版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度一手房包销策略定制与执行合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2项目概述1.3合同双方1.4合同期限1.5合同目的2.项目范围2.1包销范围2.2项目阶段划分2.3产品类型及数量2.4地域范围3.双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.2包销商权利与义务3.3合作方权利与义务4.市场推广与销售策略4.1市场调研4.2推广计划4.3销售目标4.4价格策略5.销售目标与业绩考核5.1销售目标设定5.2业绩考核指标5.3考核周期与方式5.4奖励与惩罚措施6.财务条款6.1销售收入分配6.2佣金支付6.3财务报表提交6.4风险控制7.合同履行与变更7.1合同履行条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同终止8.法律与争议解决8.1适用法律8.2争议解决方式8.3争议解决程序8.4不可抗力条款9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3保密期限10.附则10.1合同附件10.2合同生效10.3合同解释10.4合同份数11.合同签署与生效11.1签署程序11.2生效条件11.3生效日期12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算13.其他约定13.1通知方式13.2联系方式13.3合同附件14.合同附件清单14.1附件一:项目详情表14.2附件二:市场推广计划14.3附件三:销售目标表14.4附件四:财务报表模板14.5附件五:保密协议第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“包销”指包销商根据本合同约定,对开发商指定的房地产开发项目进行统一销售,并按照约定的销售价格、销售目标和销售方式,承担全部销售风险。1.1.2“销售价格”指本合同约定的包销商销售开发商指定房地产开发项目的价格。1.1.3“销售目标”指本合同约定的包销商在合同期限内应达到的销售数量。1.1.4“合同期限”指本合同约定的包销商对房地产开发项目进行销售的起止时间。1.1.5“合同目的”指通过本合同,明确双方的权利义务,实现房地产开发项目的顺利销售。1.2项目概述1.2.1项目名称:_______1.2.2项目地点:_______1.2.3项目类型:_______1.2.4项目规模:_______1.3合同双方1.3.1开发商:_______1.3.2包销商:_______1.4合同期限1.4.1合同起始日期:_______1.4.2合同终止日期:_______1.5合同目的1.5.1开发商目的:通过包销方式,加快房地产开发项目的销售进度,实现资金回笼。1.5.2包销商目的:通过包销方式,获取销售利润,扩大市场份额。2.项目范围2.1包销范围2.1.1包销商负责对项目内的所有一手房进行包销。2.1.2包销商负责制定销售策略,组织实施销售活动。2.2项目阶段划分2.2.1项目前期:市场调研、销售策略制定、销售团队组建。2.2.2项目中期:销售执行、市场推广、客户关系维护。2.3产品类型及数量2.3.1产品类型:_______2.3.2产品数量:_______2.4地域范围2.4.1销售地域:_______3.双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.1.1开发商权利:监督包销商的销售执行情况,对销售成果进行考核。3.1.2开发商义务:提供项目资料,配合包销商进行销售活动,保证项目按时交付。3.2包销商权利与义务3.2.1包销商权利:根据合同约定,收取销售佣金;对销售成果享有所有权。3.2.2包销商义务:按照合同约定,完成销售目标;保证销售过程中的合规性。4.市场推广与销售策略4.1市场调研4.1.1包销商负责对目标市场进行调研,了解市场需求、竞争对手状况等。4.1.2调研结果作为制定销售策略的依据。4.2推广计划4.2.1包销商制定详细的推广计划,包括推广方式、时间安排、预算等。4.2.2推广计划经开发商审核同意后实施。4.3销售目标4.3.1销售目标:在合同期限内,完成_______套房屋的销售。4.4价格策略4.4.1价格策略由双方协商确定,并纳入本合同附件。5.销售目标与业绩考核5.1销售目标设定5.1.1销售目标根据市场调研结果和项目实际情况制定。5.1.2销售目标在合同中明确约定。5.2业绩考核指标5.2.1业绩考核指标包括销售数量、销售进度、客户满意度等。5.2.2业绩考核指标在合同中明确约定。5.3考核周期与方式5.3.1考核周期为每月一次。5.3.2考核方式为双方共同审核销售数据,评定业绩。5.4奖励与惩罚措施5.4.1对完成销售目标的包销商,给予一定的奖励。8.法律与争议解决8.1适用法律8.1.1本合同适用中华人民共和国法律。8.1.2合同双方的争议解决,应遵循中华人民共和国法律的规定。8.2争议解决方式8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起_______日内进行协商。8.3.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.4不可抗力条款8.4.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。8.4.2发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并尽力减少损失。8.4.3不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同或部分条款。9.保密条款9.1保密信息范围9.1.1本合同涉及的所有商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密信息。9.1.2保密信息包括但不限于市场策略、销售数据、财务状况等。9.2保密义务9.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2.2保密义务在本合同终止后仍继续有效。9.3保密期限9.3.1保密期限自合同签订之日起_______年。10.附则10.1合同附件10.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。10.1.2合同附件包括但不限于:销售策略及执行计划财务报表保密协议其他双方约定的文件。10.2合同生效10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同解释10.3.1本合同以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。10.4合同份数10.4.1本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。11.合同签署与生效11.1签署程序11.1.1本合同应由双方授权代表签字盖章。11.1.2签署后,双方应及时将合同副本送达对方。11.2生效条件11.2.1双方签字盖章后,合同即生效。11.3生效日期11.3.1本合同自双方签字盖章之日起_______天生效。12.违约责任12.1违约行为定义12.1.1违约行为指任何一方违反本合同约定的义务。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿计算12.3.1违约赔偿金额根据违约行为的具体情况,由双方协商确定。13.其他约定13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。13.1.2通知送达对方后,即视为送达成功。13.2联系方式13.2.1开发商联系方式:_______13.2.2包销商联系方式:_______14.合同附件清单14.1附件一:销售策略及执行计划14.2附件二:财务报表14.3附件三:保密协议14.4附件四:其他双方约定的文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指本合同签订后,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、技术服务提供商、顾问团队等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于市场调研、销售推广、技术服务、法律咨询等。15.2.2第三方的具体职责和权限由甲乙双方在合同附件中明确约定。16.第三方介入的审批程序16.1审批16.1.1甲乙双方同意第三方介入前,应书面通知对方,并提交第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。16.1.2对方应在收到通知之日起_______日内予以书面回复,同意或拒绝第三方介入。16.2介入条件16.2.1第三方介入应满足合同目的和甲乙双方的利益。16.2.2第三方应具备完成其职责所需的资质和能力。17.第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,履行其职责,并对自己的行为承担责任。17.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密或违反保密义务。17.2义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规,遵守社会公德。17.2.2第三方应按时提交工作报告,接受甲乙双方的监督。18.第三方的权利18.1权利18.1.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。18.1.2第三方有权在履行职责过程中,根据实际情况调整工作计划。19.第三方的责任限额19.1限额19.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同附件中约定,最高不超过_______元。19.1.2如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方的损失,超出责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。19.2保险19.2.1第三方应自行购买相应的责任保险,以保障其责任风险。20.第三方与其他各方的划分说明20.1划分20.1.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供者与受服务者之间的关系。20.1.2第三方与甲乙双方的权利义务关系,以本合同和合同附件为准。20.2联系与沟通20.2.1第三方与甲乙双方的沟通,应通过双方指定的联系人进行。20.2.2第三方应遵守甲乙双方的工作安排,不得擅自变更工作计划或工作内容。21.第三方介入的终止21.1终止条件21.1.1如第三方违反本合同约定,甲乙双方有权终止其介入。21.1.2如合同履行完毕或因不可抗力导致合同无法履行,第三方介入自动终止。21.2终止程序21.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止介入。21.2.2第三方应在收到终止通知之日起_______日内完成工作交接,并撤离现场。22.第三方介入的后续处理22.1后续处理22.1.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方的服务进行评估。22.1.2如第三方服务不符合合同约定,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.销售策略及执行计划要求:详细描述市场调研结果、推广计划、销售目标和执行步骤。说明:附件应包含市场分析、竞争对手分析、销售团队组建计划、推广活动安排等。2.财务报表要求:包括月度、季度和年度的销售收入、成本、利润等财务数据。说明:附件应包含资产负债表、利润表、现金流量表等,并附上必要的注释。3.保密协议要求:明确双方对保密信息的定义、保密义务、保密期限等。说明:附件应包括保密信息的范围、泄露保密信息的责任、保密协议的解除条件等。4.市场调研报告要求:包括目标市场分析、消费者行为分析、竞争对手分析等。说明:附件应包含市场调研的方法、数据来源、调研结果分析等。5.推广活动方案要求:详细描述推广活动的目标、内容、时间、地点、预算等。说明:附件应包括推广活动的具体实施步骤、预期效果评估等。6.销售目标表要求:列出销售目标、销售进度、销售团队分配等。说明:附件应包含销售目标的设定依据、销售团队的绩效考核标准等。7.销售合同样本要求:提供销售合同的格式、条款、签订流程等。说明:附件应包含销售合同的样本、签订时的注意事项等。8.服务协议要求:明确第三方提供的服务内容、服务标准、费用等。说明:附件应包含服务协议的格式、服务提供方的责任、服务质量的监督等。9.争议解决协议要求:明确争议解决的途径、程序、期限等。说明:附件应包含争议解决的方法、争议解决机构的选定、争议解决结果的执行等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:明确违反合同约定的行为。2.责任认定标准要求:根据违约行为的严重程度,确定相应的责任。说明:责任认定标准包括违约金的计算、赔偿损失的计算、终止合同的条件等。示例说明:违约行为:包销商未能在合同约定的期限内完成销售目标。责任认定:根据合同约定,包销商应支付_______%的违约金,并承担由此造成的开发商损失。违约行为:第三方泄露了甲乙双方的商业秘密。责任认定:第三方应立即停止泄露行为,并向甲乙双方支付_______元的赔偿金,同时承担相应的法律责任。违约行为:开发商未按时提供项目资料。责任认定:开发商应向包销商支付_______元的违约金,并承担由此给包销商造成的损失。全文完。二零二四年度一手房包销策略定制与执行合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概述3.1项目背景3.2项目目标3.3项目范围4.包销策略制定4.1策略制定原则4.2市场分析4.3竞争对手分析4.4销售目标设定4.5价格策略4.6推广策略5.执行与监控5.1执行计划5.2进度监控5.3质量控制5.4资源调配6.费用与支付6.1包销费用6.2费用支付方式6.3支付时间表6.4违约责任7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同期限7.3合同续约8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.保密条款9.1保密信息定义9.2保密义务9.3保密例外10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3解除后的责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他14.1合同附件14.2其他约定第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同定义1.2术语解释(1)“包销策略”指乙方根据甲方提供的信息,结合市场调研,为甲方制定的销售策略、价格策略、推广策略等。(2)“包销执行”指乙方根据包销策略,负责项目的销售推广、客户接待、合同签订、售后服务等具体执行工作。第二条合同双方2.1甲方信息甲方全称:____________________法定代表人:____________________住所:____________________联系方式:____________________2.2乙方信息乙方全称:____________________法定代表人:____________________住所:____________________联系方式:____________________第三条项目概述3.1项目背景甲方所委托的一手房项目位于____________________,项目总建筑面积为____________________平方米,共____________________栋楼,____________________户。3.2项目目标甲方希望通过乙方的包销策略定制与执行,实现项目在二零二四年度的销售目标,具体目标为:____________________。3.3项目范围乙方在本合同约定的项目范围内,负责项目的包销策略定制与执行工作,具体范围为:____________________。第四条包销策略制定4.1策略制定原则(1)符合国家相关法律法规;(2)符合市场规律;(3)充分体现甲方利益;(4)具有可操作性。4.2市场分析(1)市场供需情况;(2)竞争对手分析;(3)潜在客户分析。4.3竞争对手分析(1)竞争对手项目特点;(2)竞争对手销售策略;(3)竞争对手价格策略。4.4销售目标设定(1)销售总金额;(2)销售总户数;(3)销售周期。第五条执行与监控5.1执行计划(1)销售推广计划;(2)客户接待计划;(3)合同签订计划;(4)售后服务计划。5.2进度监控甲方应定期对乙方的执行进度进行监控,确保项目按计划推进。5.3质量控制(1)销售人员的培训;(2)客户接待流程;(3)合同签订规范;(4)售后服务标准。5.4资源调配乙方应根据项目需求,合理调配资源,确保项目顺利推进。第六条费用与支付6.1包销费用乙方在本合同约定的包销策略执行期间,应向甲方支付包销费用,具体费用标准为:____________________。6.2费用支付方式包销费用支付方式为:____________________。6.3支付时间表包销费用支付时间表为:____________________。6.4违约责任如乙方未按约定支付包销费用,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额为:____________________。第七条合同期限7.1合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。7.2合同期限本合同期限为____________________年,自合同生效之日起计算。7.3合同续约本合同期满前____________________个月,如双方同意继续合作,可协商续签本合同。第一部分:合同如下:第八条违约责任8.1甲方违约责任(1)如甲方未按时支付包销费用,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。(2)如甲方违反保密条款,泄露乙方保密信息,应承担相应的法律责任,并向乙方支付赔偿金,赔偿金不低于实际损失的三倍。8.2乙方违约责任(1)如乙方未按时完成市场分析报告和竞争对手分析报告,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的5%。(2)如乙方未按时完成销售目标,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的5%。(3)如乙方泄露甲方保密信息,应承担相应的法律责任,并向甲方支付赔偿金,赔偿金不低于实际损失的三倍。第九条保密条款9.1保密信息定义在本合同中,保密信息指甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。9.2保密义务甲乙双方对本合同中涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用。9.3保密例外(1)法律法规要求披露的信息;(2)公开信息或已经公开的信息;(3)经对方同意披露的信息。第十条合同解除10.1合同解除条件(1)合同期限届满,双方未续签合同;(2)一方违约,另一方在收到违约通知后____________________个工作日内未采取补救措施;(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序(1)任何一方欲解除合同,应提前____________________个工作日书面通知对方;(3)合同解除后,双方应结清已发生的费用和未发生的费用。第十一节争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.2争议解决机构(1)中国仲裁委员会;(2)有管辖权的人民法院。第十二节合同生效与修改12.1合同生效条件本合同经甲乙双方签字(或盖章)并经甲方支付首期包销费用后生效。12.2合同修改程序对本合同的任何修改,必须以书面形式进行,经甲乙双方签字(或盖章)后生效。第十三节法律适用与管辖13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院本合同的解释、履行、变更或终止,以及由此产生的争议,均应提交____________________人民法院管辖。第十四节其他14.1合同附件(1)市场分析报告;(2)竞争对手分析报告;(3)执行计划;(4)保密协议。14.2其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入本合同相关事务的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、咨询机构、技术服务提供商等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入应明确介入的具体事务、责任范围、权利义务等。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中产生的责任,应按照其与甲乙双方签订的协议承担,责任限额应在其协议中明确。3.2如第三方责任超出其协议约定的责任限额,甲乙双方应按本合同约定承担相应的补充责任。第四条第三方权利义务(1)根据协议约定,获取相应的报酬;(2)根据协议约定,获取必要的资料和协助;(3)根据协议约定,参与相关决策。(1)遵守国家法律法规,遵守甲乙双方约定的各项规定;(2)按照协议约定,履行其职责,确保服务质量;(3)保守甲乙双方的商业秘密和保密信息。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的关系,应依据其与甲乙双方签订的协议确定。5.3第三方在履行本合同过程中,如需与甲方、乙方以外的其他第三方进行合作,应事先取得甲方、乙方的书面同意。第六条第三方介入的合同调整6.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况,对本合同进行必要的调整,包括但不限于:(1)增加或修改与本合同相关的事务;(2)调整费用支付方式;(3)明确第三方的责任范围。6.2本合同调整需经甲乙双方及第三方书面同意后生效。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。7.2协商无果时,可提交本合同约定的争议解决机构进行解决。第八条第三方介入的合同终止8.1如第三方因故退出本合同,应提前____________________个工作日书面通知甲乙双方。8.2第三方退出后,甲乙双方应根据实际情况,对本合同进行必要的调整。第九条第三方介入的特殊条款9.1如第三方介入涉及知识产权、技术秘密等,甲乙双方应在协议中明确知识产权的归属和使用。9.2如第三方介入涉及国家安全、行业规范等,第三方应遵守相关法律法规和行业规范。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方在介入本合同过程中,应遵守甲乙双方的保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息。10.2第三方泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的法律法规11.1第三方介入本合同,应遵守中华人民共和国相关法律法规。11.2如第三方介入涉及国际法律法规,应同时遵守相关国际法律法规。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.市场分析报告详细要求和说明:市场分析报告应包括市场供需情况、竞争对手分析、潜在客户分析等内容,由乙方在合同签订后____________________个工作日内提交。2.竞争对手分析报告详细要求和说明:竞争对手分析报告应包括竞争对手项目特点、销售策略、价格策略等内容,由乙方在合同签订后____________________个工作日内提交。3.执行计划详细要求和说明:执行计划应包括销售推广计划、客户接待计划、合同签订计划、售后服务计划等内容,由乙方在合同签订后____________________个工作日内提交。4.保密协议详细要求和说明:保密协议应由甲乙双方签订,明确保密信息的定义、保密义务、保密例外等内容。5.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应由甲乙双方与第三方签订,明确第三方介入的具体事务、责任范围、权利义务等内容。6.费用支付凭证详细要求和说明:费用支付凭证应包括付款时间、付款金额、付款方式等内容,由乙方在每次费用支付后提交。7.销售业绩报告详细要求和说明:销售业绩报告应包括销售总金额、销售总户数、销售周期等内容,由乙方在每月结束后____________________个工作日内提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付包销费用责任认定标准:甲方未按时支付包销费用,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。示例说明:若甲方应在2024年1月1日支付10万元包销费用,但至2024年2月1日仍未支付,则甲方应向乙方支付滞纳金500元。2.违约行为:乙方未按时完成市场分析报告和竞争对手分析报告责任认定标准:乙方未按时完成市场分析报告和竞争对手分析报告,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的5%。示例说明:若乙方应在合同签订后10个工作日内提交市场分析报告和竞争对手分析报告,但实际提交时间为第15个工作日,则乙方应向甲方支付违约金5000元。3.违约行为:乙方未按时完成销售目标责任认定标准:乙方未按时完成销售目标,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的5%。示例说明:若乙方应在2024年12月31日前完成销售目标,但实际完成时间为2025年1月10日,则乙方应向甲方支付违约金5000元。4.违约行为:第三方泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息责任认定标准:第三方泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息,应承担相应的法律责任,并向甲方支付赔偿金,赔偿金不低于实际损失的三倍。示例说明:若第三方在介入本合同过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,导致甲方遭受100万元损失,则第三方应向甲方支付赔偿金300万元。5.违约行为:甲方违反保密条款责任认定标准:甲方违反保密条款,泄露乙方保密信息,应承担相应的法律责任,并向乙方支付赔偿金,赔偿金不低于实际损失的三倍。示例说明:若甲方在合同履行过程中泄露了乙方的商业秘密,导致乙方遭受50万元损失,则甲方应向乙方支付赔偿金150万元。全文完。二零二四年度一手房包销策略定制与执行合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同标的概述2.1项目名称2.2项目位置2.3项目规模3.包销策略定制3.1包销策略目标3.2销售目标设定3.3价格策略3.4推广策略3.5售后服务承诺4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止条件4.3合同续约条款5.付款方式及期限5.1付款比例5.2付款时间节点5.3付款方式5.4逾期付款处理6.销售责任与义务6.1甲方责任6.2乙方责任6.3双方共同责任7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿计算方式8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务8.3保密期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的效力12.合同生效及附件12.1合同生效条件12.2合同附件清单13.其他约定事项13.1合同附件13.2其他特殊约定14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:_________1.1.2甲方地址:_________1.1.3甲方法定代表人:_________1.1.4甲方联系电话:_________1.1.5甲方电子邮箱:_________1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:_________1.2.2乙方地址:_________1.2.3乙方法定代表人:_________1.2.4乙方联系电话:_________1.2.5乙方电子邮箱:_________2.合同标的概述2.1项目名称:_________2.2项目位置:_________2.3项目规模:_________平方米3.包销策略定制3.1包销策略目标:实现项目在______内完成____%的销售目标。3.2销售目标设定:根据市场调研和项目定位,设定月均销售量为_____套。3.3价格策略:采取分阶段定价策略,首期开盘价格设定为每平方米______元。3.4推广策略:通过线上线下相结合的方式进行宣传推广,包括但不限于媒体广告、户外广告、社区活动等。3.5售后服务承诺:提供完善的售后服务,包括物业、维修、投诉处理等。4.合同期限4.1合同生效日期:______年______月______日4.2合同终止条件:达成销售目标或合同约定的其他终止条件。4.3合同续约条款:双方协商一致后,可续签合同,续约期限为______年。5.付款方式及期限5.1付款比例:首付款比例为合同总价的_____%,余款分______期支付。5.2付款时间节点:首付款在合同签订后______日内支付;余款在项目达到约定节点后______日内支付。5.3付款方式:银行转账或现金支付。5.4逾期付款处理:逾期付款每日按_____%支付滞纳金。6.销售责任与义务6.1甲方责任:6.1.1提供符合国家规定的房屋销售许可证。6.1.2配合乙方进行销售推广活动。6.1.3按时交付房屋。6.2乙方责任:6.2.1按合同约定进行销售推广。6.2.2按时支付款项。6.2.3对销售过程中产生的纠纷负责协调处理。6.3双方共同责任:6.3.1遵守国家相关法律法规。6.3.2维护双方的合法权益。7.违约责任7.1甲方违约责任:7.1.1未能按期交付房屋,每逾期一日向乙方支付_____%的违约金。7.1.2未能提供房屋销售许可证,每逾期一日向乙方支付_____%的违约金。7.2乙方违约责任:7.2.1未能按期支付款项,每逾期一日向甲方支付_____%的违约金。7.2.2未能履行销售推广义务,每逾期一日向甲方支付_____%的违约金。7.3违约赔偿计算方式:违约金以实际损失为基础,双方协商确定。8.保密条款8.1保密信息范围8.1.1双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。8.2保密义务8.2.1双方对本合同约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3保密期限8.3.1本合同的保密义务自合同签订之日起至合同终止后______年。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.2争议解决机构9.2.1协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的所有费用,由败诉方承担。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定,给对方造成重大损失。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1一方提出解除合同,需书面通知对方。10.2.2双方应在接到解除通知之日起______日内确认解除合同。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定履行已发生的义务。10.3.2双方应互相返还已支付的款项。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致。11.2合同变更程序11.2.1双方以书面形式签订合同变更协议。11.2.2合同变更协议作为本合同的附件。11.3合同变更后的效力11.3.1合同变更协议与本合同具有同等法律效力。12.合同生效及附件12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.2合同附件清单附件1:项目销售计划附件2:付款计划附件3:保密协议附件4:其他相关文件13.其他约定事项13.1合同附件合同附件应与本合同具有同等法律效力。13.2其他特殊约定如有其他特殊约定,应在合同附件中明确。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同自______年______月______日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系中的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、担保方、技术服务提供方等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应与本合同具有同等法律效力。15.3第三方介入的职责15.3.1第三方应根据合同约定,协助甲乙双方履行合同义务。15.3.2第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的协助,包括但不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO 21036:2025 EN Plastics piping systems for industrial applications - Unplasticized polyamide (PA-U) - Metric series for specifications for components and system
- 建筑工程水电材料购销合同(2025年版)2篇
- 二零二五年文化产业投资合伙协议3篇
- 长春公积金2025年度业务流程优化合同3篇
- 2025版企业停薪留职员工心理疏导服务协议3篇
- 2025年度项目管理人员专业技能培训聘用协议2篇
- 2025年度医疗健康领域个人劳务派遣管理协议4篇
- 2025年度窗帘行业供应链管理服务合同2篇
- 2025年度个性化定制住房建设合同范本4篇
- 2025年度停车场停车场智能收费系统承包合同4篇
- 2023-2024学年度人教版一年级语文上册寒假作业
- 软件运维考核指标
- 空气动力学仿真技术:格子玻尔兹曼方法(LBM)简介
- 对表达方式进行选择与运用
- GB/T 18488-2024电动汽车用驱动电机系统
- 投资固定分红协议
- 高二物理题库及答案
- 职业发展展示园林
- 七年级下册英语单词默写表直接打印
- 2024版医疗安全不良事件培训讲稿
- 中学英语教学设计PPT完整全套教学课件
评论
0/150
提交评论