版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年蓄水池施工监理与施工承包一体化合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1合同签订背景2.2合同签订依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.监理职责4.1监理范围4.2监理内容4.3监理方式4.4监理责任5.施工承包职责5.1施工范围5.2施工内容5.3施工方式5.4施工责任6.质量要求6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收7.进度要求7.1进度计划7.2进度控制7.3进度验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产检查9.造价与支付9.1造价确定9.2支付方式9.3支付时间10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理方:监理有限公司1.1.2承包方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1监理方法定代表人:1.2.2承包方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1合同签订背景本合同双方基于对2024年蓄水池施工项目的共同利益,经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。3.项目概况3.1项目名称2024年蓄水池施工项目3.2项目地点市区街道3.3项目规模蓄水池总容量为10000立方米,占地面积为5000平方米。3.4项目工期自合同签订之日起,工期为12个月。4.监理职责4.1监理范围4.1.1施工现场的质量、安全、进度、造价等全过程监理4.1.2施工图纸的审查、施工组织设计的审核4.1.3施工过程中的技术指导、现场巡查、验收工作4.2监理内容4.2.1施工单位资质、人员、设备审查4.2.2施工材料、构配件、设备的质量检查4.2.3施工过程的质量、安全、进度控制4.2.4施工变更、洽商、索赔处理4.3监理方式4.3.1定期召开监理例会4.3.2现场巡查、旁站监理4.3.3技术交底、验收工作4.4监理责任4.4.1确保工程质量、安全、进度符合合同约定4.4.2对施工过程中的问题提出整改意见,督促施工单位整改5.施工承包职责5.1施工范围5.1.1蓄水池主体结构施工5.1.2蓄水池配套设施施工5.2施工内容5.2.1土方开挖、基础施工5.2.2混凝土浇筑、钢筋绑扎5.2.3防水层施工、排水系统安装5.3施工方式5.3.1严格按照施工图纸和规范要求进行施工5.3.2采用先进的施工技术和工艺5.3.3确保施工质量、安全、进度5.4施工责任5.4.1确保工程质量符合国家相关标准5.4.2确保施工安全,防止安全事故发生5.4.3按时完成施工任务8.质量要求8.1质量标准8.1.1施工单位应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工。8.1.2蓄水池主体结构及配套设施的施工质量应符合国家一级施工质量标准。8.2质量控制8.2.1施工单位应建立健全质量管理体系,确保施工过程中的质量控制。8.2.2监理单位应定期对施工质量进行检查,发现问题及时提出整改要求。8.3质量验收8.3.1施工单位应按照合同约定的时间节点进行自检,并向监理单位提交验收申请。8.3.2监理单位应在收到验收申请后7日内组织验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。9.进度要求9.1进度计划9.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。9.1.2监理单位应对施工进度计划进行审核,确保其合理性和可行性。9.2进度控制9.2.1施工单位应严格按照进度计划执行施工任务。9.2.2监理单位应定期对施工进度进行跟踪,发现进度滞后情况及时通知施工单位采取措施。9.3进度验收9.3.1施工单位应按照进度计划完成施工任务,监理单位应进行验收。9.3.2验收合格后,监理单位应签署进度验收报告。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。10.1.2监理单位应监督施工单位执行安全生产措施,及时发现和消除安全隐患。10.2安全生产措施10.2.1施工单位应制定详细的安全生产措施,包括安全教育培训、安全操作规程等。10.2.2施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。10.3安全生产检查10.3.1施工单位应定期进行安全生产检查,确保安全生产措施的落实。10.3.2监理单位应不定期对施工现场进行安全生产检查,发现问题及时报告。11.造价与支付11.1造价确定11.1.1工程造价根据施工图纸、工程量清单、市场价格等因素确定。11.1.2合同造价为固定总价,不含税金。11.2支付方式11.2.1支付方式分为预付款、进度款和竣工结算款。11.2.2预付款为合同总价的10%,开工前支付。11.2.3进度款按月支付,每完成一定工程量支付一定比例。11.2.4竣工结算款在竣工验收合格后支付,结算款为合同总价减去已支付款项。12.合同变更与解除12.1合同变更12.1.1合同双方经协商一致,可对合同内容进行变更。12.1.2合同变更应书面形式,经双方签字盖章后生效。12.2合同解除12.2.1发生合同约定的解除情形,任何一方均可提出解除合同。12.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1合同双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。14.合同生效及终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止14.2.1合同履行完毕或依法解除后,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、检测、评估或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括监理单位和承包单位。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围限于本合同约定的监理职责和施工承包职责的补充、辅助或延伸服务。15.2.2第三方介入服务内容需经合同双方书面同意。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订补充协议。15.3.2补充协议应明确第三方的服务内容、费用、责任、权利及与其他方的划分。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在执行本合同约定的服务过程中,如因自身原因导致合同双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。15.4.2第三方责任限额由合同双方在补充协议中约定,但不得超过合同总价的10%。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定和要求,独立开展相关工作。15.5.2第三方有权根据工作需要,要求合同双方提供必要的资料和协助。15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与监理单位、承包单位之间是服务与被服务的法律关系。15.6.2第三方与监理单位、承包单位之间应明确各自的权利和义务,避免责任混淆。15.6.3第三方与监理单位、承包单位之间发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。16.额外条款及说明16.1.1甲乙方应在补充协议中明确第三方的服务内容、费用、责任、权利及与其他方的划分。16.1.2甲乙方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够独立承担约定的服务。16.1.3甲乙方应监督第三方的工作,确保其服务符合合同约定。16.2第三方责任限额的具体说明:16.2.1第三方责任限额是指第三方在执行本合同约定的服务过程中,因自身原因导致合同双方遭受损失,应承担的最高赔偿责任。16.2.2第三方责任限额不包括因不可抗力、合同双方过错或其他非第三方原因导致的损失。第三方的资质和能力第三方服务的性质和难度第三方服务的费用合同双方的风险承受能力16.3第三方介入后的合同履行16.3.1第三方介入后,合同双方应按照本合同和补充协议的约定履行各自的义务。16.3.2第三方介入不影响本合同的履行,合同双方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。16.3.3第三方介入后,合同双方应与第三方共同确保工程质量和安全,按时完成工程任务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照副本复印件2.合同双方法定代表人身份证明复印件3.合同双方授权委托书4.项目施工图纸及技术规范5.施工单位施工组织设计及质量保证措施6.监理单位监理大纲及监理细则7.工程量清单及造价预算8.第三方服务协议及资质证明9.施工进度计划及变更记录10.质量检验报告及验收记录11.安全生产检查记录及整改报告12.造价变更及结算报告13.合同履行过程中的沟通记录及会议纪要14.其他与本合同履行相关的文件和资料附件详细要求和说明:1.所有附件均需为复印件,并加盖合同双方公章。2.附件内容应真实、完整、清晰,不得涂改、伪造。3.附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定的时间节点完成施工任务。1.2施工单位未按合同约定的质量标准完成施工。1.3施工单位未按合同约定的安全措施执行安全生产。1.4监理单位未按合同约定履行监理职责。1.5第三方未按合同约定提供专业服务。1.6合同双方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:2.1违约行为一经发生,违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。2.3违约责任的认定标准如下:违约行为对合同履行的直接影响程度。违约行为造成的损失大小。违约方的主观过错程度。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按合同约定的时间节点完成施工任务,导致工期延误。违约责任:施工单位应赔偿由此造成的工期延误损失,并支付违约金。3.2施工单位在施工过程中发现质量问题,未及时整改。违约责任:施工单位应承担由此造成的质量损失,并支付违约金。3.3监理单位未按合同约定对施工质量进行检查,导致工程质量不合格。违约责任:监理单位应承担由此造成的质量损失,并支付违约金。3.4第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程进度延误。违约责任:第三方应承担由此造成的进度延误损失,并支付违约金。3.5合同双方未按合同约定支付款项,导致合同履行受阻。违约责任:违约方应承担由此造成的损失,并支付违约金。全文完。2024年蓄水池施工监理与施工承包一体化合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同标的1.6合同背景第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度第三章监理职责与权限3.1监理职责3.2监理权限3.3监理人员配备3.4监理工作流程第四章施工承包职责与权限4.1施工承包职责4.2施工承包权限4.3施工承包人员配备4.4施工承包工作流程第五章合同价格5.1工程总价5.2工程付款方式5.3工程变更及索赔5.4争议解决方式第六章质量要求与标准6.1工程质量标准6.2质量检测方法6.3质量保证措施6.4质量验收程序第七章进度要求与控制7.1工程进度计划7.2进度控制措施7.3进度调整与变更7.4进度违约责任第八章安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全生产责任8.4环境保护责任第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除程序9.4变更与解除后果第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算10.4违约争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同终止与结算12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同结算方式12.4合同结算程序第十三章合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:质量保证书13.4附件四:安全生产保证书第十四章合同其他约定14.1合同签订及生效14.2合同履行与监督14.3合同解除与终止14.4合同争议解决14.5合同附件及补充协议合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2024年蓄水池施工监理与施工承包一体化合同1.2合同双方:(1)甲方(监理方):[甲方全称](2)乙方(施工承包方):[乙方全称]1.3合同签订日期:2024年[日期]1.4合同有效期:自2024年[日期]起至[日期]止1.5合同标的:[详细描述蓄水池施工监理与施工承包一体化项目内容]1.6合同背景:[详细说明签订合同的原因和背景信息]第二章工程概况2.1工程名称:[蓄水池工程名称]2.2工程地点:[具体地址]2.3工程规模:[工程规模描述,如:总容量、占地面积等]2.4工程内容:[详细列举工程包含的各项施工内容]2.5工程进度:(1)施工准备阶段:[具体时间](2)主体施工阶段:[具体时间](3)验收阶段:[具体时间]第三章监理职责与权限3.1监理职责:(1)监督施工质量、进度、安全及环境保护(2)审查施工图纸和技术文件(3)组织施工过程中的技术交底和验收(4)协调施工过程中出现的问题3.2监理权限:(1)对施工过程进行现场检查和监督(2)对不符合要求的施工进行纠正和制止(3)对施工过程中的违规行为提出处理意见3.3监理人员配备:[详细列出监理人员名单及其职责]3.4监理工作流程:[详细描述监理工作流程步骤]第四章施工承包职责与权限4.1施工承包职责:(1)按照设计图纸和施工规范进行施工(2)保证施工质量、安全和环境保护(3)按照合同约定的时间完成施工任务(4)配合监理进行施工过程中的检查和验收4.2施工承包权限:(1)组织施工人员进行施工(2)安排施工设备和材料(3)处理施工过程中的技术问题4.3施工承包人员配备:[详细列出施工人员名单及其职责]4.4施工承包工作流程:[详细描述施工承包工作流程步骤]第五章合同价格5.1工程总价:[工程总价金额]5.2工程付款方式:(1)合同签订后支付预付款[金额]%(2)主体施工阶段支付进度款[比例]%(3)工程竣工验收合格后支付尾款[金额]%5.3工程变更及索赔:[详细规定工程变更和索赔的处理流程及标准]5.4争议解决方式:[约定争议解决的具体方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]第六章质量要求与标准6.1工程质量标准:[引用相关国家标准或行业标准]6.2质量检测方法:[详细描述质量检测的方法和步骤]6.3质量保证措施:[规定质量保证的具体措施和责任]6.4质量验收程序:[详细描述质量验收的流程和标准]第七章进度要求与控制7.1工程进度计划:[提供详细的工程进度计划表]7.2进度控制措施:[规定进度控制的措施和方法]7.3进度调整与变更:[详细描述进度调整和变更的流程及条件]7.4进度违约责任:[规定进度违约的责任和赔偿标准]第八章安全生产与环境保护8.1安全生产要求:(1)遵守国家有关安全生产的法律法规和标准(2)确保施工人员的安全与健康(3)制定并执行安全生产规章制度8.2环境保护要求:(1)遵守国家有关环境保护的法律法规和标准(2)采取有效措施防止施工过程中的环境污染(3)保护施工现场周边环境8.3安全生产责任:(1)甲方负责监督施工过程中的安全生产(2)乙方负责实施安全生产措施,确保施工安全8.4环境保护责任:(1)甲方负责监督施工过程中的环境保护(2)乙方负责实施环境保护措施,减少施工对环境的影响第九章合同变更与解除9.1合同变更条件:(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)因工程变更导致合同内容需调整9.2合同解除条件:(1)一方严重违约(2)因不可抗力导致合同无法履行9.3变更与解除程序:(1)提出变更或解除请求(2)双方协商一致(3)签订变更或解除协议9.4变更与解除后果:(1)变更后的合同内容具有同等法律效力第十章违约责任10.1违约情形:(1)施工质量不符合合同约定(2)工程进度延误(3)安全生产事故(4)环境保护措施不到位10.2违约责任承担:(1)承担违约责任(2)赔偿对方因此遭受的损失10.3违约赔偿计算:(1)按照合同约定计算赔偿金额(2)按照实际损失计算赔偿金额10.4违约争议解决:(1)协商解决(2)仲裁或诉讼第十一章争议解决11.1争议解决方式:(1)协商(2)调解(3)仲裁(4)诉讼11.2争议解决机构:(1)协商:双方自行协商(2)调解:由第三方调解机构进行调解(3)仲裁:提交仲裁委员会仲裁(4)诉讼:向人民法院提起诉讼11.3争议解决程序:(1)提出争议解决请求(2)选择争议解决方式(3)执行争议解决结果11.4争议解决费用:(1)协商和调解:由双方自行承担(2)仲裁和诉讼:按照相关法律规定承担第十二章合同终止与结算12.1合同终止条件:(1)合同履行完毕(2)合同解除(3)合同终止12.2合同终止程序:(1)通知对方合同终止(2)完成合同终止前的相关工作(3)进行合同结算12.3合同结算方式:(1)按照合同约定进行结算(2)按照实际完成工程量进行结算12.4合同结算程序:(1)提交结算资料(2)审核结算资料(3)确定结算金额(4)支付结算款项第十三章合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:质量保证书13.4附件四:安全生产保证书第十四章合同其他约定14.1合同签订及生效:自双方签字盖章之日起生效14.2合同履行与监督:双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,并接受对方的监督14.3合同解除与终止:按照合同约定解除或终止合同14.4合同争议解决:按照合同约定解决争议[甲方(监理方)签字盖章][乙方(施工承包方)签字盖章]甲方(监理方)代表:[姓名][职务][日期]乙方(施工承包方)代表:[姓名][职务][日期]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:条款一:甲方决策权说明:在合同执行过程中,甲方作为主导方,拥有对施工方案、施工进度、施工质量等方面的最终决策权。乙方应无条件接受甲方的合理决策,并在甲方指导下进行施工。条款二:甲方监督职责说明:甲方应定期对施工现场进行监督检查,确保施工质量、进度和安全生产。若发现施工不符合合同要求,甲方有权要求乙方立即整改,直至符合要求。条款三:甲方技术支持说明:甲方应提供必要的技术支持,包括但不限于技术指导、技术咨询、技术培训等,以保障施工顺利进行。条款四:甲方协调责任说明:甲方负责协调施工现场与外部环境的关系,包括与政府相关部门、周边居民、施工单位等的沟通与协调。条款五:甲方风险承担说明:甲方承担因政策调整、市场波动等原因导致合同履行风险,包括但不限于工期延误、成本增加等。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:条款一:乙方自主权说明:在合同执行过程中,乙方作为主导方,拥有对施工方案、施工进度、施工质量等方面的自主决策权。甲方应尊重乙方的合理决策,并在乙方指导下进行监理。条款二:乙方施工管理说明:乙方应建立健全施工管理制度,确保施工质量、进度和安全生产。甲方有权对乙方的施工管理进行监督,并提出改进意见。条款三:乙方技术保障说明:乙方应具备完成工程所需的先进技术和管理经验,确保施工质量达到合同要求。甲方应提供必要的技术支持,以帮助乙方提升施工水平。条款四:乙方协调责任说明:乙方负责协调施工现场与外部环境的关系,包括与政府相关部门、周边居民、监理单位等的沟通与协调。条款五:乙方风险承担说明:乙方承担因施工方案不合理、施工质量不达标、安全生产事故等原因导致合同履行风险,包括但不限于工期延误、成本增加等。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:条款一:第三方中介职责说明:第三方中介机构负责对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行独立监督,并向甲方和乙方提供报告。中介机构应具备相应的资质和经验。条款二:第三方中介费用说明:第三方中介费用由合同双方共同承担,具体费用根据中介机构的服务内容和标准确定。条款三:第三方中介报告说明:第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交施工监督报告,报告内容应包括施工质量、进度、安全等方面的评估和改进建议。条款四:第三方中介协调说明:第三方中介机构应与甲方和乙方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题,确保施工顺利进行。条款五:第三方中介责任说明:第三方中介机构应承担因自身原因导致的监督失误,对甲方和乙方承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:质量保证书4.附件四:安全生产保证书5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:施工合同变更记录7.附件七:施工进度报告8.附件八:质量检测报告9.附件九:安全生产事故报告10.附件十:环境保护措施执行情况报告二、违约行为及认定:1.违约行为:施工质量不符合合同约定认定:经第三方中介机构或甲方检测,发现施工质量不符合国家标准或合同要求。2.违约行为:工程进度延误认定:实际施工进度滞后于合同约定的进度计划。3.违约行为:安全生产事故认定:施工现场发生造成人员伤亡或财产损失的事故。4.违约行为:环境保护措施不到位认定:施工现场违反环境保护法律法规,造成环境污染。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.仲裁:指由仲裁机构对争议进行裁决的司法活动。3.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议的司法活动。4.质量保证:指承包方对施工质量承担的责任和义务。5.安全生产:指在施工过程中确保人员安全和生产设施安全。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题解决办法:及时与技术支持方沟通,寻求解决方案。2.问题:施工进度滞后解决办法:分析原因,调整施工计划,加强现场管理。3.问题:质量不符合要求解决办法:立即整改,重新检测,确保质量达标。4.问题:安全生产事故解决办法:立即启动应急预案,调查原因,采取措施防止再次发生。五、所有应用场景:1.应用场景:新建蓄水池工程说明:适用于新建蓄水池的施工监理与施工承包一体化项目。2.应用场景:蓄水池改造工程说明:适用于蓄水池改造项目的施工监理与施工承包一体化项目。3.应用场景:蓄水池扩建工程说明:适用于蓄水池扩建项目的施工监理与施工承包一体化项目。全文完。2024年蓄水池施工监理与施工承包一体化合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(蓄水池施工监理方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(蓄水池施工承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的甲方为了确保蓄水池施工的质量、进度和安全,特委托乙方进行蓄水池施工承包。乙方接受甲方委托,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合蓄水池施工的具体情况,双方共同签订。三、定义与解释3.1专业术语(1)蓄水池:指为储存雨水、河水等水资源而修建的封闭或半封闭的水池。(2)施工监理:指在蓄水池施工过程中,对施工质量、进度、安全等方面进行监督、检查、指导和控制的活动。(3)施工承包:指乙方按照甲方的要求,负责蓄水池施工的全部或部分工作。3.2关键词解释(1)施工质量:指蓄水池施工过程中的材料、工艺、设备等符合国家相关标准和规范的要求。(2)施工进度:指蓄水池施工过程中的各项工作按计划进行的程度。(3)施工安全:指蓄水池施工过程中的安全措施和应急预案得到有效执行,确保施工人员的人身安全和工程安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行蓄水池施工。(2)甲方有权对蓄水池施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方在合同约定的期限内完成蓄水池施工。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权按照合同约定进行蓄水池施工。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件和支持。(3)乙方应按照合同约定,保证蓄水池施工的质量、进度和安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至蓄水池施工完成并经验收合格之日止。5.2合同履行地点蓄水池施工地点:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在规定的时间内,完成蓄水池施工任务。施工过程中,甲方有权对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)蓄水池施工完成并经验收合格;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方签署合同终止协议;(3)合同终止后,双方应按照约定进行结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定将蓄水池交付甲方;(2)合同终止后,双方应按照约定进行结算,并处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工承包费:根据蓄水池施工图纸及工程量清单,按照市场行情及甲方要求进行报价;(2)监理服务费:根据监理服务内容、服务期限及工作量进行报价;(3)材料费:包括蓄水池建设所需的各类材料、设备、配件等费用;(4)人工费:包括施工人员、监理人员等相关人员的工资及福利;(5)其他费用:包括施工过程中可能产生的其他费用,如运输费、检测费等。7.2支付方式本合同费用支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,乙方需提交施工图纸及工程量清单,甲方根据实际情况支付预付款,预付款比例不超过合同总价的30%;(2)进度款:蓄水池施工过程中,按照工程进度及甲方要求支付进度款,进度款支付比例根据实际情况确定;(3)结算款:蓄水池施工完成后,经验收合格,乙方提交结算报告及相关资料,甲方在收到乙方提交的结算报告及资料后30日内支付结算款;(4)质保金:合同签订后,甲方支付给乙方一定比例的质保金,质保金比例根据实际情况确定,质保金在质保期满后无质量问题退还乙方。7.3支付时间本合同费用支付时间如下:(1)预付款:合同签订后10日内;(2)进度款:每个工程节点完成后5日内;(3)结算款:蓄水池施工完成后30日内;(4)质保金:质保期满后无质量问题退还乙方。7.4支付条款(1)乙方应在收到甲方支付款项后5日内,将相应款项用于蓄水池施工;(2)甲方支付款项前,乙方应向甲方提供相应的发票、收据等凭证;(3)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权暂停支付进度款。八、违约责任8.1甲方违约如甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用总额的千分之五。8.2乙方违约如乙方未按约定完成施工任务,或施工质量不符合合同要求,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。8.3赔偿金额和方式如一方违约,另一方有权要求违约方赔偿损失,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均为保密内容。9.2保密期限本合同签订后,保密期限为合同履行期限届满后的5年。9.3保密履行方式双方应严格遵守保密协议,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务不可抗力发生时,双方应协商解决合同履行问题。如合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括地震、洪水、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商无果时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定本合同未经双方书面同意,不得转让。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密等事项;(2)合同主体变更;(3)法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同内容的审查权、监督权及修改权。13.2特殊权力保留甲方保留在蓄水池施工过程中,对施工质量、进度、安全等方面的最终决定权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,需经双方协商一致,并以书面形式签署。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,确保蓄水池施工监理与施工承包一体化工作的顺利进行。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、报告、沟通等方式,保持密切联系,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他协议、合同或安排的存在而影响其效力。16.3增减条款本合同如有增减条款,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(蓄水池施工监理方):(盖章)签字:日期:____年____月____日乙方(蓄水池施工承包方):(盖章)签字:日期:____年____月____日1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。附件及其他说明解释一、附件列表:1.蓄水池施工图纸及工程量清单2.甲方提供的施工场地条件说明3.乙方提交的施工组织设计和施工方案4.甲方提供的各类技术标准和规范文件5.双方协商一致的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:甲方未按合同约定支付费用,视为违约。未按约定提供施工场地或条件:甲方未按时提供符合施工要求的场地或条件,视为违约。未按约定进行验收:甲方未按合同约定进行蓄水池施工验收,视为违约。2.乙方违约行为及认定:施工质量不符合要求:乙方施工的蓄水池质量不符合合同约定或国家相关标准,视为违约。施工进度延误:乙方未按合同约定完成施工任务,视为违约。施工安全事件:乙方在施工过程中发生安全事件,未采取有效措施,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因合同关系产生的民事权利义务关系的法律。2.建筑法:调整建筑活动中的民事关系,保护建筑活动当事人的合法权益的法律。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人房屋装修贷款合同模板8篇
- 2025年度城市更新项目土地使用权收购协议4篇
- 二零二五版货运车辆租赁合同示范文本(含实时跟踪服务)2篇
- 二零二五版虚拟现实(VR)教育培训服务合同
- 二零二五年度物业服务合同:某大型商场物业服务管理协议6篇
- 安装购销合同
- 二零二五年智能设备研发合作合同3篇
- 个人购房借款保障合同样本版B版
- 二零二五年版个人隐私录音授权合同个人信息保护录音协议4篇
- 2025版互联网+教育项目投资合伙人合同范本4篇
- 2024年医销售药销售工作总结
- GB/T 44888-2024政务服务大厅智能化建设指南
- 2023-2024学年江西省萍乡市八年级(上)期末物理试卷
- 四则混合运算100道题四年级上册及答案
- 四川省高职单招电气技术类《电子基础》历年考试真题试题库(含答案)
- 2024年江西生物科技职业学院单招职业技能测试题库带解析答案
- 桥本甲状腺炎-90天治疗方案
- (2024年)安全注射培训课件
- 2024版《建设工程开工、停工、复工安全管理台账表格(流程图、申请表、报审表、考核表、通知单等)》模版
- 酒店人防管理制度
- 油田酸化工艺技术
评论
0/150
提交评论