2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2篇_第1页
2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2篇_第2页
2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2篇_第3页
2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2篇_第4页
2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的与依据二、项目背景与要求2.1项目背景2.2项目要求2.3项目范围三、苗木采购3.1苗木品种及规格3.2苗木数量及价格3.3采购方式3.4供应商资质要求3.5交货时间及地点四、苗木运输与验收4.1运输方式4.2运输费用4.3验收标准4.4验收程序4.5验收不合格处理五、安装施工5.1施工方案5.2施工期限5.3施工质量要求5.4施工安全要求5.5施工人员资质六、质量保证与售后服务6.1质量保证期6.2售后服务内容6.3售后服务期限6.4售后服务责任七、合同价格与支付方式7.1合同总价7.2价格组成7.3付款方式7.4付款时间七、违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决程序八、合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序九、合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序十、不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3不可抗力通知十一、合同附件11.1苗木清单11.2施工图纸11.3付款凭证11.4其他附件十二、合同签订与生效12.1签订时间12.2签订地点12.3生效日期十三、合同附件清单13.1苗木清单13.2施工图纸13.3付款凭证13.4其他附件十四、其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3法律适用14.4合同附件14.5其他约定事项合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同1.2合同编号:CG202500011.3合同签订日期:2025年1月1日1.4合同双方基本信息甲方(采购方):名称:市城市管理局地址:市区路号联系人:联系电话:138xxxx5678乙方(供应商及施工方):名称:园林绿化有限公司地址:市区路号联系人:联系电话:139xxxx56781.5合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在2025版城市绿化项目中的苗木采购与安装施工的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。二、项目背景与要求2.1项目背景为提升城市绿化水平,改善城市生态环境,市城市管理局决定实施2025版城市绿化项目。2.2项目要求项目需采购各类苗木,并进行安装施工,以达到美化城市环境、提升市民生活品质的目的。2.3项目范围(1)苗木采购:各类乔木、灌木、地被植物等;(2)安装施工:苗木栽植、修剪、浇水、施肥等;(3)配套设施:园林座椅、园林小品、灌溉系统等。三、苗木采购3.1苗木品种及规格详见附件1:苗木清单。3.2苗木数量及价格详见附件1:苗木清单。3.3采购方式采用公开招标方式。3.4供应商资质要求供应商需具备园林绿化工程施工资质,并具有良好信誉。3.5交货时间及地点交货时间为合同签订后30天内,交货地点为甲方指定地点。四、苗木运输与验收4.1运输方式采用甲方指定的运输方式。4.2运输费用运输费用由乙方承担。4.3验收标准详见附件2:苗木验收标准。4.4验收程序乙方在交货前向甲方提交验收申请,甲方在收到申请后3日内进行验收。4.5验收不合格处理如验收不合格,乙方应在接到通知后7日内进行整改,直至合格。五、安装施工5.1施工方案详见附件3:施工方案。5.2施工期限自合同签订之日起60天内完成苗木安装施工。5.3施工质量要求施工质量符合国家相关标准和规范。5.4施工安全要求施工过程中确保人员安全,遵守安全生产法规。5.5施工人员资质施工人员需具备相关资质证书。六、质量保证与售后服务6.1质量保证期自苗木栽植之日起一年内。6.2售后服务内容包括但不限于苗木养护、病虫害防治等。6.3售后服务期限自苗木栽植之日起三年内。6.4售后服务责任乙方负责提供必要的售后服务,确保苗木正常生长。七、合同价格与支付方式7.1合同总价详见附件4:合同总价清单。7.2价格组成包括苗木采购价格、安装施工费用、运输费用等。7.3付款方式(1)合同签订后10日内,支付合同总价30%的预付款;(2)苗木验收合格后10日内,支付合同总价50%的进度款;(3)项目竣工验收合格后10日内,支付合同总价20%的尾款。7.4付款时间按上述付款方式规定的日期支付。八、违约责任与争议解决7.1违约责任(1)若甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按逾期付款金额的0.1%每日计算。(2)若乙方未按约定时间和质量完成苗木采购与安装施工,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价0.2%每日计算。(3)若任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的法律责任。7.2争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决。协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。7.3争议解决程序提交仲裁的,应自争议发生之日起60日内向市仲裁委员会提交仲裁申请。九、合同变更与解除8.1合同变更条件任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可变更。8.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)任何一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施;(3)双方协商一致解除合同。8.3合同变更与解除程序任何一方要求变更或解除合同,应书面通知对方,并说明理由。合同变更或解除后,双方应按照变更或解除后的合同内容履行各自义务。十、合同生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件(1)合同约定的义务履行完毕;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。9.3合同终止程序合同终止后,双方应进行项目验收,并办理相关手续。十一、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力处理(1)发生不可抗力事件,应立即通知对方;(2)不可抗力事件持续期间,合同各方均免除履行合同的责任;(3)不可抗力事件解除后,合同各方应尽快恢复正常履行。10.3不可抗力通知发生不可抗力事件,应自事件发生之日起3日内通知对方。十二、合同附件11.1苗木清单11.2施工图纸11.3付款凭证11.4其他附件十三、合同签订与生效12.1签订时间2025年1月1日12.2签订地点市区路号12.3生效日期自双方签字盖章之日起生效。十四、其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知方式(1)通过挂号信邮寄至对方地址;(2)通过快递或特快专递送达至对方地址;(3)通过电子邮件发送至对方指定的电子邮箱。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同附件合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。合同方签字:甲方(采购方):_______________乙方(供应商及施工方):_______________签字日期:__________________签字日期:__________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明15.项目进度管理15.1甲方应制定详细的项目进度计划,并及时通知乙方。15.2乙方应按照甲方制定的项目进度计划进行苗木采购与安装施工。15.3如因甲方原因导致项目进度延误,甲方应承担相应的责任,并支付乙方相应的延误费用。16.设计变更与审批16.1任何设计变更需经甲方审核批准后方可实施。16.2乙方应根据甲方的设计变更通知,及时调整施工方案,并确保变更后的施工质量符合要求。16.3设计变更导致的额外费用由甲方承担。17.质量监督与验收17.1甲方有权对苗木采购与安装施工过程进行质量监督。17.2乙方应按照甲方的要求进行苗木验收,验收不合格的苗木不得用于项目。17.3甲方有权对验收不合格的苗木进行退换货处理。18.风险管理18.1甲方应负责评估项目风险,并制定相应的风险应对措施。18.2乙方应遵守甲方制定的风险管理措施,并积极配合甲方进行风险控制。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明19.技术创新与应用19.1乙方应积极采用新技术、新材料、新工艺,提高施工效率和质量。19.2乙方有权对施工过程中发现的问题提出改进建议,并经甲方同意后实施。20.项目管理与协调20.1乙方应制定详细的项目管理计划,包括人员安排、物资采购、进度控制等。20.2乙方应定期向甲方汇报项目进展情况,并确保项目按计划进行。21.价格调整机制21.1因市场波动或政策调整导致的苗木价格变动,双方应协商确定调整后的价格。21.2价格调整机制应在合同中明确,以确保双方利益。22.争议解决优先权22.1当发生争议时,乙方有权优先选择通过协商解决。22.2若协商不成,乙方有权选择通过仲裁或诉讼解决争议。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明23.中介机构职责23.1中介机构应负责监督合同履行情况,确保双方权益。23.2中介机构有权对苗木质量、施工进度等进行检查,并提出整改意见。24.中介机构费用24.1中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确。24.2中介机构费用应在合同签订时支付。25.中介机构责任25.1中介机构应对其提供的监督服务负责,如因中介机构原因导致合同履行受阻,中介机构应承担相应责任。25.2中介机构不得泄露合同内容,违反保密义务。26.中介机构变更26.1如中介机构无法履行职责,双方应协商更换中介机构。26.2中介机构变更需经双方同意,并在合同中明确变更后的中介机构信息。27.中介机构终止27.1合同履行完毕或双方协商一致,中介机构可终止服务。27.2中介机构终止服务后,双方应进行结算,并办理相关手续。附件及其他补充说明一、附件列表:1.苗木清单2.施工图纸3.付款凭证4.施工方案5.苗木验收标准6.设计变更通知7.项目进度计划8.风险管理措施9.中介机构资质证明10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付款项。乙方未按约定时间和质量完成苗木采购与安装施工。任何一方泄露合同内容。中介机构未能履行监督职责。2.违约行为的认定:甲方未支付款项,可通过银行转账记录或其他付款凭证认定。乙方未按约定完成工作,可通过施工记录、验收报告等认定。泄露合同内容,可通过证人证言、监控录像等认定。中介机构未能履行监督职责,可通过第三方评估或双方协商认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人通过人民法院提起诉讼,由法院审理并作出判决的争议解决方式。4.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。5.质量保证期:指供应商对产品或服务承担质量责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:苗木采购过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即通知甲方,并按照验收标准进行退换货处理。2.问题:施工过程中出现进度延误。解决办法:乙方应分析原因,提出解决方案,并及时通知甲方。3.问题:中介机构未能有效监督。解决办法:双方可协商更换中介机构,或要求中介机构改进服务。五、所有应用场景:1.城市绿化项目的苗木采购与安装施工。2.政府或公共机构委托的绿化工程。3.企业或私人园林的绿化项目。4.需要第三方中介机构进行监督的项目。全文完。2025版城市绿化项目苗木采购与安装施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(采购方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方(供应商及施工方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的:鉴于甲方需要采购并安装城市绿化项目所需的苗木,乙方具备相关资质和经验,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)苗木:指用于城市绿化项目的树木、灌木、藤本植物等。(2)绿化工程:指甲方委托乙方进行苗木采购及安装施工的城市绿化项目。(3)质量保证期:指乙方对所供应的苗木及施工质量承担责任的期限。3.2关键词解释:(1)苗木规格:指苗木的品种、高度、冠幅等。(2)施工质量:指乙方按照国家及行业相关标准,对绿化工程进行施工,确保工程质量和安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量提供苗木及完成施工。(2)甲方有权对乙方提供的苗木及施工质量进行监督、检查。(3)甲方有权要求乙方对绿化工程进行维护和保养。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付苗木采购及施工款项。(2)乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设施等条件。(3)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成苗木采购及施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,苗木采购及施工期限为____个月。5.2合同履行地点:苗木采购地点:____;施工地点:____。5.3合同履行方式:(1)苗木采购:乙方根据甲方需求,提供符合合同约定的苗木,甲方验收合格后支付苗木款项。(2)施工:乙方按照合同约定,负责绿化工程的施工,确保施工质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的履行期限届满,且双方无争议。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就终止原因进行协商。(2)协商一致后,双方应签署终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定,将施工场地清理干净,并恢复原状。(2)双方应按照合同约定,结算苗木采购及施工款项。(3)本合同终止后,双方的权利义务自行消灭。七、费用与支付7.1费用构成:(1)苗木采购费用:包括苗木的购买价格、运输费用、种植费用等。(2)施工费用:包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等。(3)其他费用:包括设计费、监理费、验收费、保险费等。7.2支付方式:(1)苗木采购费用:甲方应在乙方提交苗木采购清单及发票后____个工作日内支付。(2)施工费用:按施工进度分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定。7.3支付时间:(1)苗木采购费用支付时间:按上述7.2(1)规定执行。(2)施工费用支付时间:按施工进度分阶段支付,具体支付时间由双方在合同中约定。7.4支付条款:(1)甲方应按照本合同约定,及时足额支付乙方各项费用。(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未能按时提供施工所需的场地、设施等条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定时间、质量、数量提供苗木的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)乙方未按约定时间完成施工任务的,应向甲方支付____%的违约金。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金按上述违约责任规定计算。(2)赔偿金额应按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。(3)赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限:自本合同签订之日起____年内。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、法律法规变动等。(3)社会异常事件,如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。(2)双方应尽力减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等。(3)社会异常事件:罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。(2)如需转让,转让方应提前____个工作日通知对方,并经对方书面同意。12.2不得转让的情形:(1)法律法规禁止转让的情形。(2)合同中明确约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,不得擅自变更或解除合同。(2)未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。13.2特殊权力保留:(1)乙方保留对苗木品种、规格、数量等方面的调整权,但调整内容应不影响合同约定的绿化效果。(2)甲方保留对施工方案、施工进度等方面的监督权,但不得干预乙方的正常施工。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议,作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力:(1)修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充协议的签订,不影响本合同的履行。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应相互配合,确保合同顺利履行。(2)甲方应提供乙方施工所需的场地、设施等条件。(3)乙方应按照甲方要求,按时完成苗木采购及施工任务。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会,解决合同履行过程中出现的问题。(2)双方应及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款:本合同如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(采购方):(此处填写甲方名称)(此处填写甲方盖章)代表签字:(此处填写甲方代表签字)日期:(此处填写甲方签字日期)乙方(供应商及施工方):(此处填写乙方名称)(此处填写乙方盖章)代表签字:(此处填写乙方代表签字)日期:(此处填写乙方签字日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地、设施等条件清单。2.乙方提供的苗木清单及质量保证书。3.施工方案及进度计划。4.付款凭证及发票。5.争议解决协议。6.不可抗力事件证明。7.保密协议。8.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付苗木采购及施工款项。未按时提供施工所需的场地、设施等条件。干预乙方正常施工。2.乙方违约:未按约定时间、质量、数量提供苗木。施工过程中出现质量问题。未按约定时间完成施工任务。违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准。双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决违约争议。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。3.保密协议:指双方就保密内容达成的协议,约定保密期限和保密义务。4.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.合同转让:指合同一方将其在合同中的权利和义务转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:苗木质量不符合约定。解决办法:乙方应按照甲方要求进行苗木更换或修复,并承担相关费用。2.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,采取措施加快施工进度,并向甲方报告。3.问题:施工过程中出现安全问题。解决办法:乙方应立即停止施工,采取措施排除安全隐患,并向甲方报告。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成时可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照不可抗力条款处理,互不承担责任。多方为主

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论