二零二五年度市政基础设施建设承包合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度市政基础设施建设承包合同范本本合同目录一览1.合同当事人信息1.1承包人基本信息1.2业主基本信息1.3监理单位基本信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.合同工期及进度安排3.1工期总天数3.2阶段性工期及节点目标3.3工期延误责任4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2工程费用构成4.3工程费用支付方式4.4付款进度及节点4.5付款条件及违约责任5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程质量问题处理6.工程安全及环境保护6.1工程安全要求6.2安全防护措施6.3环境保护要求6.4环境保护措施7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密义务的责任12.合同解除及终止后的处理12.1工程移交12.2费用结算12.3违约责任13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称：市政工程1.1.2承包人法定代表人：1.1.3承包人注册地址：省市区路号1.2业主基本信息1.2.1业主名称：市人民政府1.2.2业主法定代表人：1.2.3业主注册地址：省市区路号1.3监理单位基本信息1.3.1监理单位名称：工程监理1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位注册地址：省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称：市政基础设施建设工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：建筑面积平方米，道路长度公里2.4工程建设内容：道路、桥梁、排水、照明、绿化等2.5工程建设标准：按照国家及地方相关标准执行3.合同工期及进度安排3.1工期总天数：自合同签订之日起个月3.2阶段性工期及节点目标：3.2.1道路基础施工完成：天后3.2.2道路主体结构完成：天后3.2.3道路附属设施安装完成：天后3.3工期延误责任：因承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人应向业主支付元违约金4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额：人民币万元整4.2工程费用构成：4.2.1材料费4.2.2人工费4.2.3机械费4.2.4管理费4.2.5利润4.3工程费用支付方式：4.3.1预付款：合同签订后个工作日内支付工程总价的20%4.3.2进度款：按工程进度每月支付工程总价的30%4.3.3验收款：工程验收合格后支付工程总价的50%4.3.4结算款：工程竣工结算后支付工程总价的20%4.4付款条件及违约责任：业主逾期支付工程款，每逾期一天，应向承包人支付元违约金5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准5.2工程验收标准：5.2.1道路工程：按照《城市道路工程施工及验收规范》执行5.2.2桥梁工程：按照《公路桥梁施工及验收规范》执行5.2.3排水工程：按照《城市排水工程施工及验收规范》执行5.2.4照明工程：按照《城市照明工程施工及验收规范》执行5.2.5绿化工程：按照《园林绿化工程施工及验收规范》执行5.3工程验收程序：由监理单位组织验收，业主参加5.4工程质量问题处理：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定处理6.工程安全及环境保护6.1工程安全要求：严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准6.2安全防护措施：设立安全警示标志，配备必要的安全防护设施6.3环境保护要求：采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染6.4环境保护措施：设立环境保护责任制度，加强施工现场环境保护管理7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.1.1因不可抗力导致工程无法按期完工7.1.2因国家政策调整导致工程内容、标准发生变化7.1.3因业主或承包人原因，经双方协商一致同意变更7.2合同解除条件7.2.1承包人严重违约，经业主催告后仍不履行7.2.2业主严重违约，经承包人催告后仍不履行7.2.3因国家政策调整，导致合同无法继续履行7.3合同变更及解除程序7.3.1变更合同：双方应签署书面变更协议7.3.2解除合同：双方应签署书面解除协议，并按照合同约定处理后续事宜8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未按合同约定完成工程8.1.2承包人未按合同约定支付工程款8.1.3业主未按合同约定支付工程款8.1.4任何一方违反合同约定的保密条款8.2违约责任承担8.2.1承包人违约：应支付违约金，并承担相应的赔偿责任8.2.2业主违约：应支付违约金，并承担相应的赔偿责任8.3违约金计算方式8.3.1违约金的计算依据合同约定的违约金比例8.3.2违约金的具体数额根据违约情形及实际损失确定9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1通过友好协商解决9.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后日内提出书面仲裁申请9.2.2仲裁委员会应自受理仲裁申请之日起个月内作出仲裁裁决9.2.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起个月内10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行10.1.3一方违约，经对方催告后仍不履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工交付使用10.2.2双方协商一致终止合同10.3合同解除及终止程序10.3.1解除合同：双方应签署书面解除协议10.3.2终止合同：双方应签署书面终止协议，并按照合同约定处理后续事宜11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获得的商业秘密11.1.2双方在合同履行过程中了解到的对方技术秘密11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起年11.2.2在保密期限届满后，双方仍需对保密信息予以保密11.3违反保密义务的责任11.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任11.3.2违反保密义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任12.合同解除及终止后的处理12.1工程移交12.1.1工程移交前，承包人应确保工程达到合同约定的质量标准12.1.2业主应在工程移交后进行验收12.2费用结算12.2.1双方应按照合同约定进行费用结算12.2.2结算后，双方应结清所有款项12.3违约责任12.3.1合同解除或终止后，违约方应承担相应的违约责任13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.1.1设计图纸13.1.2工程量清单13.1.3施工组织设计13.1.4其他相关文件13.2补充协议13.2.1双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规14.4本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可进行修改和补充第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，对合同履行提供协助、监督或专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同当事人及其雇员、代理人或合同当事人之间的关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入的方式包括但不限于：15.2.1.1监理：对工程进度、质量、安全进行监督；15.2.1.2设计：提供工程设计服务；15.2.1.3施工：承担部分施工任务；15.2.1.4材料供应：提供工程所需材料；15.2.1.5技术咨询：提供专业技术咨询服务；15.2.1.6中介：协助合同履行过程中的沟通协调。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定履行其职责，并对其履行职责的行为承担相应责任。15.3.2第三方责任限额15.3.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.3.2.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的专业能力、服务内容、合同金额等因素。15.3.3第三方责任承担15.3.3.1第三方在履行职责过程中造成损失的，应根据合同约定和实际损失承担赔偿责任。15.3.3.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据各自过错承担相应责任。15.4第三方介入协议15.4.1甲乙双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的权利、义务、责任和赔偿范围。15.4.2第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入时，应确保第三方了解合同的主要内容和要求，并监督第三方履行其职责。16.2甲乙双方应与第三方保持沟通，及时解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。16.3甲乙双方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。16.4甲乙双方应确保第三方在介入过程中不损害合同当事人的合法权益。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲乙双方之间的权利义务关系，由第三方介入协议约定。17.2第三方与监理单位、设计单位、施工单位等之间的权利义务关系，由相关合同或协议约定。17.3第三方与其他各方之间的责任划分，应遵循各自合同或协议的约定。17.4若第三方与其他各方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。18.第三方变更18.1若需变更第三方，甲乙双方应共同协商一致，并与第三方签订变更协议。18.2第三方变更不影响本合同及其他相关合同的效力。18.3第三方变更后，甲乙双方应重新确定第三方的责任限额，并在变更协议中明确。19.特别约定19.1本合同涉及第三方介入的条款，甲乙双方可根据实际情况进行调整。19.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含工程的整体设计、详细设计、施工图等，需符合国家及地方相关设计标准。说明：设计图纸是工程实施的重要依据，需由具备相应资质的设计单位提供。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，需由甲乙双方共同编制。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需由具备相应资质的施工单位提供。4.施工合同详细要求：明确甲乙双方的权利、义务、责任和赔偿范围。说明：施工合同是甲乙双方履行工程承包合同的基础文件。5.工程验收报告详细要求：包括工程验收的日期、验收人员、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是工程竣工后，甲乙双方共同确认工程质量的文件。6.工程结算报告详细要求：包括工程结算的日期、结算人员、结算结果、结算意见等。说明：工程结算报告是甲乙双方确认工程费用的文件。7.第三方介入协议详细要求：明确第三方的权利、义务、责任和赔偿范围。说明：第三方介入协议是第三方参与合同履行的基础文件。8.保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、保密责任等。说明：保密协议是保护合同当事人商业秘密的重要文件。9.违约金计算表详细要求：明确各种违约行为的违约金计算方式。说明：违约金计算表是计算违约金的重要依据。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中的实际情况，可能涉及的其他相关文件。说明：其他相关文件是根据合同履行过程中的具体情况进行补充的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定完成工程1.2承包人未按合同约定支付工程款1.3业主未按合同约定支付工程款1.4任何一方违反合同约定的保密条款1.5第三方未按合同约定履行职责1.6违反合同约定的质量、安全、环保要求2.责任认定标准：2.1承包人未按合同约定完成工程：承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿业主因此遭受的损失。2.2承包人未按合同约定支付工程款：承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿业主因此遭受的损失。2.3业主未按合同约定支付工程款：业主应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。2.4违反合同约定的保密条款：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。2.5第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.6违反合同约定的质量、安全、环保要求：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因此遭受的损失。3.示例说明：3.1承包人未按合同约定完成工程：承包人未在约定工期内完成工程，业主要求承包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.2业主未按合同约定支付工程款：业主未按约定支付工程款，承包人要求业主支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.3违反合同约定的保密条款：一方泄露了对方的商业秘密，对方要求违约方承担法律责任，并赔偿损失。全文完。二零二五年度市政基础设施建设承包合同范本1合同编号_________一、合同主体甲方：_________市政基础设施建设管理局地址：_________联系人：_________联系电话：_________乙方：_________市政基础设施建设公司地址：_________联系人：_________联系电话：_________其他相关方：1.设计单位：_________设计研究院地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.监理单位：_________监理咨询地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国市政基础设施建设事业的快速发展，为提高城市基础设施水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要，甲方决定对_________市市政基础设施进行改造和建设。根据甲方需求，乙方愿意承包该项目的施工任务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《市政基础设施工程施工及质量监督管理办法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.市政基础设施建设：指在城市规划区内进行的道路、桥梁、供水、排水、供热、供气、供电、通信、公共交通等基础设施的建设和改造。2.工程量清单：指在工程合同中，对工程项目的工程量进行详细列明，明确工程项目的数量和规模。3.工程进度：指工程从开工到竣工的整个过程，包括施工准备、主体工程、附属工程、竣工验收等各个阶段。3.2关键词解释1.甲方：指市政基础设施建设管理局，为本合同项目的主体。2.乙方：指市政基础设施建设公司，为本合同项目的承包方。3.施工图设计：指乙方根据甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件和规范要求，编制的施工图设计文件。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、标准进行施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查，对发现的问题提出整改意见。3.甲方有权根据项目实际情况，对施工组织设计进行调整。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等。2.乙方有权在施工过程中，对发现的设计问题向甲方提出建议。3.乙方有权按照合同约定，对施工过程中的质量问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为______个月。5.2合同履行地点施工地点为：_________市市政基础设施建设项目现场。5.3合同履行方式1.乙方负责施工图设计、施工组织设计编制、施工准备、主体工程、附属工程、竣工验收等全过程。2.甲方负责协调相关部门，为乙方提供施工所需的支持和保障。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期到期，且乙方按照合同约定完成工程。2.经双方协商一致，决定终止合同。3.由于不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致，书面通知对方终止合同。2.甲方收到乙方终止合同的通知后，应及时进行工程验收。3.验收合格后，乙方应按照合同约定，将工程交付甲方。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，完成工程验收。2.甲方应按照合同约定，支付乙方工程款。3.双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同项目的费用构成如下：1.设计费：根据设计文件和甲方要求，乙方应承担的设计费用。2.材料费：施工过程中所需各类材料费用，包括但不限于钢材、水泥、砂石、沥青等。3.人工费：施工过程中所需各类人工费用，包括但不限于施工人员工资、技术人员的咨询费等。4.施工机械使用费：施工过程中所需各类施工机械使用费用。5.管理费：乙方在施工过程中产生的各项管理费用。6.利息：合同履行期间，因甲方原因导致乙方垫付资金的利息。7.风险费：根据工程特点和风险程度，乙方应承担的风险费用。8.其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式1.乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方提交详细的工程量清单和报价单。2.甲方应在收到乙方提交的工程量清单和报价单后10个工作日内，对报价进行审核，并在审核通过后支付乙方合同总价款的30%作为预付款。3.乙方在工程进度达到合同约定节点后，向甲方提交相应的工程进度报告和工程量清单，甲方应在收到后10个工作日内支付相应进度款的60%。4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后30个工作日内支付剩余款项的10%。5.甲方在工程保修期满后，应在收到乙方提交的保修期满验收报告后30个工作日内支付剩余款项的5%。7.3支付时间1.预付款：合同签订后10个工作日内。2.进度款：工程进度达到合同约定节点后，每月支付一次。3.竣工验收款：竣工验收合格后30个工作日内。4.保修期满款：保修期满后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项应以人民币结算。2.甲方应在支付款项时，提供相应的支付凭证，乙方应在收到款项后及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算，自逾期之日起计算至实际付款之日止。2.若甲方未能按合同约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方的损失。8.2乙方违约1.若乙方未能按合同约定完成工程，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方的损失。2.若乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿伤亡人员的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失赔偿对方，赔偿金额以双方协商一致为准，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容进行严格保密，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决，如协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致施工无法进行。2.政府行为：如政府颁布政策禁止施工。3.社会异常事件：如罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中约定的保密条款。2.合同中约定的知识产权。3.合同中约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的设计问题提出修改意见的权利。2.乙方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对施工组织设计进行调整的权利。2.乙方保留在施工过程中，对发现的设计问题向甲方提出建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知对方。2.双方应在收到通知后10个工作日内，就修改或补充的内容达成一致意见。14.2修改和补充效力1.经双方协商一致，修改或补充的合同内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的合同内容应作为本合同的附件。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展和问题解决。2.双方应通过书面形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于市政基础设施建设承包的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均需双方书面同意，并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.工程量清单及报价单3.施工组织设计4.工程进度报告5.工程竣工验收报告6.工程保修期满验收报告7.保密协议8.争议解决协议9.修改和补充协议10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定违约，应支付违约金。未按约定提供施工图纸、技术资料等：认定违约，应承担相应责任。政策调整、法律法规变动导致合同无法履行：认定不可抗力，双方协商解决。2.乙方违约：未按合同约定完成工程：认定违约，应赔偿甲方损失。发生安全事故：认定违约，应承担相应责任。未按约定进行施工：认定违约，应承担相应责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定金额的金钱。3.竣工验收：指工程完工后，由甲方组织验收，确认工程质量符合合同约定。4.保修期满：指工程保修期限届满，甲方不再对工程质量承担保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计问题。解决办法：乙方应及时向甲方提出建议，甲方应根据实际情况决定是否调整设计。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即进行整改，并向甲方报告整改情况。3.问题：施工进度延误。解决办法：双方应分析延误原因，采取有效措施加快工程进度。4.问题：支付款项不及时。解决办法：双方应协商解决支付问题，确保工程顺利进行。5.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方应重新协商，明确合同条款的具体含义。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：_________科技解释：增加第三方主体，以引入专业的设计或咨询机构，提高工程质量和效率。2.第三方责任：对设计或咨询结果负责，确保符合相关规范和标准。提供必要的技术支持和服务，协助乙方完成施工任务。对工程中出现的技术问题提出解决方案。3.第三方权利：在合同约定范围内，对设计或咨询服务进行监督和验收。享有合同约定的报酬和费用。4.第三方义务：按时完成设计或咨询服务，确保工程质量。对乙方和甲方负责，维护双方的合法权益。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：对甲方提供的施工图纸、技术资料等有权提出修改意见。对施工过程中发现的质量问题有权要求甲方承担责任。对工程进度延误有权要求甲方赔偿损失。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在合同履行期间享有合理的利润空间。甲方应承担因不可抗力导致工程延误的责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方不得无故拖延支付乙方款项，否则应承担违约责任。甲方不得擅自变更施工图纸或技术要求，否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：对乙方施工过程中的工作进行监督检查，确保工程质量。对乙方提出的设计或施工建议有权决定是否采纳。2.甲方利益条款：甲方享有工程竣工后的所有权和使用权。甲方享有工程保修期间的维修和养护权。3.乙方的违约及限制条款：乙方不得擅自变更施工图纸或技术要求，否则应承担违约责任。乙方不得在工程竣工后擅自拆除或改动工程设施，否则应承担违约责任。全文完。二零二五年度市政基础设施建设承包合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息1.6合同目的和范围1.7合同履行期限1.8合同履行方式1.9合同履行地点1.10合同总价及支付方式1.11合同变更及解除1.12合同争议解决方式1.13合同生效条件1.14合同附件第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期2.6项目质量要求2.7项目安全要求2.8项目环境保护要求2.9项目施工条件2.10项目验收标准第三章承包方责任和义务3.1承包方资质要求3.2承包方人员配备3.3承包方施工组织3.4承包方施工进度3.5承包方质量保证3.6承包方安全保证3.7承包方环境保护措施3.8承包方合同履行3.9承包方违约责任第四章甲方责任和义务4.1甲方项目审批手续4.2甲方配合承包方施工4.3甲方提供施工场地4.4甲方提供施工图纸4.5甲方提供施工所需材料4.6甲方支付工程款4.7甲方验收工程4.8甲方协助解决施工中的问题4.9甲方违约责任第五章工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付节点5.3工程款支付比例5.4工程款支付时间5.5工程款支付条件5.6工程款支付违约责任第六章工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4工程验收组织6.5工程验收报告6.6工程质量保证期6.7工程质量争议处理第七章工程安全与环境保护7.1工程安全责任7.2工程安全措施7.3工程环境保护责任7.4工程环境保护措施7.5工程安全事故处理7.6工程环境保护验收第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止的程序8.4合同解除或终止后的处理第九章违约责任9.1承包方违约责任9.2甲方违约责任9.3违约责任承担方式9.4违约责任赔偿标准第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同附件11.1施工图纸11.2施工组织设计11.3材料清单11.4工程量清单11.5工程款支付计划11.6工程验收报告11.7其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度市政基础设施建设承包合同”。1.2合同编号本合同编号为：_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同签订地点本合同签订地点为____市____区。1.5合同双方基本信息1.5.1甲方（建设方）：名称：________________地址：________________法定代表人：____________联系电话：____________1.5.2乙方（承包方）：名称：________________地址：________________法定代表人：____________联系电话：____________1.6合同目的和范围本合同目的为明确甲乙双方在____年市政基础设施建设项目的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。合同范围包括但不限于：项目地点：________________项目规模：________________项目内容：________________1.7合同履行期限本合同履行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.8合同履行方式本合同履行方式为乙方按照甲方要求，进行市政基础设施建设的施工、监理和验收。1.9合同履行地点本合同履行地点为合同范围内所指的项目地点。1.10合同总价及支付方式1.10.1合同总价为人民币____元整。1.10.2支付方式：预付款：合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%的预付款。进度款：按实际完成工程量每月支付一次，支付比例为____%。结算款：工程验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余款项。1.11合同变更及解除1.11.1合同变更任何一方需对合同内容进行变更，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面文件后生效。1.11.2合同解除1.11.2.1双方协商一致，签署书面文件解除本合同。1.11.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同。1.11.2.3一方违约，另一方有权解除合同。1.12合同争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。1.13合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.14合同附件施工图纸施工组织设计材料清单工程量清单工程款支付计划工程验收报告第二章项目概况2.1项目名称项目名称：________________2.2项目地点项目地点：________________2.3项目规模项目规模：________________2.4项目内容项目内容：________________2.5项目工期项目工期：____年____月____日至____年____月____日2.6项目质量要求2.6.1符合国家有关市政基础设施建设的质量标准。2.6.2达到甲方设计要求和相关验收标准。2.7项目安全要求2.7.1严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。2.7.2确保施工现场安全，防止安全事故发生。2.8项目环境保护要求2.8.1严格执行国家有关环境保护的法律、法规和标准。2.8.2确保施工现场环境保护措施到位，防止环境污染。2.9项目施工条件2.9.1甲方负责提供施工现场，包括但不限于道路、水电、场地平整等。2.9.2乙方负责施工现场的临时设施建设。2.10项目验收标准2.10.1项目质量达到国家标准和甲方设计要求。2.10.2项目安全、环保符合国家有关法律法规和标准。2.10.3项目施工完毕，符合甲方提出的其他要求。第三章承包方责任和义务3.1承包方资质要求3.1.1乙方须具备相应的施工资质，并提供相关证明材料。3.2承包方人员配备3.2.1乙方应配备具有相应资格的专业技术人员和施工队伍。3.3承包方施工组织3.3.1乙方应根据项目特点制定施工组织设计，明确施工进度、质量、安全、环保等方面的措施。3.4承包方施工进度3.4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。3.5承包方质量保证3.5.1乙方应严格执行国家有关工程质量的法律、法规和标准。3.6承包方安全保证3.6.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。3.7承包方环境保护措施3.7.1乙方应严格执行国家有关环境保护的法律、法规和标准。3.8承包方合同履行3.8.1乙方应严格按照合同约定履行合同义务。3.9承包方违约责任3.9.1乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第四章甲方责任和义务4.1甲方项目审批手续4.1.1甲方应确保项目符合国家有关法律法规的要求，取得相关审批手续。4.2甲方配合承包方施工4.2.1甲方应按照合同约定提供施工现场，确保乙方顺利施工。4.3甲方提供施工场地4.3.1甲方应提供施工现场，包括但不限于道路、水电、场地平整等。4.4甲方提供施工图纸4.4.1甲方应提供项目施工图纸，并保证图纸的准确性。4.5甲方提供施工所需材料4.5.1甲方应按照合同约定提供施工所需材料。4.6甲方支付工程款4.6.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。4.7甲方验收工程4.7.1甲方应按照合同约定的时间和质量标准对工程进行验收。4.8甲方协助解决施工中的问题4.8.1甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.9甲方违约责任4.9.1甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第五章工程款支付5.1工程款支付方式5.1.1预付款：合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%的预付款。5.2工程款支付节点5.2.1按实际完成工程量每月支付一次。5.3工程款支付比例5.3.1每月支付比例为____%。5.4工程款支付时间5.4.1每月____日前支付上个月工程款。5.5工程款支付条件5.5.1工程量清单经甲方确认后，乙方提交支付申请。5.6工程款支付违约责任5.6.1甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。第六章工程质量与验收6.1工程质量标准6.1.1符合国家有关市政基础设施建设的质量标准。6.2工程验收程序6.2.1乙方完成施工后，向甲方提交验收申请。6.3工程验收标准6.3.1达到甲方设计要求和相关验收标准。6.4工程验收组织6.4.1由甲乙双方共同组成验收小组。6.5工程验收报告6.5.1验收小组出具工程验收报告。6.6工程质量保证期6.6.1工程质量保证期为____年。6.7工程质量争议处理6.7.1对工程质量争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。第七章工程安全与环境保护7.1工程安全责任7.1.1乙方负责施工现场的安全管理。7.2工程安全措施7.2.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。7.3工程环境保护责任7.3.1乙方负责施工现场的环境保护工作。7.4工程环境保护措施7.4.1乙方应严格执行国家有关环境保护的法律、法规和标准。7.5工程安全事故处理7.5.1乙方应按照国家有关安全生产的规定处理安全事故。7.6工程环境保护验收7.6.1工程完成后，乙方应按照国家有关环境保护的规定进行验收。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致，签署书面文件解除本合同。8.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同。8.1.3一方违约，另一方有权解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同履行完毕。8.2.2合同因法定事由被宣布无效或被撤销。8.2.3双方协商一致终止合同。8.3合同解除或终止的程序8.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方。8.3.2双方应在接到通知后____个工作日内，就解除或终止合同事宜进行协商。8.3.3协商不成，任何一方均可向合同争议解决机构申请解决。8.4合同解除或终止后的处理8.4.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程。8.4.2双方应按照合同约定结算已发生的费用。8.4.3双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的遗留问题。第九章违约责任9.1承包方违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。9.1.2乙方质量不合格，应承担修复或返工的责任。9.1.3乙方未按时支付工程款，应向甲方支付____%的违约金。9.2甲方违约责任9.2.1甲方未按合同约定提供施工场地或材料，应承担相应的违约责任。9.2.2甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。9.3违约责任承担方式9.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任。9.3.2违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.4违约责任赔偿标准9.4.1违约金按实际损失的一定比例计算。9.4.2赔偿损失按实际损失计算。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过协商解决争议。10.1.2协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后____个工作日内，向争议解决机构提交仲裁申请。10.3.2争议解决机构应在接到仲裁申请后____个工作日内组成仲裁庭。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十一章合同附件11.1施工图纸11.2施工组织设计11.3材料清单11.4工程量清单11.5工程款支付计划11.6工程验收报告11.7其他相关文件第十二章合同的生效、变更和终止12.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的变更12.2.1合同的任何变更，均需双方书面同意，并签署书面文件。12.3合同的终止12.3.1合同因履行完毕、解除、终止等原因而终止。第十三章合同的解除13.1合同的解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.1.3一方违约，另一方有权解除合同。13.2合同的解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。13.2.2双方应在接到通知后____个工作日内，就解除合同事宜进行协商。第十四章合同的终止14.1合同的终止条件14.1.1合同履行完毕。14.1.2合同因法定事由被宣布无效或被撤销。14.1.3双方协商一致终止合同。14.2合同的终止程序14.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方。14.2.2双方应在接到通知后____个工作日内，就终止合同事宜进行协商。合同附件：（此处插入合同附件）甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方（签字）：________________乙方（签字）：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权条款1.1.1甲方在项目决策过程中拥有最终决策权。1.1.2乙方在项目决策过程中应积极配合甲方，提供必要的意见和建议。1.2项目进度控制条款1.2.1甲方有权对项目进度进行监督和调整。1.2.2乙方应按照甲方的要求，定期提交项目进度报告。1.3设计变更管理条款1.3.1任何设计变更均需经甲方审核批准。1.3.2乙方应按照甲方的要求，及时调整施工方案。1.4工程款支付条件条款1.4.1工程款支付条件以甲方审核确认的工程量为依据。1.4.2乙方提交工程量清单及相应的验收报告后，甲方应在____个工作日内完成审核并支付相应款项。1.5甲方违约责任条款1.5.1甲方未按合同约定提供施工场地或材料，应承担相应的违约责任。1.5.2甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1项目实施权条款2.1.1乙方在项目实施过程中拥有自主权。2.1.2甲方应尊重乙方的自主权，不得干预乙方的正常施工。2.2项目质量管理条款2.2.1乙方负责项目的质量管理，确保工程质量达到合同约定标准。2.2.2甲方有权对工程质量进行监督检查。2.3施工方案调整权条款2.3.1乙方有权根据现场实际情况，对施工方案进行适当调整。2.3.2乙方应在调整施工方案前，将调整内容书面通知甲方。2.4乙方违约责任条款2.4.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。2.4.2乙方质量不合格，应承担修复或返工的责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责条款3.1.1第三方中介负责对项目的实施进行监督和管理。3.1.2第三方中介应保持中立，公正处理甲乙双方的争议。3.2第三方中介费用条款3.2.1第三方中介费用由甲乙双方按照合同约定比例分担。3.2.2第三方中介费用应在合同签订后____个工作日内支付。3.3第三方中介报告条款3.3.1第三方中介应定期向甲乙双方提交项目实施情况的报告。3.3.2第三方中介报告应包括项目进度、质量、安全、环保等方面的内容。3.4第三方中介违约责任条款3.4.1第三方中介未履行职责，应承担相应的违约责任。3.4.2第三方中介违约，甲乙双方可要求其承担违约责任，并赔偿损失。3.5第三方中介争议解决条款3.5.1第三方中介与甲乙双方之间的争议，应通过协商解决。3.5.2协商不成的，可提交____仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.材料清单4.工程量清单5.工程款支付计划6.工程验收报告7.甲方提供的施工场地条件说明8.乙方提交的施工方案及进度计划9.第三方中介资质证明10.双方协商一致的其他文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地或材料。甲方未按时支付工程款。乙方未按合同约定完成工程。乙方质量不合格。第三方中介未履行职责。2.违约行为认定：违约行为应以合同约定为准，双方协商一致后认定。如有争议，可提交仲裁委员会仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.仲裁：指由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种争议解决方式。4.仲裁委员会：依法设立的，专门负责处理合同争议的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供施工场地。解决办法：乙方可向甲方发出书面通知，要求甲方在____个工作日内提供施工场地，否则乙方有权解除合同。2.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：乙方应分析原因，制定整改措施，并及时向甲方报告。3.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方应立即整改，确保工程质量达到合同约定标准。4.问题：第三方中介未履行职责。解决办法：甲乙双方可向第三方中介发出书面通知，要求其履行职责，否则可要求其承担违约责任。五、所有应用场景：1.市政基础设施建设项目。2.公共设施建设项目。3.城市改造项目。4.住宅小区配套建设项目。5.工业园区基础设施建设项目。全文完。二零二五年度市政基础设施建设承包合同范本3合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：1.2乙方（承包方）：1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度市政基础设施建设项目的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行。2.2目的：本合同的目的在于规范市政基础设施建设项目的承包关系，确保项目质量、进度和投资效益，实现市政基础设施的可持续发展。三、定义与解释3.1专业术语：（1）“市政基础设施建设”是指在城市规划区内进行的道路、桥梁、供水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫、园林绿化等基础设施的建设。（2）“工程量清单”是指根据设计图纸和施工方案，对市政基础设施建设项目的各项工程进行详细列项和计量的清单。（3）“合同工期”是指乙方按照合同约定完成全部工程的时间。3.2关键词解释：（1）“甲方”指市政基础设施建设项目的发包方，即政府或其授权部门。（2）“乙方”指市政基础设施建设项目的承包方，即具备相应资质的企业或个人。（3）“合同价款”指乙方按照合同约定完成全部工程后，甲方应支付给乙方的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定及时支付合同价款。（4）甲方应提供必要的施工条件，如施工图纸、施工场地等。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等必要的施工条件。（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。（3）乙方应保证施工过程中的工程质量、进度、安全。（4）乙方应按照合同约定接受甲方的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成工程，并接受甲方的监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方已按照合同约定完成全部工程；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程；（2）合同终止后，甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程价款；（3）合同终止后，双方应按照国家有关规定处理剩余工程及有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等，具体详见工程量清单。（2）工程间接费用：包括项目管理费、质量保证费、安全文明施工费等。（3）其他费用：包括设计费、监理费、验收费、保修费等。7.2支付方式7.3支付时间7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应按照合同约定的支付方式和时间进行。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按时提供施工图纸或施工场地的，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程的，应向甲方支付违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任。8.3赔偿金额和方式九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密内容。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等社会异常事件；（3）其他经双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行或履行困难的，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）战争、动乱等社会异常事件；（3）政府政策调整导致项目无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同选定的调解机构进行调解；（2）仲裁：向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；（3）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任