙方在合同中明确安全生产费用6.3.2甲方对安全生产费用进行监督6.4环保措施6.4.1制定环境保护措施6.4.2防止施工过程中造成环境污染7.工程造价与支付方式7.1工程造价组成7.1.1人工费7.1.2材料费7.1.3施工机械使用费7.1.4管理费7.1.5利润7.1.6其他费用7.2工程造价计算方法7.2.1采用工程量清单计价方法7.2.2按照国家或地方相关标准计算7.3工程付款方式7.3.1预付款:合同签订后10日内支付20%7.3.2进度款:每月支付已完成工程量的60%7.3.3结算款:工程完工后30日内支付剩余40%7.3.4保修金:工程完工验收合格后支付5%,保修期满后无质量问题退还7.4付款进度安排7.4.1预付款:合同签订后10日内支付7.4.2进度款:每月20日前支付上个月完成工程量的60%7.4.3结算款:工程完工验收合格后30日内支付7.4.4保修金:工程完工验收合格后支付8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1变更范围:包括工程内容、工程量、工程进度、合同价格等8.1.2变更程序:双方协商一致,签订书面变更协议8.1.3变更生效:变更协议签订后生效8.2合同解除8.2.1解除条件:包括一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等8.2.2解除程序:提出解除方书面通知对方,并说明解除理由8.2.3解除生效:解除通知送达对方后生效9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3诉讼解决9.2争议解决机构9.2.1争议发生后,双方应友好协商解决9.2.2如协商不成,任何一方均有权向市仲裁委员会申请仲裁9.2.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力10.违约责任10.1违约责任类型10.1.1乙方未按时完成工程进度10.1.2乙方工程质量不合格10.1.3乙方违约导致合同解除10.1.4甲方违约导致合同解除10.2违约责任承担10.2.1乙方未按时完成工程进度,每延误一天,应支付合同总价1%的违约金10.2.2乙方工程质量不合格,乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用10.2.3乙方违约导致合同解除,乙方应支付合同总价10%的违约金10.2.4甲方违约导致合同解除,甲方应支付合同总价5%的违约金11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订后,甲方支付预付款11.1.3乙方提交施工许可证11.2合同终止条件11.2.1工程完工并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.合同附件12.1设计文件12.1.1绿化设计方案12.1.2园路设计方案12.1.3水景设计方案12.1.4照明设计方案12.1.5环卫设施设计方案12.2施工图纸12.2.1绿化施工图纸12.2.2园路施工图纸12.2.3水景施工图纸12.2.4照明施工图纸12.2.5环卫设施施工图纸12.3其他相关文件12.3.1甲方提供的场地使用证明12.3.2乙方提供的资质证明12.3.3乙方提供的安全生产许可证12.3.4乙方提供的环保验收报告13.合同签署13.1合同签署日期13.1.1合同签署日期为2025年3月1日13.2合同签署地点13.2.1合同签署地点为市区路号13.3合同签署人员13.3.1甲方代表:13.3.2乙方代表:14.合同附件清单14.1设计文件清单14.2施工图纸清单14.3其他相关文件清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或履行特定职责的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、监理、造价咨询、质量检测、安全评估等。15.2.2第三方介入的具体范围由甲乙双方在合同中约定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方同意第三方介入后,应书面通知对方。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照合同约定和行业标准,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方应向甲乙双方提供专业意见和报告,并对提供的服务质量负责。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定,并应在合同中明确。15.5.2第三方的责任限额不应超过其收取的服务费用。15.5.3若第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失,其责任限额可不受前款限制。15.6第三方更换15.6.1若第三方不能继续履行职责,甲乙双方应协商更换第三方。15.6.2更换第三方应遵循本条第15.3款的规定。15.7第三方费用15.7.1第三方的费用由甲乙双方在协议中约定,并应在合同中明确。15.7.2第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。15.7.3第三方费用应按照实际发生额支付。15.8第三方保密15.8.1第三方应遵守保密义务,不得泄露合同内容或甲乙双方的商业秘密。15.8.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。16.甲乙双方增加条款16.1甲方增加条款16.1.1在第三方介入的情况下,甲方应确保第三方提供的服务不影响工程进度和质量。16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务。16.2乙方增加条款16.2.1在第三方介入的情况下,乙方应与第三方保持良好沟通,确保工程顺利进行。16.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方与甲方之间的关系由双方协议约定,甲方应向第三方提供必要的配合和支持。17.1.2第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督。17.2第三方与乙方17.2.1第三方与乙方之间的关系由双方协议约定,乙方应向第三方提供必要的配合和支持。17.2.2第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作进行监督。17.3第三方与工程其他相关方17.3.1第三方与工程其他相关方(如供应商、分包商等)之间的关系由各自合同约定。17.3.2第三方应协调与其他相关方的关系,确保工程顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件附件说明:包含绿化设计方案、园路设计方案、水景设计方案、照明设计方案、环卫设施设计方案等。详细要求:设计文件应满足国家或地方相关设计标准,并经甲方审核批准。2.施工图纸附件说明:包含绿化施工图纸、园路施工图纸、水景施工图纸、照明施工图纸、环卫设施施工图纸等。详细要求:施工图纸应详细、准确,符合设计文件要求,并经甲方审核批准。3.施工许可证附件说明:乙方在施工前应取得相关部门颁发的施工许可证。详细要求:施工许可证应符合国家或地方相关法规要求。4.资质证明附件说明:乙方提供的资质证明应包括营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等。详细要求:资质证明应真实有效,符合国家或地方相关法规要求。5.环保验收报告附件说明:乙方在施工过程中应进行环保验收,并提供验收报告。详细要求:环保验收报告应符合国家或地方相关环保法规要求。6.进度计划附件说明:乙方应制定详细的工程进度计划,并报甲方审核。详细要求:进度计划应明确各阶段施工时间节点,确保工程按期完成。7.质量保证书附件说明:乙方应提供工程质量保证书,确保工程质量符合要求。详细要求:质量保证书应明确质量标准、检验方法、责任等。8.安全生产责任制附件说明:乙方应制定安全生产责任制,明确各方安全生产责任。详细要求:安全生产责任制应符合国家或地方相关安全生产法规要求。9.安全生产规章制度附件说明:乙方应制定安全生产规章制度,规范施工过程中的安全行为。详细要求:安全生产规章制度应符合国家或地方相关安全生产法规要求。10.环保措施附件说明:乙方应制定环保措施,减少施工过程中的环境污染。详细要求:环保措施应符合国家或地方相关环保法规要求。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成工程进度责任认定标准:每延误一天,乙方应支付合同总价1%的违约金。示例:若乙方未按合同约定时间完成绿化工程,每延误一天,需支付合同总价1%的违约金。2.乙方工程质量不合格责任认定标准:乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用。示例:若乙方施工的园路出现质量问题,乙方应负责返工并承担相关费用。3.乙方违约导致合同解除责任认定标准:乙方应支付合同总价10%的违约金。示例:若乙方严重违约,导致合同解除,乙方需支付合同总价10%的违约金。4.甲方违约导致合同解除责任认定标准:甲方应支付合同总价5%的违约金。示例:若甲方因自身原因导致合同解除,甲方需支付合同总价5%的违约金。5.第三方未能履行职责责任认定标准:第三方应根据协议约定承担相应责任。示例:若第三方在提供设计服务过程中出现重大失误,第三方需承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度城市绿化提升项目建设工程施工合同2合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同总价1.7合同支付方式1.8合同变更与解除第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求2.6项目安全要求2.7项目环保要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计单位3.3设计图纸3.4设计变更3.5设计费用第四章施工组织设计4.1施工组织原则4.2施工进度计划4.3施工质量保证措施4.4施工安全保证措施4.5施工环保措施4.6施工人员及设备要求第五章施工准备5.1施工场地准备5.2施工材料准备5.3施工设备准备5.4施工人员培训5.5施工现场布置第六章施工过程6.1施工顺序6.2施工工艺6.3施工质量控制6.4施工安全管理6.5施工进度控制6.6施工变更处理第七章工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料7.4验收结果处理第八章合同价格及支付8.1合同价格组成8.2合同价格调整8.3支付方式及时间8.4逾期付款责任第九章保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任9.4维修费用第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同履行记录14.4附件四:其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规,以及双方协商一致的原则。1.2合同当事人甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同签订日期[签订日期]1.4合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限自合同生效之日起至[合同工期结束日期]止。1.6合同总价[合同总价金额],大写:[大写金额]。1.7合同支付方式(1)开工前支付合同总价的[比例]%作为预付款;(2)按月进度支付合同总价的[比例]%;(3)工程完工验收合格后支付合同总价的[比例]%;(4)保修期满后支付剩余工程款的[比例]%。1.8合同变更与解除任何一方如需变更或解除合同,应提前[提前通知期限]书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面协议。第二章项目概况2.1项目名称2025年度城市绿化提升项目2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目工期[工期描述,如:自合同生效之日起[具体天数]内完成]2.5项目质量要求按照国家有关工程质量和安全的标准执行。2.6项目安全要求严格执行国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。2.7项目环保要求遵守国家有关环境保护的规定,确保施工过程中的环境保护。第三章工程设计3.1设计依据依据国家相关设计规范、标准及甲方提供的资料。3.2设计单位[设计单位名称]3.3设计图纸设计图纸应完整、准确,并在施工前提交乙方。3.4设计变更设计变更需经双方协商一致,并签订书面协议。3.5设计费用设计费用由甲方承担。第四章施工组织设计4.1施工组织原则遵循科学、合理、安全、经济的原则。4.2施工进度计划施工进度计划应明确各阶段的时间节点和任务要求。4.3施工质量保证措施严格执行国家有关工程质量的标准和规范。4.4施工安全保证措施落实安全生产责任制,确保施工安全。4.5施工环保措施采取有效措施,减少施工对环境的影响。4.6施工人员及设备要求施工人员应具备相应的资质和技能,施工设备应满足施工要求。第五章施工准备5.1施工场地准备施工场地应满足施工要求,甲方应提供必要的施工条件。5.2施工材料准备乙方应按设计要求采购施工材料,并保证材料质量。5.3施工设备准备乙方应准备满足施工要求的施工设备。5.4施工人员培训乙方应对施工人员进行必要的培训。5.5施工现场布置施工现场布置应合理、安全、环保。第六章施工过程6.1施工顺序按照设计图纸和施工组织设计的要求进行施工。6.2施工工艺采用合理的施工工艺,确保工程质量。6.3施工质量控制严格执行质量检验制度,确保工程质量。6.4施工安全管理落实安全生产责任制,确保施工安全。6.5施工进度控制按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。6.6施工变更处理任何施工变更均需经双方协商一致,并签订书面协议。第八章合同价格及支付8.1合同价格组成合同价格包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润和税金。8.2合同价格调整在合同有效期内,如遇国家政策调整、材料价格波动等因素,经双方协商一致,可对合同价格进行适当调整。8.3支付方式及时间(1)开工前支付合同总价的20%作为预付款;(2)每月根据实际完成工程量支付合同总价的10%,每月支付时间为次月5日前;(3)工程完工验收合格后支付合同总价的30%,验收合格后30日内支付;(4)保修期满后支付剩余工程款的40%,保修期满后30日内支付。8.4逾期付款责任如甲方逾期支付工程款,应按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。第九章保修与维修9.1保修期限保修期限自工程验收合格之日起计算,一般为[具体年限]年。9.2保修范围保修范围包括但不限于工程质量缺陷、施工工艺问题等。9.3维修责任在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责免费维修。9.4维修费用保修期内发生的维修费用由乙方承担。第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据实际情况和合同约定进行计算。第十一章争议解决11.1争议解决方式争议双方应友好协商解决,协商不成,提交[争议解决机构名称]仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序按照[仲裁机构名称]的规定执行。11.3争议解决地点争议解决地点为[争议解决地点]。第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序合同解除需经双方协商一致,并签订书面协议。12.3合同解除后果合同解除后,双方应按照协议处理合同解除后的善后事宜。第十三章合同终止13.1合同终止条件包括但不限于工程完工、合同解除、一方破产等。13.2合同终止程序合同终止需按照相关法律法规和合同约定执行。13.3合同终止后果合同终止后,双方应按照协议处理合同终止后的善后事宜。第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同履行记录14.4附件四:其他相关文件甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签字):____________乙方代表(签字):____________签订日期:____________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方负责提供施工所需的土地、道路、水源、电源等基础设施,确保乙方施工不受外部条件限制。1.2甲方应按照合同约定的时间提供施工图纸,若因甲方原因导致图纸延误,每延误一日,甲方应向乙方支付合同总价千分之五的违约金。1.3甲方负责协调相关部门办理施工许可、临时用电、临时用水等相关手续,确保乙方按期开工。1.4甲方应对乙方提供的施工进度计划进行审查,如有异议,应在收到计划后五日内提出,逾期视为同意。1.5甲方应设立专门的监理机构对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定。1.6甲方应配合乙方进行工程验收,验收合格后,甲方应在七日内支付验收款项。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方负责编制施工组织设计,经甲方审核通过后方可实施。2.2乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务,如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。2.3乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。2.4乙方应按照合同约定的时间完成工程质量验收,若因乙方原因导致质量不合格,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。2.5乙方应确保施工过程中不扰民,如因施工噪音、扬尘等对周边环境造成影响,乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构负责对施工过程进行全程监理,包括施工质量、进度、安全等方面。3.2第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量情况、安全状况等。3.3第三方中介机构在发现施工过程中存在问题或隐患时,应及时通知乙方进行整改,乙方应在接到通知后五日内完成整改。3.4第三方中介机构在监理过程中发现重大问题或隐患,应及时报告甲方和乙方,甲方和乙方应在接到报告后七日内共同研究解决方案。3.5第三方中介机构在监理过程中应保持中立,不得偏袒任何一方,确保监理工作的公正性。3.6第三方中介机构应按照合同约定收取监理费用,费用支付方式及时间应在合同中明确。3.7第三方中介机构在合同履行过程中,如因自身原因导致监理工作失误,应承担相应的责任。3.8第三方中介机构应配合甲方和乙方进行工程验收,确保验收工作顺利进行。3.9第三方中介机构在合同终止后,应将监理过程中形成的所有文件和资料完整地移交给甲方或乙方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同履行记录4.附件四:其他相关文件5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:施工组织设计7.附件七:监理报告8.附件八:工程验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方逾期支付工程款。认定:甲方超过合同约定的付款期限未支付工程款,经催告后在合理期限内仍未支付。2.违约行为:乙方未按期完成工程。认定:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,经甲方催告后仍未按期完成。3.违约行为:乙方施工质量不合格。认定:经第三方中介机构或甲方验收,发现工程存在质量缺陷,不符合合同约定的质量标准。4.违约行为:乙方施工过程中发生安全事故。认定:在施工过程中发生导致人员伤亡或财产损失的事故,未及时采取有效措施进行整改。5.违约行为:第三方中介机构未能履行监理职责。认定:第三方中介机构在监理过程中未能及时发现并报告施工过程中的问题,导致工程出现严重缺陷。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法:规范建筑活动,保障建筑质量安全,促进建筑行业发展的法律。3.仲裁:当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的纠纷解决方式。4.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,向对方支付一定数额的金钱。5.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金周转困难,可能导致工程款支付不及时。解决办法:双方协商,甲方提供担保或分期支付工程款。2.问题:乙方施工进度缓慢,可能影响工程按期完成。解决办法:加强施工管理,优化施工组织设计,确保施工进度。3.问题:第三方中介机构工作不力,可能导致工程质量问题。解决办法:更换第三方中介机构或加强对其工作的监督。五、所有应用场景:1.城市绿化提升项目施工合同。2.公共基础设施建设项目施工合同。3.住宅小区建设项目施工合同。4.工业建设项目施工合同。5.其他需要进行施工建设的项目合同。全文完。2025年度城市绿化提升项目建设工程施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3项目业主1.4项目施工单位1.5合同签订日期2.项目概况2.1项目规模2.2项目内容2.3项目工期2.4施工范围3.合同标的及质量要求3.1标的物3.2质量标准3.3验收标准4.工程量清单及计价方式4.1工程量清单4.2计价方式4.3付款方式5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度控制措施6.施工材料及设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应责任7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护措施8.施工质量保证措施8.1质量保证体系8.2质量检验制度8.3质量事故处理9.施工变更及索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3变更及索赔的审批10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止的程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止的时间14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同补充协议14.3合同争议解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:2025年度城市绿化提升项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目业主:[业主单位全称]1.4项目施工单位:[施工单位全称]1.5合同签订日期:2025年[具体日期]2.项目概况2.1项目规模:[项目占地面积及绿化面积]2.2项目内容:包括但不限于种植乔木、灌木、草坪,建设园林小品,铺设人行道等。2.3项目工期:自2025年[具体日期]起至2025年[具体日期]止,共计[具体工期天数]天。2.4施工范围:[具体施工范围描述]3.合同标的及质量要求3.1标的物:包括但不限于各种乔木、灌木、草坪,园林小品,人行道铺设材料等。3.2质量标准:符合国家及行业相关质量标准,具体详见附件一《质量标准》。3.3验收标准:按照国家及行业相关验收标准执行,具体详见附件二《验收标准》。4.工程量清单及计价方式4.1工程量清单:详见附件三《工程量清单》。4.2计价方式:采用综合单价法,详见附件四《计价方式》。4.3付款方式:分阶段支付,具体详见附件五《付款方式》。5.施工进度计划5.1施工阶段划分:分为前期准备、主体施工、后期养护三个阶段。5.2各阶段工期要求:详见附件六《施工进度计划》。5.3施工进度控制措施:详见附件七《施工进度控制措施》。6.施工材料及设备6.1材料设备采购:由施工单位负责材料设备的采购。6.2材料设备质量要求:详见附件八《材料设备质量要求》。6.3材料设备供应责任:详见附件九《材料设备供应责任》。7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任:施工单位负责施工过程中的安全工作,确保施工安全。7.2安全防护措施:详见附件十《安全防护措施》。7.3环境保护措施:详见附件十一《环境保护措施》。8.施工质量保证措施8.1质量保证体系:施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同约定。8.2质量检验制度:施工单位应按照国家及行业相关标准,建立完善的质量检验制度,确保每个施工环节的质量。8.3质量事故处理:发生质量事故时,施工单位应立即启动应急预案,采取措施及时处理,并按要求上报项目业主。9.施工变更及索赔9.1变更程序:任何变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。9.3变更及索赔的审批:变更及索赔的审批由项目业主和施工单位共同组成的项目管理委员会负责。10.争议解决10.1争议解决方式:本合同争议解决方式为协商、调解或仲裁。10.2争议解决程序:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。10.3争议解决期限:争议解决期限为自争议发生之日起[具体天数]内。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于延误工期、质量不符合要求、未按时付款等。11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额和计算方法在合同中明确约定。12.合同解除及终止12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力事件、合同目的不能实现等。12.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。12.3合同解除及终止的程序:合同解除或终止应提前[具体天数]书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。13.3合同生效及终止的时间:合同生效时间及终止时间在合同中明确约定。14.其他约定事项14.1合同附件:包括但不限于质量标准、验收标准、工程量清单、计价方式、付款方式、施工进度计划、安全防护措施、环境保护措施等。14.2合同补充协议:本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同争议解释权:本合同的解释权归项目业主所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的概念:本合同所指的第三方是指除合同双方(甲方:[业主单位全称],乙方:[施工单位全称])以外的,为项目提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。a)项目设计咨询服务;b)项目监理服务;c)项目检测与验收服务;d)项目财务审计服务;e)项目法律咨询服务;f)其他经双方同意的服务。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序:a)甲方或乙方提出第三方介入的需求,并说明介入的具体原因和需求;b)双方协商确定第三方介入的具体内容和范围;c)甲方或乙方与第三方签订服务合同,明确双方的权利和义务;d)第三方按照服务合同的要求提供相应服务。2.2第三方介入的条件:a)第三方具备相应的资质和经验;b)第三方提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准;c)第三方服务费用合理,且经双方协商一致。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的设定:a)第三方在履行服务合同过程中,因自身原因造成项目
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度板材行业环保认证与评估合同3篇
- 2025年度毛纱产品售后服务及维修合同4篇
- 2025年度个人房产买卖及装修工程管理协议4篇
- 2025年度二零二五年度环保产业供应链融资保理合同4篇
- 2025年度个人教育贷款借条4篇
- 2025年度毛石挡土墙施工期施工安全管理与教育培训合同4篇
- 2025年度海洋运输船员劳动合同书3篇
- 2024综合服务外包合同标准文本版B版
- 2025年度智能车间租赁安全协议书规范文本4篇
- 2024黎塘售楼部装修合同
- 土地买卖合同参考模板
- 新能源行业市场分析报告
- 2022年7月2日江苏事业单位统考《综合知识和能力素质》(管理岗)
- 初一英语语法练习
- 房地产运营管理:提升项目品质
- 你划我猜游戏【共159张课件】
- 专升本英语阅读理解50篇
- 中餐烹饪技法大全
- 新型电力系统研究
- 滋补类用药的培训
- 北师大版高三数学选修4-6初等数论初步全册课件【完整版】
评论
0/150
提交评论