二零二五版绿色环保型厂房土建施工监理合同9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同履行期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量标准3.监理范围3.1监理内容3.2监理方式3.3监理期限3.4监理人员4.监理费用4.1费用组成4.2费用支付方式4.3费用调整4.4费用结算5.工程进度与节点5.1工程进度安排5.2工程节点设置5.3进度调整5.4工程延误6.工程质量6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理6.4质量验收7.工程安全7.1安全责任7.2安全管理7.3安全检查7.4事故处理8.合同变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用8.4变更通知9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除通知9.4解除后果10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止通知12.4终止后果13.合同附件13.1附件名称13.2附件内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：本合同名称为“二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同”。1.2合同双方：（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.3合同签订日期：[具体日期]1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。1.5合同履行期限：自合同生效之日起至[具体日期]止。第二条工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模：[具体工程面积、层数等]2.4工程类型：土建施工2.5工程质量标准：符合国家及行业标准，确保工程质量达到绿色环保型厂房要求。第三条监理范围3.1监理内容：（1）对施工现场进行巡查，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。（2）审核施工图纸、施工方案及施工组织设计。（3）监督施工单位的材料采购、检验和使用情况。（4）对施工过程中的质量、安全、进度进行跟踪、检查和验收。（5）对施工过程中出现的质量问题进行处理和整改。3.2监理方式：采用现场监理与远程监理相结合的方式。3.3监理期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。3.4监理人员：乙方应派驻具有相应资质的监理人员负责监理工作。第四条监理费用4.1费用组成：包括监理人员的工资、差旅费、办公费、设备购置费等。4.2费用支付方式：甲方应按月支付监理费用，具体支付日期由双方协商确定。4.3费用调整：如因工程变更、政策调整等原因导致监理费用发生变化，双方应协商调整。4.4费用结算：监理费用结算以实际发生费用为准，双方应在合同约定的时间内完成结算。第五条工程进度与节点5.1工程进度安排：按照施工图纸和施工组织设计的要求，制定详细的工程进度计划。5.2工程节点设置：根据工程进度计划，设置合理的工程节点，确保工程按期完成。5.3进度调整：如因特殊情况导致工程进度发生变化，双方应协商调整工程进度计划。5.4工程延误：如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。第六条工程质量6.1质量标准：符合国家及行业标准，确保工程质量达到绿色环保型厂房要求。6.2质量检查：乙方应定期对施工现场进行质量检查，确保施工质量符合要求。6.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应及时通知施工单位进行处理，并进行跟踪检查。6.4质量验收：工程竣工后，乙方应组织相关人员进行质量验收，确保工程质量合格。第七条工程安全7.1安全责任：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。7.2安全管理：乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强安全教育培训。7.3安全检查：乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。7.4事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按规定报告相关部门。第八条合同变更8.1变更范围：合同变更包括但不限于工程范围、工程量、施工时间、监理内容、监理费用等。8.2变更程序：任何一方提出合同变更，应提前[具体天数]天书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。8.3变更费用：合同变更增加的费用由变更原因方承担，减少的费用由受益方承担。8.4变更通知：变更协议签订后，双方应在[具体天数]内通知对方及相关部门，并做好相应的调整工作。第九条合同解除（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在[具体天数]内未采取补救措施或未履行合同义务。（2）不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致。（3）合同约定的其他解除条件。9.2解除程序：一方提出解除合同，应提前[具体天数]天书面通知对方，并说明解除原因。9.3解除通知：合同解除后，双方应在[具体天数]内办理合同解除手续，包括但不限于终止合同关系、退还预付款、结算工程款等。第十条违约责任（1）一方未按合同约定履行义务。（2）一方违反合同约定造成另一方损失。（3）一方未按合同约定提供材料、设备或服务。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）赔偿守约方因违约所遭受的损失。（2）支付违约金。（3）承担其他违约责任。10.3违约处理：违约发生后，守约方应书面通知违约方，违约方应在[具体天数]内采取补救措施或履行合同义务。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决程序：仲裁或诉讼程序按照相关法律法规和仲裁规则或法院审理规则执行。11.3争议解决地点：争议解决地点为[具体地点]。第十二条合同终止（1）合同约定的期限届满，且双方无续签意愿。（2）合同解除。（3）合同约定的其他终止条件。12.2终止程序：合同终止前，双方应办理相关手续，包括但不限于结算工程款、退还预付款等。12.3终止通知：合同终止后，双方应在[具体天数]内办理合同终止手续，并相互确认。第十三条合同附件（1）工程图纸及施工方案。（2）监理方案及人员配备。（3）施工合同及材料采购合同。（4）其他双方约定的附件。13.2附件内容：附件内容应与本合同内容相符，作为本合同的有效组成部分。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。14.2本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方、乙方外的其他参与方，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理机构等。1.2第三方介入目的：第三方介入本合同，旨在提供专业服务、监督、检测、咨询等，以保证合同履行的质量和效率。第二条第三方责任与权利2.1第三方责任：2.1.1第三方应按照本合同约定提供专业服务，确保其工作符合相关法律法规和行业标准。2.1.2第三方对其提供的服务质量、检测结果负有直接责任。2.1.3第三方应遵守合同约定，不得泄露甲方、乙方商业秘密。2.2第三方权利：2.2.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和协助，以完成其工作。2.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。2.2.3第三方有权在合同约定的范围内，对甲方、乙方提出建议和意见。第三条第三方介入程序3.1第三方介入前，甲方、乙方应书面同意第三方的介入，并签订第三方服务协议。3.2第三方服务协议应明确第三方的服务内容、费用、责任、权利等事项。3.3第三方介入后，甲方、乙方应按照本合同约定，向第三方提供必要的协助和支持。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方对本合同项下因其自身原因造成甲方、乙方损失的，其赔偿总额不得超过其收取的服务费用。4.2.1不可抗力因素造成的损失。4.2.2因甲方、乙方违反合同约定或自身原因造成的损失。4.2.3因第三方自身故意或重大过失造成的损失。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应按照合同约定向甲方提供服务，甲方有权要求第三方履行合同义务。5.1.2甲方有权监督第三方的工作进度和质量，并提出改进建议。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应按照合同约定向乙方提供服务，乙方有权要求第三方履行合同义务。5.2.2乙方有权监督第三方的工作进度和质量，并提出改进建议。5.3第三方与合同各方的关系：5.3.1第三方应遵守本合同约定，不得损害甲方、乙方的合法权益。5.3.2第三方与其他各方之间的关系，由各自签订的协议另行约定。第六条第三方变更与退出6.1第三方变更：经甲方、乙方同意，第三方可以更换其工作人员，但应保证更换后的工作人员具备相应的资质和能力。6.2.1第三方无法履行合同义务或违反合同约定。6.2.2甲方、乙方同意第三方退出。6.2.3因不可抗力导致合同无法履行。第七条第三方介入与合同履行7.1第三方介入不影响本合同的履行，甲方、乙方应按照本合同约定继续履行各自义务。7.2第三方介入后，甲方、乙方应向第三方提供必要的资料和协助，以保障第三方工作的顺利进行。7.3第三方介入的费用，由甲方、乙方按照合同约定承担。第八条第三方介入与争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，由甲方、乙方协商解决；协商不成的，按照本合同约定的争议解决方式处理。8.2第三方介入与争议解决无关，第三方不承担因争议解决产生的责任。第九条第三方介入与合同终止9.1第三方介入不影响本合同的终止，合同终止后，第三方应按照合同约定办理退出手续。9.2第三方介入与合同终止无关，第三方不承担因合同终止产生的责任。第十条本附加说明条款为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及施工方案：详细要求：提供完整、清晰、准确的工程图纸和施工方案，包括但不限于结构、电气、给排水、暖通等图纸。说明：图纸和方案应满足绿色环保型厂房的设计要求，并符合国家及行业相关标准。2.监理方案及人员配备：详细要求：制定详细的监理方案，包括监理范围、监理方式、监理期限、监理人员资质等。说明：监理方案应明确监理人员的职责和权限，确保监理工作有效开展。3.施工合同及材料采购合同：详细要求：提供与施工单位、材料供应商签订的施工合同和材料采购合同，明确双方的权利和义务。说明：合同内容应包括工程量、工程款支付方式、材料规格、质量要求等。4.质量检测报告：详细要求：提供工程材料、施工过程和竣工后的质量检测报告，确保工程质量符合要求。说明：检测报告应包括检测项目、检测方法、检测数据、检测结论等。5.安全生产检查记录：详细要求：记录施工现场的安全生产检查情况，包括安全隐患排查、整改措施等。说明：检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查内容、整改情况等。6.工程进度报告：详细要求：定期提供工程进度报告，包括工程进度、施工难点、下一步工作计划等。说明：报告应详细记录工程进展情况，包括已完成工程量、剩余工程量、关键节点等。7.付款申请及支付凭证：详细要求：提供工程进度款、材料款、监理费等付款申请及支付凭证。说明：付款申请应详细列出付款原因、金额、申请日期等。8.工程变更及签证：详细要求：记录工程变更及签证情况，包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明：变更及签证记录应详细记录变更原因、变更内容、变更金额、变更日期等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付工程款或监理费。（2）乙方未按时完成工程或监理工作。（3）第三方未按时提供检测报告或服务。（4）施工单位未按照施工图纸和规范进行施工。（5）材料供应商提供的材料质量不符合要求。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付工程款或监理费，应承担相应的违约金。（2）乙方未按时完成工程或监理工作，应承担相应的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）第三方未按时提供检测报告或服务，应承担相应的违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。（4）施工单位未按照施工图纸和规范进行施工，应承担相应的违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。（5）材料供应商提供的材料质量不符合要求，应承担相应的违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。3.示例说明：（1）若甲方未按时支付工程款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。（2）若乙方未按时完成监理工作，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）若第三方未按时提供检测报告，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。（4）若施工单位未按照施工图纸和规范进行施工，应承担相应的违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。（5）若材料供应商提供的材料质量不符合要求，应承担相应的违约金，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。全文完。二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3项目甲方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程总投资3.监理范围及内容3.1施工阶段监理3.2设计阶段监理3.3采购阶段监理3.4施工组织设计审核3.5施工现场管理3.6工程质量监督3.7工程进度控制3.8工程安全监督4.监理工作程序4.1施工前准备4.2施工过程监理4.3施工验收监理4.4工程竣工监理4.5工程保修监理5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用组成及计算方式5.3支付方式及时间5.4违约责任6.合同履行及变更6.1合同履行6.2合同变更6.3合同解除6.4合同续签7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决方式7.3争议解决费用8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力事件9.3不可抗力处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止日期12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3施工组织设计12.4监理大纲12.5其他相关文件13.其他约定事项13.1技术要求13.2施工标准13.3人员配备13.4资质要求14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1单位名称：监理有限公司1.1.2单位地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.2施工单位基本信息1.2.1单位名称：建设有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.3项目甲方基本信息1.3.1单位名称：环保科技有限公司1.3.2单位地址：省市区路号1.3.3法定代表人：2.项目概况2.1工程名称：绿色环保型厂房土建施工监理项目2.2工程地点：省市区街道2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程类型：工业厂房2.5工程总投资：人民币万元3.监理范围及内容3.1施工阶段监理3.1.1施工前审查施工组织设计、施工方案及施工图纸3.1.2施工过程中对施工质量、进度、安全进行监督3.1.3对施工过程中的变更进行审查和确认3.2设计阶段监理3.2.1对设计文件进行审查，确保设计符合环保要求3.2.2对设计方案进行优化，提高施工效率3.3采购阶段监理3.3.1对材料设备采购进行监督，确保质量合格3.3.2对施工单位的采购流程进行审查3.4施工组织设计审核3.4.1对施工单位的施工组织设计进行审核3.4.2对施工组织设计的合理性和可行性进行评估3.5施工现场管理3.5.1对施工现场进行巡查，确保施工质量、进度、安全3.5.2对施工现场的管理制度进行监督3.6工程质量监督3.6.1对施工过程中的工程质量进行监督3.6.2对施工过程中的质量问题进行处理3.7工程进度控制3.7.1对施工进度进行监控3.7.2对施工进度偏差进行处理3.8工程安全监督3.8.1对施工现场的安全进行监督3.8.2对施工过程中的安全事故进行处理4.监理工作程序4.1施工前准备4.1.1收集施工图纸、施工方案等相关资料4.1.2对施工单位进行资质审查4.1.3制定监理大纲及监理计划4.2施工过程监理4.2.1对施工过程中的质量问题进行记录和处理4.2.2对施工进度进行监控4.2.3对施工安全进行监督4.3施工验收监理4.3.1对施工完成的工程进行验收4.3.2对验收合格的项目进行签认4.4工程竣工监理4.4.1对竣工工程进行验收4.4.2对验收合格的项目进行签认4.5工程保修监理4.5.1对保修期内的工程进行监督4.5.2对保修期内的问题进行处理5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额：人民币万元5.2费用组成及计算方式：按监理工作量和工程进度分段支付5.3支付方式及时间：每月日前支付上月监理费用5.4违约责任：如监理单位未按合同约定履行监理职责，甲方有权扣除相应费用6.合同履行及变更6.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务6.2合同变更：任何一方需变更合同内容，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议6.3合同解除：如发生不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解除合同6.4合同续签：合同到期前，双方可协商续签合同8.争议解决方式8.1争议解决途径8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决方式8.2.1诉讼过程中，双方应遵守法院判决，不得采取任何干扰诉讼程序的行为8.2.2诉讼费用由败诉方承担，除非法律另有规定8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，均由败诉方承担9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等9.1.2双方在合同签订前、履行中及履行后知悉的任何未公开信息9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后年9.2.2即使合同终止，保密义务仍继续有效9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任10.不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况10.1.2包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等10.2不可抗力事件10.2.1地震、洪水、台风、火灾等自然灾害10.2.2政府行为导致的交通管制、战争、禁运等10.2.3社会异常事件导致的停电、罢工等10.3不可抗力处理10.3.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料10.3.2不可抗力事件导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约，经另一方通知后日内仍未纠正的11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除及终止程序11.3.1双方协商一致解除或终止合同的，应签订书面协议11.3.2合同解除或终止后，双方应结清各自的权利和义务12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.3合同终止日期12.3.1合同约定的期限届满或双方协商一致解除合同13.合同附件13.1设计文件13.1.1施工图纸13.1.2设计变更文件13.2施工图纸13.2.1施工图纸13.2.2施工图设计说明13.3施工组织设计13.3.1施工组织设计13.3.2施工组织设计说明13.4监理大纲13.4.1监理大纲13.4.2监理大纲说明13.5其他相关文件13.5.1双方签订的补充协议13.5.2合同履行过程中产生的其他文件14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1双方代表在合同上签字盖章14.1.2合同签署地点：省市区路号14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方（甲方、乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理机构、检测机构、咨询机构、中介机构等。15.1.2第三方介入是指为了履行本合同，经合同双方同意，由第三方提供专业服务或协助。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是提供咨询服务、技术支持、检测服务、监理服务等。15.2.2第三方介入的具体方式、服务内容和费用由合同双方另行协商确定。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行本合同过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。15.3.2第三方的责任范围、权利和义务由合同双方与第三方另行签订的协议或合同约定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据第三方提供的专业服务或协助的性质、风险程度及合同双方协商确定。15.4.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方协议或合同中予以确认。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与合同双方的关系为委托与被委托、服务与被服务的关系。15.5.2第三方应独立承担其服务或协助过程中的风险，并对其行为的后果承担责任。15.6第三方介入的程序15.6.1合同双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并说明第三方介入的原因、方式和预期效果。15.6.2合同双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。15.6.3第三方介入后，合同双方应确保第三方能够独立、有效地履行其职责。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入时，合同双方应确保第三方具备相应的资质和条件，以满足本合同的要求。16.2合同双方应与第三方协商确定介入服务的费用，并按照合同约定支付。16.3第三方介入期间，合同双方应保持与第三方的沟通，确保第三方能够及时了解项目进展和需求。16.4第三方介入期间，合同双方应监督第三方的工作，确保其履行合同约定的义务。17.第三方介入的说明17.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，降低风险。17.2合同双方应充分了解第三方的背景、资质和能力，确保其能够胜任介入工作。17.4合同双方应按照本合同和相关法律法规的规定，对第三方的工作进行监督和评价。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订双方主体资格证明文件附件说明：提供双方营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等文件。2.项目概况文件附件说明：包括项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件等。3.施工组织设计文件附件说明：包括施工组织设计说明书、施工方案、施工进度计划等。4.监理大纲附件说明：包括监理工作内容、监理方法、监理措施等。5.施工图纸及技术规范附件说明：提供施工图纸、施工技术规范、质量标准等。6.采购合同及采购清单附件说明：提供材料设备采购合同、采购清单及供应商资质证明。7.施工单位资质证明文件附件说明：提供施工单位资质证书、安全生产许可证等。8.工程进度报告附件说明：包括工程进度计划、实际进度情况、进度偏差分析等。9.工程质量检测报告附件说明：提供材料、构件、设备的质量检测报告。10.工程验收报告附件说明：包括工程验收记录、验收结论、验收意见等。11.工程变更文件附件说明：包括工程变更通知单、设计变更文件、工程变更协议等。12.工程结算文件附件说明：包括工程结算书、结算审核意见等。13.工程保修文件附件说明：包括保修范围、保修期限、保修责任等。14.争议解决文件附件说明：包括争议解决协议、争议解决结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未能按时支付监理费用，责任认定：支付滞纳金，并承担乙方因此产生的损失。1.2未能按时提供施工图纸，责任认定：赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未能按时完成监理工作，责任认定：支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。2.2未能确保工程质量，责任认定：承担因质量问题造成的损失，并赔偿甲方。3.第三方违约行为及责任认定3.1未能按约定提供专业服务，责任认定：支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.2提供虚假报告或证明文件，责任认定：承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若甲方未能按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金，并赔偿因延误付款导致的损失，如设备租赁费、人员工资等。若乙方在监理过程中发现工程质量问题，但未及时通知甲方，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，包括修复费用、误工损失等。全文完。二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3项目业主基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理工作内容4.施工单位职责4.1施工单位职责4.2施工单位义务4.3施工单位责任5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利5.2监理单位义务6.质量控制6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改7.进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度检查8.成本控制8.1成本预算8.2成本控制措施8.3成本调整9.安全生产管理9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.环境保护10.1环境保护措施10.2环境保护责任10.3环境保护检查11.合同履行与变更11.1合同履行11.2合同变更11.3合同解除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同终止与生效14.1合同终止14.2合同生效14.3合同解除第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称：___________1.1.2监理单位住所：___________1.1.3监理单位法定代表人：___________1.1.4监理单位联系电话：___________1.1.5监理单位开户银行：___________1.1.6监理单位银行账号：___________1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：___________1.2.2施工单位住所：___________1.2.3施工单位法定代表人：___________1.2.4施工单位联系电话：___________1.2.5施工单位开户银行：___________1.2.6施工单位银行账号：___________1.3项目业主基本信息1.3.1项目业主名称：___________1.3.2项目业主住所：___________1.3.3项目业主法定代表人：___________1.3.4项目业主联系电话：___________1.3.5项目业主开户银行：___________1.3.6项目业主银行账号：___________2.项目概况2.1项目名称：___________2.2项目地点：___________2.3项目规模：___________2.4项目工期：___________2.5项目投资：___________3.监理范围与职责3.1监理范围3.1.1土建施工阶段3.1.2主体结构工程3.1.3装饰装修工程3.1.4安装工程3.2监理职责3.2.1质量控制3.2.2进度控制3.2.3成本控制3.2.4安全生产管理3.2.5环境保护监督3.3监理工作内容3.3.1施工现场监督检查3.3.2施工单位资质审查3.3.3施工图纸审查3.3.4材料设备检验3.3.5施工过程验收3.3.6施工质量事故处理4.施工单位职责4.1施工单位职责4.1.1严格按照设计图纸和施工规范进行施工4.1.2确保工程质量、进度、安全和环境保护4.1.3配合监理单位进行质量、进度、安全和环境保护检查4.2施工单位义务4.2.1按时完成施工任务4.2.2保障施工现场的安全4.2.3按要求提供施工资料4.2.4及时整改监理单位提出的问题4.3施工单位责任4.3.1对施工过程中的质量问题负责4.3.2对施工过程中的安全事故负责4.3.3对施工过程中的环境保护问题负责5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利5.1.1对施工单位的施工过程进行监督检查5.1.2对施工单位的施工质量、进度、安全和环境保护提出意见和建议5.1.3对施工单位的违约行为提出警告或处罚5.2监理单位义务5.2.1按照合同约定履行监理职责5.2.2保证监理工作的公正、公平、公开5.2.3对施工单位的合理要求予以支持8.成本控制8.1成本预算8.1.1成本预算编制8.1.2成本预算内容8.1.3成本预算审批8.2成本控制措施8.2.1材料采购控制8.2.2人工成本控制8.2.3机械使用成本控制8.2.4施工方案优化控制8.3成本调整8.3.1成本调整原因8.3.2成本调整程序8.3.3成本调整确认9.安全生产管理9.1安全生产责任制9.1.1安全生产责任制建立9.1.2安全生产责任制落实9.2安全生产措施9.2.1施工现场安全防护措施9.2.2施工人员安全教育培训9.2.3安全隐患排查治理9.3安全生产事故处理9.3.1事故报告9.3.2事故调查9.3.3事故处理10.环境保护10.1环境保护措施10.1.1施工现场环境保护设施10.1.2施工现场环境保护管理制度10.2环境保护责任10.2.1环境保护责任主体10.2.2环境保护责任落实10.3环境保护检查10.3.1环境保护检查内容10.3.2环境保护检查结果处理11.合同履行与变更11.1合同履行11.1.1合同履行期限11.1.2合同履行地点11.1.3合同履行方式11.2合同变更11.2.1合同变更原因11.2.2合同变更程序11.2.3合同变更内容11.3合同解除11.3.1合同解除条件11.3.2合同解除程序11.3.3合同解除后果12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2调解解决12.1.3仲裁解决12.1.4法院诉讼12.2争议解决程序12.2.1提出争议12.2.2争议解决期限12.2.3争议解决结果12.3争议解决机构12.3.1争议解决机构选择12.3.2争议解决机构职责13.违约责任13.1违约情形13.1.1质量违约13.1.2进度违约13.1.3成本违约13.1.4安全生产违约13.1.5环境保护违约13.2违约责任13.2.1违约责任承担13.2.2违约责任赔偿13.2.3违约责任追究13.3违约赔偿13.3.1赔偿方式13.3.2赔偿计算13.3.3赔偿支付14.合同终止与生效14.1合同终止14.1.1合同终止条件14.1.2合同终止程序14.1.3合同终止后果14.2合同生效14.2.1合同生效条件14.2.2合同生效时间14.2.3合同生效通知14.3合同解除14.3.1合同解除条件14.3.2合同解除程序14.3.3合同解除后果第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理、咨询、评估、检测、仲裁、调解等机构或个人。15.2第三方介入条件15.2.1.1合同履行过程中出现需要第三方介入的情况；15.2.1.2甲乙双方协商一致，同意引入第三方；15.2.1.3第三方具备相应的资质和能力。15.3第三方介入程序15.3.1.1甲乙双方共同协商确定第三方；15.3.1.2第三方提交相关资质证明文件；15.3.1.3甲乙双方与第三方签订协议，明确第三方在合同中的权利、义务和责任；15.3.1.4第三方介入合同执行过程。15.4第三方权利与义务15.4.1第三方权利：15.4.1.1按照合同约定和协议要求，对合同执行过程进行监督、检查、评估；15.4.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息；15.4.1.3对合同执行过程中出现的问题提出意见和建议。15.4.2第三方义务：15.4.2.1按照合同约定和协议要求，公正、客观、独立地履行职责；15.4.2.2保守甲乙双方的商业秘密；15.4.2.3按时提交评估报告或检查结果。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款16.1.1明确第三方介入的具体事项和范围；16.1.2明确第三方介入的职责和权限；16.1.3明确第三方介入的期限和费用；16.1.4明确第三方介入的结果和责任。16.2.1明确第三方介入的启动条件和程序；16.2.2明确第三方介入的监督和协调机制；16.2.3明确第三方介入的争议解决机制。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题时，应承担的最高责任金额。17.2第三方责任限额的确定：17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定；17.2.2第三方责任限额不得低于合同总价的一定比例；17.2.3第三方责任限额包括直接经济损失和间接经济损失。17.3第三方责任限额的承担：17.3.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任；17.3.2第三方责任限额以外的损失，由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担。17.4第三方责任限额的调整：17.4.1第三方责任限额在合同履行过程中可根据实际情况进行调整；17.4.2调整第三方责任限额需经甲乙双方协商一致。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方在合同履行过程中，对甲方负责，接受甲方监督；18.1.2第三方应向甲方提供工作进展报告和评估结果。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方在合同履行过程中，对乙方负责，接受乙方监督；18.2.2第三方应向乙方提供工作进展报告和评估结果。18.3第三方与项目业主的划分：18.3.1第三方在合同履行过程中，对项目业主负责，接受项目业主监督；18.3.2第三方应向项目业主提供工作进展报告和评估结果。18.4第三方与其他相关方的划分：18.4.1第三方在合同履行过程中，与其他相关方（如设计单位、材料供应商等）无直接合同关系；18.4.2第三方应与相关方保持沟通，确保合同执行过程中信息畅通。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：包含双方的基本信息，如公司名称、地址、法定代表人、联系方式、银行信息等。说明：此表格用于明确合同双方的主体身份和联系方式。2.附件二：项目概况表要求：详细列出项目的基本信息，包括项目名称、地点、规模、工期、投资等。说明：此表格用于明确项目的基本情况和合同履行的时间范围。3.附件三：监理范围与职责明细要求：详细列出监理的具体范围和职责，包括质量控制、进度控制、成本控制等。说明：此表格用于明确监理单位的职责和权利。4.附件四：施工单位职责明细要求：详细列出施工单位的职责和义务，包括施工质量、进度、安全和环境保护等。说明：此表格用于明确施工单位的责任和义务。5.附件五：监理单位权利与义务明细要求：详细列出监理单位在合同履行过程中的权利和义务。说明：此表格用于明确监理单位的职责和权利。6.附件六：质量控制计划要求：详细列出质量控制的目标、方法、流程和标准。说明：此附件用于指导质量控制的具体实施。7.附件七：进度控制计划要求：详细列出项目进度计划，包括关键节点、里程碑和进度跟踪方法。说明：此附件用于确保项目按计划进行。8.附件八：成本控制计划要求：详细列出成本预算、控制措施和调整程序。说明：此附件用于管理项目的成本。9.附件九：安全生产管理计划要求：详细列出安全生产的目标、措施、责任和事故处理程序。说明：此附件用于确保施工现场的安全。10.附件十：环境保护管理计划要求：详细列出环境保护的目标、措施、责任和监测方法。说明：此附件用于确保项目对环境的影响降至最低。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1质量违约：未按照合同约定的质量标准完成工程。1.2进度违约：未按照合同约定的工期完成工程。1.3成本违约：超出合同约定的成本预算。1.4安全生产违约：违反安全生产规定，导致安全事故。1.5环境保护违约：违反环境保护规定，导致环境污染。2.责任认定标准：2.1质量违约：根据质量检验结果，确定违约程度和赔偿金额。2.2进度违约：根据实际进度与合同进度对比，确定违约程度和赔偿金额。2.3成本违约：根据实际成本与合同成本对比，确定违约程度和赔偿金额。2.4安全生产违约：根据事故原因和后果，确定违约程度和赔偿金额。2.5环境保护违约：根据环境污染程度和恢复措施，确定违约程度和赔偿金额。3.违约责任示例：3.1质量违约示例：若施工单位未按照设计图纸和施工规范完成工程，导致工程质量不合格，应承担修复费用和违约金。3.2进度违约示例：若施工单位未在合同约定的工期内完成工程，每延迟一天，应支付合同总价的一定比例作为违约金。3.3成本违约示例：若施工单位超出合同预算，超出部分由施工单位承担。3.4安全生产违约示例：若施工单位因违规操作导致安全事故，应承担事故责任和赔偿损失。3.5环境保护违约示例：若施工单位违反环境保护规定，导致环境污染，应承担整改费用和罚款。全文完。二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设周期2.5项目投资3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理方式与程序4.1监理方式4.2监理程序4.3监理报告5.监理费用及支付方式5.1监理费用5.2支付方式5.3付款时间6.合同履行与变更6.1合同履行6.2合同变更6.3合同解除7.违约责任7.1违约责任概述7.2违约情形7.3违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同生效与终止9.1合同生效9.2合同终止10.合同附件10.1附件一：工程概况10.2附件二：监理大纲10.3附件三：监理细则10.4附件四：监理合同履行记录11.其他约定11.1其他约定事项11.2其他约定条款12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案期限14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单14.4附件四清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：有限公司乙方：监理公司1.2合同双方地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方：乙方：1.4合同双方联系方式甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系电话：139xxxx5678第二条项目概况2.1项目名称绿色环保型厂房土建施工项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模总建筑面积：10,000平方米占地面积：5,000平方米2.4项目建设周期预计建设周期：12个月2.5项目投资总投资：人民币伍仟万元整第三条监理范围与内容3.1监理范围包括但不限于项目的设计、施工、材料设备采购、验收等全过程。3.2监理内容1.施工前审查2.施工过程监督3.材料设备验收4.施工进度控制5.质量控制6.安全管理7.环保监测8.验收及保修3.3监理标准按照国家有关建筑工程质量标准、施工规范、设计文件以及合同约定执行。第四条监理方式与程序4.1监理方式采用全过程、全方位的监理方式。4.2监理程序1.施工前：审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等。2.施工中：定期进行现场巡查，发现问题及时通知施工单位整改。3.施工后：组织验收，签发验收报告。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用监理费用总额为人民币壹佰万元整。5.2支付方式1.首付款：合同签订后10个工作日内支付监理费用总额的30%。2.进度款：每月支付监理费用总额的25%。3.竣工验收合格后支付监理费用总额的25%。4.保修期满后支付监理费用总额的20%。第六条合同履行与变更6.1合同履行双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2合同变更1.任何一方要求变更合同内容，应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。2.合同变更不影响已履行部分的合同效力。第七条违约责任7.1违约责任概述1.甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付监理费用的千分之五。2.乙方未按时提交监理报告，应向甲方支付违约金，违约金为应付监理费用的千分之五。3.双方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。7.2违约情形1.甲方未按时支付监理费用。2.乙方未按时提交监理报告。3.双方违反合同约定的其他违约情形。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序1.双方在协商解决争议时，应遵循诚实信用原则，努力达成一致意见。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，人民法院将依法审理并作出判决。8.3争议解决机构无第九条合同生效与终止9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。3.由于不可抗力导致合同无法履行。4.合同约定的其他终止情形。第十条合同附件10.1附件一：工程概况包括项目名称、地点、规模、建设周期、投资等内容。10.2附件二：监理大纲包括监理范围、内容、标准、方式、程序等。10.3附件三：监理细则包括具体监理工作内容、要求、方法、记录等。10.4附件四：监理合同履行记录包括监理报告、会议纪要、整改通知、验收记录等。第十一条其他约定11.1其他约定事项1.双方在合同履行过程中应遵守国家法律法规和行业标准。2.双方应相互配合，共同确保工程质量和安全。3.双方应保守商业秘密。11.2其他约定条款无第十二条合同签署12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点市区街道12.3签署人员甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第十三条合同备案13.1备案机关市区住房和城乡建设局13.2备案程序1.双方应自合同生效之日起30日内向备案机关备案。2.备案机关收到备案材料后，应在5个工作日内完成备案手续。13.3备案期限本合同备案期限为合同履行期间。第十四条合同附件清单14.1附件一清单1.项目可行性研究报告2.工程设计文件3.施工图纸4.工程量清单14.2附件二清单1.监理大纲2.监理细则3.监理组织机构图14.3附件三清单1.监理报告2.会议纪要3.整改通知4.验收记录14.4附件四清单1.监理合同2.双方签字盖章的合同附件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及划分1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、保险机构等。1.2第三方划分1.1.1中介方：在合同履行过程中，为甲方和乙方提供信息、沟通、协调等服务的第三方。1.1.2咨询方：为甲方和乙方提供专业意见、建议、技术服务的第三方。1.1.3检测机构：对工程材料、设备、施工质量等进行检测、鉴定的第三方。1.1.4保险机构：为合同履行提供保险保障的第三方。2.第三方介入条件及程序2.1介入条件1.2.1甲方和乙方协商一致，认为第三方介入有助于合同履行。2.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同要求。2.2介入程序2.2.1双方应书面通知第三方，明确其介入的目的、范围、期限等。2.2.2第三方应在接到通知后，在约定的时间内回复是否接受介入。3.第三方责任限额3.1责任限额定义在本合同中，第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，按照约定的比例或金额承担的责任。3.2责任限额确定3.2.1第三方责任限额由双方在合同中约定，可根据第三方介入的具体情况和风险程度确定。3.2.2第三方责任限额不得低于其提供的服务的价值。4.第三方责权利4.1第三方权利1.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助，以确保其履行合同义务。1.4.2第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬。4.2第三方义务1.4.3第三方应按照合同约定，履行其职责，确保提供的服务符合合同要求。1.4.4第三方应保守合同双方的商业秘密。4.3第三方责任1.4.5第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。1.4.6第三方责任承担方式、比例或金额按照合同约定执行。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方5.1.1甲方与第三方之间不存在直接合同关系，但甲方应确保第三方按照合同约定履行其职责。5.1.2甲方有权要求第三方提供相关服务，并对第三方提供的服务质量进行监督。5.2乙方与第三方5.2.1乙方与第三方之间不存在直接合同关系，但乙方应确保第三方按照合同约定履行其职责。5.2.2乙方有权要求第三方提供相关服务，并对第三方提供的服务质量进行监督。5.3第三方与甲方、乙方5.3.1第三方应遵守合同约定，为甲方和乙方提供优质、高效的服务。5.3.2第三方与甲方、乙方之间发生争议时，应通过协商或仲裁等方式解决。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更6.1.1第三方介入后，如需对合同进行变更，双方应书面通知对方，并经协商一致后签订补充协议。6.2变更内容6.2.1变更第三方介入的范围、期限、责任限额等。6.2.2变更合同双方的权利和义务。7.第三方介入后的合同解除7.1解除条件7.1.1第三方未履行合同约定的职责。7.1.2第三方存在重大违约行为。7.2解除程序7.2.1双方书面通知第三方解除合同。7.2.2第三方在接到通知后，应在约定的时间内回复是否同意解除合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况详细要求：包含项目名称、地点、规模、建设周期、投资等内容。说明：附件一用于提供项目的基本信息，作为合同履行的重要依据。2.附件二：监理大纲详细要求：包括监理范围、内容、标准、方式、程序等。说明：附件二用于明确监理工作的具体内容和要求，确保监理工作的有效实施。3.附件三：监理细则详细要求：具体监理工作内容、要求、方法、记录等。说明：附件三详细规定了监理工作的具体操作流程和记录要求，便于监理工作的监督和管理。4.附件四：监理合同履行记录详细要求：监理报告、会议纪要、整改通知、验收记录等。说明：附件四记录了监理工作的全过程，包括监理报告、会议纪要、整改通知和验收记录，作为合同履行的重要证据。5.附件五：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。说明：附件五用于明确施工单位的施工组织安排，确保施工过程的安全、高效。6.附件六：施工图纸及技术规范详细要求：包括建筑图纸、设备图纸、技术规范等。说明：附件六提供了施工所需的图纸和技术规范，确保施工质量符合设计要求。7.附件七：材料设备清单及检验报告详细要求：包括材料设备名称、规格、数量、检验报告等。说明：附件七用于明确工程所需材料设备的种类、数量和质量，确保材料设备符合合同约定。8.附件八：施工进度计划详细要求：包括施工阶段、工期、进度目标等。说明：附件八用于明确施工进度安排，便于跟踪和监督施工进度。9.附件九：工程质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收结果、验收人员等。说明：附件九用于记录工程质量验收情况，作为工程验收的重要依据。10.附件十：工程变更及洽商记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明：附件十用于记录工程变更及洽商情况，便于合同变更和结算。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按时支付监理费用。1.2未按时提供必要的信息和文件。1.3未按时进行验收。乙方违约：2.1未按时提交监理报告。2.2未按合同约定履行监理职责。2.3未按照国家标准和规范进行监理工作。2.违约责任认定标准：甲方违约责任认定：2.1.1甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付监理费用的千分之五。2.1.2甲方未按时提供必要的信息和文件，应承担相应的赔偿责任。2.1.3甲方未按时进行验收，应承担相应的赔偿责任。乙方违约责任认定：2.2.1乙方未按时提交监理报告，应向甲方支付违约金，违约金为应付监理费用的千分之五。2.2.2乙方未按合同约定履行监理职责，应承担相应的赔偿责任。2.2.3乙方未按照国家标准和规范进行监理工作，应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：示例一：甲方未按时支付监理费用，乙方在收到付款通知后30日内未收到款项，甲方应向乙方支付违约金人民币伍万元整。示例二：乙方未按时提交监理报告，甲方在收到报告通知后15日内未收到报告，乙方应向甲方支付违约金人民币壹万元整。全文完。二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及资质1.2施工单位名称及资质1.3业主单位名称及资质2.合同签订依据及目的2.1国家相关法律法规2.2地方政府相关规定2.3项目实际情况3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程结构形式3.5工程建设工期4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理方法5.监理单位责任和义务5.1监理单位责任5.2监理单位义务6.施工单位责任和义务6.1施工单位责任6.2施工单位义务7.业主单位责任和义务7.1业主单位责任7.2业主单位义务8.监理费用及支付方式8.1监理费用8.2支付方式8.3支付时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：监理咨询有限公司1.2监理单位资质：具备国家建设部颁发的甲级监理资质证书1.3施工单位名称：建筑工程有限公司1.4施工单位资质：具备国家建设部颁发的特级施工企业资质证书1.5业主单位名称：房地产开发有限公司1.6业主单位资质：具备国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照2.合同签订依据及目的2.1国家相关法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等2.2地方政府相关规定：《省建筑工程质量管理条例》、《市建筑工程施工监理管理办法》等2.3项目实际情况：本工程为市工业园区绿色环保型厂房土建施工项目，合同签订旨在确保工程质量、安全、进度和环保要求。3.工程概况3.1工程名称：工业园区绿色环保型厂房土建工程3.2工程地点：市工业园区3.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包括生产车间、办公楼、仓库等3.4工程结构形式：框架结构，抗震设防等级为6度3.5工程建设工期：自合同签订之日起，共计12个月4.监理范围及内容4.1监理范围：包括但不限于施工图设计、施工组织设计、施工过程、材料设备采购、质量检验、安全监督、进度控制、环境保护等4.2监理内容：按照国家相关标准和规范，对施工过程中的各个环节进行监督检查，确保工程质量、安全、进度和环保要求得到满足4.3监理方法：采用现场巡查、资料审查、抽样检测、旁站监理等方式进行监理5.监理单位责任和义务5.1监理单位责任：负责对施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度和环保要求得到满足5.2监理单位义务：按照合同约定，提供专业、高效的监理服务，及时向业主单位汇报监理情况，协调解决施工过程中出现的问题6.施工单位责任和义务6.1施工单位责任：按照设计文件、施工图纸和国家相关标准进行施工，确保工程质量、安全、进度和环保要求得到满足6.2施工单位义务：接受监理单位的监督检查，及时整改监理提出的问题，确保施工过程顺利进行7.业主单位责任和义务7.1业主单位责任：负责提供施工场地、相关资料和必要条件，确保施工顺利进行7.2业主单位义务：按照合同约定支付监理费用，及时解决施工过程中出现的问题，保障施工进度和质量8.监理费用及支付方式8.1监理费用：根据监理工作量及市场行情，监理费用总计为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）8.2支付方式：监理费用分阶段支付，具体如下：8.2.1合同签订后5个工作日内，支付监理费用的30%8.2.2施工开始后3个月内，支付监理费用的30%8.2.3工程验收合格后10个工作日内，支付监理费用的20%8.2.4工程保修期满后5个工作日内，支付监理费用的20%9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：无10.合同解除及终止10.1合同解除条件：10.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行；10.1.2一方严重违约，另一方在通知解除后30日内未采取补救措施；10.1.3双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。11.违约责任11.1违约情形：11.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题；11.1.2施工单位未按设计文件、施工图纸和国家相关标准进行施工，导致工程质量问题；11.1.3业主单位未按合同约定支付监理费用。11.2违约责任：11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；11.2.2因违约造成工程延误，违约方应支付违约金。12.保密条款12.1保密内容：合同双方在合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密和经营信息；12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后3年。13.合同生效及期限13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效；13.2合同期限：自合同生效之日起至工程保修期满。14.其他约定事项14.1其他约定事项一：合同未尽事宜，双方可另行协商解决；14.2其他约定事项二：合同附件作为合同不可分割的组成部分；14.3其他约定事项三：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义：指本合同签订后，由甲乙双方共同邀请或经一方邀请、另一方同意，参与本合同执行过程中的咨询、评估、检测、监理、施工、材料供应等活动的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：包括但不限于工程技术咨询、工程质量检测、工程进度监控、材料设备采购、施工管理等。16.第三方介入的邀请及选定16.1邀请程序：甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事项，并按照各自的内部流程邀请第三方。16.2选定标准：第三方应具备相应的资质、经验和能力，能够满足本合同执行的需求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：指第三方因履行本合同而产生的责任，其赔偿金额不得超过合同总价的一定比例。17.2责任限额比例：经甲乙双方协商，第三方责任限额比例为合同总价的5%。17.3责任限额的承担：第三方责任限额的承担，按照合同约定和相关法律法规执行。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责权利划分：18.1.1责任：第三方应按照合同约定和甲方要求，履行相应的责任。18.1.2权利：第三方有权获得甲方支付的费用和必要的支持。18.1.3利益：第三方有权获得合同约定的利益。18.2第三方与乙方的责权利划分：18.2.1责任：第三方应按照合同约定和乙方要求，履行相应的责任。18.2.2权利：第三方有权获得乙方支付的费用和必要的支持。18.2.3利益：第三方有权获得合同约定的利益。18.3第三方与监理单位的责权利划分：18.3.1责任：第三方应接受监理单位的监督检查，配合监理工作。18.3.2权利：第三方有权要求监理单位提供必要的指导和协助。18.3.3利益：第三方有权获得监理单位提供的合理建议和优化方案。19.第三方介入的管理与监督19.1管理机构：甲乙双方应设立专门的管理机构，负责第三方介入的管理和监督。19.2监督方式：管理机构应定期对第三方的工作进行监督，确保其履行合同义务。20.第三方介入的变更与终止20.1变更条件：经甲乙双方协商一致，可以变更第三方介入的具体事项。20.2.1第三方无法履行合同义务；20.2.2第三方严重违约；20.2.3第三方因故退出本合同执行；20.2.4甲乙双方协商一致终止。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，按照本合同第9条争议解决方式处理。21.2争议解决机构：无22.第三方介入的合同附件22.1第三方介入的合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本复印件2.合同双方资质证书复印件3.工程设计图纸及施工图4.工程施工组织设计5.材料设备采购清单及合格证明6.工程进度计划及实际进度报告7.工程质量检验报告8.工程安全监督报告9.环境保护措施及监测报告10.第三方介入合同11.付款凭证及发票12.工程验收报告13.工程保修书14.合同变更协议15.争议解决文件附件详细要求和说明：1.合同双方营业执照副本复印件：需清晰、完整，加盖双方公章。2.合同双方资质证书复印件：需清晰、完整，加盖双方公章。3.工程设计图纸及施工图：需符合国家相关标准和规范，加盖设计单位公章。4.工程施工组织设计：需详细说明施工方案、进度安排、资源配置等，加盖施工单位公章。5.材料设备采购清单及合格证明：需详细列出材料设备名称、规格、数量、供应商等信息，加盖供应商公章。6.工程进度计划及实际进度报告：需按月或按阶段编制，真实反映工程进度。7.工程质量检验报告：需详细记录检验项目、检验结果、整改措施等，加盖监理单位公章。8.工程安全监督报告：需详细记录安全检查情况、安全隐患整改情况等，加盖监理单位公章。9.环境保护措施及监测报告：需详细记录环保措施落实情况、污染物排放监测数据等，加盖施工单位公章。10.第三方介入合同：需明确第三方介入的具体事项、责任、权利等，加盖双方公章。11.付款凭证及发票：需清晰、完整，加盖双方公章。12.工程验收报告：需详细记录验收时间、验收内容、验收结果等，加盖验收单位公章。13.工程保修书：需明确保修范围、保修期限、保修责任等，加盖施工单位公章。14.合同变更协议：需详细记录变更内容、变更原因、变更日期等，加盖双方公章。15.争议解决文件：需详细记录争议解决过程、结果等，加盖双方公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定履行支付义务；1.2施工单位未按设计文件、施工图纸和国家相关标准进行施工；1.3监理单位未按合同约定履行监理职责；1.4第三方未按合同约定履行责任；1.5任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；2.2违约金：根据违约情况，违约方应支付一定比例的违约金；2.3工程延误：因违约导致工程延误，违约方应支付违约金，并承担因此产生的额外费用。示例说明：1.甲乙双方未按合同约定履行支付义务，违约方应支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。2.施工单位未按设计文件、施工图纸和国家相关标准进行施工，导致工程质量问题，施工单位应承担违约责任，修复质量问题，并赔偿由此产生的费用。3.监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，监理单位应承担违约责任，配合施工单位修复质量问题，并赔偿由此产生的费用。4.第三方未按合同约定履行责任，导致工程延误或质量问题，第三方应承担违约责任，赔偿由此产生的损失。5.任何一方未按合同约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四版绿色环保型厂房土建施工监理合同5本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同期限第二条监理范围2.1工程概况2.2监理内容2.3监理责任第三条监理职责3.1质量管理3.2进度管理3.3安全管理3.4环保管