二零二五版房地产开发商工程预付款担保合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版房地产开发商工程预付款担保合同本合同目录一览1.定义和解释1.1本合同术语定义1.2合同双方定义2.合同双方信息2.1开发商信息2.2担保人信息3.预付款金额和期限3.1预付款金额3.2付款期限4.担保方式4.1担保物4.2担保责任5.担保物权利和义务5.1担保物占有5.2担保物使用6.担保物价值评估6.1评估机构6.2评估程序7.担保费用7.1担保费计算7.2费用支付8.合同变更和解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件9.违约责任9.1开发商违约责任9.2担保人违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效和终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：担保物清单12.2附件二：评估报告13.其他条款13.1合同适用法律13.2合同份数14.签署和生效14.1签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1本合同术语定义（1）“开发商”指在中华人民共和国境内依法注册成立的房地产开发企业，负责开发建设房地产项目的当事人。（2）“担保人”指愿意为开发商提供预付款担保的个人或法人，保证开发商按照合同约定履行支付预付款的义务。（3）“预付款”指开发商在工程开工前支付给承包商的款项，用于支付工程前期费用。（4）“担保物”指担保人提供的用于担保预付款安全、及时支付的各种财产。（5）“违约”指合同一方未按照合同约定履行其义务的行为。第二条合同双方信息2.1开发商信息（1）名称：__________________（2）法定代表人：__________________（3）住所：__________________2.2担保人信息（1）名称：__________________（2）法定代表人：__________________（3）住所：__________________第三条预付款金额和期限3.1预付款金额：人民币______万元整。3.2付款期限：自合同签订之日起______个工作日内。第四条担保方式4.1担保物：__________________4.2担保责任：担保人保证在预付款期限内，按照合同约定支付预付款。如因担保人原因导致预付款未能按时支付，担保人承担相应的违约责任。第五条担保物权利和义务5.1担保物占有：担保物归担保人所有，但需在合同有效期内提供给开发商占有。5.2担保物使用：担保人不得擅自使用或处置担保物，未经开发商同意，不得将其抵押、出租或转让。第六条担保物价值评估6.1评估机构：__________________6.2评估程序：担保人应在合同签订前，委托评估机构对担保物进行价值评估，并将评估报告提交给开发商。第七条担保费用7.1担保费计算：担保费用按担保物价值的_____%计算，具体金额为人民币______万元整。7.2费用支付：担保费用于合同签订之日支付，由开发商直接支付给担保人。第八条合同变更和解除8.1合同变更程序（1）任何一方要求变更合同内容，应提前______个工作日书面通知对方。（2）双方应就变更事项进行协商，并在______个工作日内达成书面协议。（3）未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同。8.2合同解除条件（1）如一方违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方均可解除合同。（3）双方协商一致，决定解除合同。第九条违约责任9.1开发商违约责任（1）如开发商未按约定支付预付款，应向担保人支付_____%的违约金。（2）如开发商擅自使用或处置担保物，应赔偿担保人相应损失。9.2担保人违约责任（1）如担保人未能按时支付预付款，应向开发商支付_____%的违约金。（2）如担保人擅自使用或处置担保物，应赔偿开发商相应损失。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同争议。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）合同争议解决机构为合同签订地人民法院。（2）争议解决机构应按照中华人民共和国相关法律法规进行审理。第十一条合同生效和终止11.1合同生效条件（1）合同双方签署并加盖公章。（2）合同经双方法定代表人签字或授权代表签字。11.2合同终止条件（1）合同约定的预付款支付完毕。（2）合同约定的期限届满且双方无其他争议。第十二条合同附件12.1附件一：担保物清单（1）担保物名称、数量、规格、价值等详细信息。（2）担保物权利人及担保物所有权证明文件。12.2附件二：评估报告（1）评估机构名称、评估日期、评估方法等。（2）评估结果、评估依据及评估结论。第十三条其他条款13.1合同适用法律（1）本合同适用中华人民共和国法律法规。（2）合同解释及履行以中华人民共和国法律法规为准。13.2合同份数（1）本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。第十四条签署和生效14.1签署日期（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。14.2合同生效日期（1）本合同自签署之日起______个工作日后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方的约定或法律规定，介入本合同关系的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、评估方等。1.2第三方的介入应当是为了协助甲乙双方更好地履行合同义务，提高合同履行的效率，确保工程质量，保障双方权益。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额是指在合同履行过程中，第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。2.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确列出。第三条第三方介入的条款及说明3.1第三方介入应当经过甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的角色、职责、权利和义务。3.2第三方介入的条款包括但不限于：3.2.1第三方的资质要求；3.2.2第三方的介入时间和方式；3.2.3第三方的责任范围；3.2.4第三方的费用承担；3.2.5第三方的退出机制。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方的关系是独立的，第三方不代替甲乙任何一方承担责任，也不享有甲乙任何一方的权利。4.2第三方的工作成果或服务仅对甲乙方负责，甲乙方对第三方的工作成果或服务有最终决定权。4.3第三方在介入过程中产生的任何争议，应由甲乙双方协商解决，协商不成的，由合同约定的争议解决机构处理。第五条第三方权利和义务5.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的资料、信息和支持，以确保其履行合同职责。5.2第三方有义务：5.2.1按照合同约定的时间、方式和标准履行职责；5.2.2对其工作成果负责，保证其工作成果符合合同要求；5.2.3保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密；5.2.4在合同约定的范围内，对甲乙双方提供咨询服务。第六条第三方费用及支付6.1第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等，由甲乙双方在合同中约定。6.2第三方费用支付方式由合同约定，可以是预付、分期支付或按项目支付。第七条第三方退出机制7.1如第三方因自身原因无法继续履行合同职责，应提前______个工作日通知甲乙双方。7.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定后续事宜，包括但不限于：7.2.1第三方已完成工作成果的验收；7.2.3第三方费用的结算。第八条第三方责任限制8.1第三方责任限制按照合同约定执行，若第三方在履行合同过程中出现违约行为，其责任限额不超过合同约定的第三方责任限额。8.2第三方责任限额的约定应当公平合理，考虑到第三方的业务性质、风险承担能力等因素。第九条第三方责任赔偿9.1如第三方违约，导致甲乙任何一方遭受损失，第三方应当承担相应的赔偿责任。9.2甲乙任何一方因第三方违约遭受损失，有权向第三方提出索赔，第三方应在接到索赔通知后______个工作日内作出答复。9.3第三方在接到索赔通知后，若认为其不应承担责任，有权向甲乙任何一方提出抗辩。第十条第三方信息保密10.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。10.2第三方不得泄露或使用甲乙双方的商业秘密和技术秘密，否则应承担相应的法律责任。第十一条第三方变更及通知11.1第三方如需变更合同内容，应提前______个工作日书面通知甲乙双方。11.2第三方变更合同内容，未经甲乙双方书面同意，不得生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保物清单要求：列出担保物的名称、数量、规格、型号、价值、所有权证明等详细信息。每项担保物应由担保人签字确认。附件一应与合同同时提交。2.附件二：评估报告要求：由具有相应资质的评估机构出具。评估报告应包括评估日期、评估方法、评估结果、评估依据和结论。评估报告应与合同同时提交。3.附件三：合同变更协议要求：由甲乙双方共同签署的书面协议。明确变更内容、变更原因、变更生效日期等。每次变更均需附件三。4.附件四：违约金支付凭证要求：由违约方提供的支付违约金的凭证。凭证应注明支付金额、支付日期和收款人信息。5.附件五：争议解决协议要求：由甲乙双方共同签署的书面协议。明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。每次争议解决均需附件五。6.附件六：第三方资质证明要求：第三方提供的资质证明文件，如营业执照、资质证书等。文件应与合同同时提交。7.附件七：第三方费用结算清单要求：列出第三方费用的项目、金额、支付日期等。由甲乙双方共同签署确认。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约行为及责任认定未按时支付预付款：应向担保人支付_____%的违约金。擅自使用或处置担保物：赔偿担保人相应损失。2.担保人违约行为及责任认定未按时支付预付款：向开发商支付_____%的违约金。擅自使用或处置担保物：赔偿开发商相应损失。3.第三方违约行为及责任认定未按约定履行职责：按合同约定承担相应责任。泄露商业秘密：承担相应的法律责任。示例说明：开发商未在合同约定的时间内支付预付款，应向担保人支付人民币______万元的违约金。担保人未在预付款期限内支付预付款，应向开发商支付人民币______万元的违约金。第三方在提供咨询服务过程中泄露了甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。二零二四版房地产开发商工程预付款担保合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商法定代表人1.3开发商地址1.4开发商联系方式2.投标人基本信息2.1投标人名称2.2投标人法定代表人2.3投标人地址2.4投标人联系方式3.合同签订背景及依据3.1项目名称3.2项目地点3.3项目投资方3.4合同签订依据4.预付款担保金额及期限4.1预付款担保金额4.2预付款担保期限4.3预付款支付比例5.预付款担保方式5.1担保类型5.2担保金额5.3担保期限5.4担保费用6.预付款支付方式及时间6.1预付款支付方式6.2预付款支付时间6.3预付款支付流程7.预付款使用范围7.1预付款使用范围界定7.2预付款使用监督8.预付款退还及条件8.1预付款退还条件8.2预付款退还流程8.3预付款退还时间9.违约责任9.1投标人违约责任9.2开发商违约责任9.3违约赔偿标准10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决期限10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：项目合同12.2附件二：担保协议12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同解除14.4合同解除后的处理14.5合同的争议解决14.6合同的适用法律14.7合同的签署日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商法定代表人：1.3开发商地址：市区路号2.投标人基本信息2.1投标人名称：建筑安装有限公司2.2投标人法定代表人：2.3投标人地址：市区路号3.合同签订背景及依据3.1项目名称：住宅小区建设项目3.2项目地点：市区3.3项目投资方：市区街道办事处3.4合同签订依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规4.预付款担保金额及期限4.1预付款担保金额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2预付款担保期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止4.3预付款支付比例：项目总造价的20%5.预付款担保方式5.1担保类型：银行保函5.2担保金额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.3担保期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止5.4担保费用：按年利率1.5%收取，由投标人承担6.预付款支付方式及时间6.1预付款支付方式：银行转账6.2预付款支付时间：合同签订后十个工作日内6.3预付款支付流程：投标人向开发商提交银行保函，开发商收到保函后十个工作日内支付预付款至投标人指定账户7.预付款使用范围7.1预付款使用范围界定：用于项目土建、安装、装饰等工程款项的支付7.2预付款使用监督：开发商对预付款使用情况进行监督，确保专款专用8.预付款退还及条件8.1预付款退还条件：8.1.1项目竣工验收合格，且开发商收到投标人提交的工程结算报告及验收报告。8.1.2投标人按照合同约定完成所有工程内容，并达到合同约定的质量标准。8.1.3投标人提供的所有工程相关资料齐全，符合法律法规要求。8.2预付款退还流程：8.2.1投标人向开发商提交工程结算报告及验收报告。8.2.2开发商在收到报告后十五个工作日内对报告进行审核。8.2.3审核通过后，开发商在十个工作日内将预付款退还至投标人指定账户。8.3预付款退还时间：8.3.1自竣工验收合格之日起十个工作日内退还预付款。9.违约责任9.1投标人违约责任：9.1.1投标人未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向开发商支付合同总价的1%作为违约金。9.1.2投标人提供的工程不符合合同约定质量标准，每发现一处，应向开发商支付该部分工程总价的2%作为违约金。9.2开发商违约责任：9.2.1开发商未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向投标人支付预付款金额的1%作为违约金。9.2.2开发商未按合同约定退还预付款，每逾期一日，应向投标人支付预付款金额的1%作为违约金。9.3违约赔偿标准：9.3.1违约金按实际损失计算，不足部分由违约方另行赔偿。10.争议解决方式10.1争议解决途径：10.1.1双方友好协商解决。10.1.2协商不成，提交市仲裁委员会仲裁。10.1.3仲裁不成，依法向人民法院起诉。10.2争议解决期限：10.2.1自争议发生之日起六十日内提交仲裁或起诉。10.3争议解决费用：10.3.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同签订后七个工作日内，双方按约定完成合同备案。11.2合同终止条件：11.2.1合同约定的工程全部完成。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除条件：11.3.1违约方未在规定期限内履行违约责任。11.3.2不可抗力导致合同无法履行。12.合同附件12.1附件一：项目合同12.2附件二：担保协议12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间：2024年X月X日13.2签署地点：市区路号13.3签署人员：13.3.1开发商代表：13.3.2投标人代表：14.其他约定事项14.1不可抗力：14.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力，双方应协商解决。14.1.2不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同变更：14.2.1合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.3合同解除：14.3.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.4合同的争议解决：14.4.1合同争议解决方式按照第十条约定执行。14.5合同的适用法律：14.5.1本合同适用中华人民共和国法律。14.6合同的签署日期：14.6.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，经甲乙双方同意，介入合同关系的第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理公司、审计机构、评估机构、保险公司等。15.2第三方的责任限额：15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方的责任限额应包括但不限于第三方在执行职责过程中因过失、疏忽或违反合同约定所造成的损失。15.3第三方的责权利：15.3.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，对合同履行情况进行监督、检查和评估。15.3.2第三方有权向甲乙双方提出意见和建议，以促进合同的顺利履行。15.3.3第三方在执行职责过程中，应遵守相关法律法规和合同约定。15.4第三方与其他各方的划分说明：15.4.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方与甲乙双方之间的费用、报酬等由甲乙双方另行协商确定。15.5第三方介入协议：15.5.1甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.5.2.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。15.5.2.2第三方的职责范围，包括监督、检查、评估等。15.5.2.3第三方的权利，包括提出意见和建议等。15.5.2.4第三方的义务，包括遵守法律法规和合同约定等。15.5.2.5第三方的责任限额。15.5.2.6第三方介入的时间和期限。15.5.2.7第三方介入的费用和报酬。15.5.2.8第三方介入协议的生效条件和终止条件。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1.1第三方介入的必要性及目的。16.1.2第三方介入的具体方式和方法。16.1.3第三方介入过程中甲乙双方的权利和义务。16.1.4第三方介入过程中可能产生的风险及防范措施。16.1.5第三方介入过程中甲乙双方的信息共享和保密义务。16.1.6第三方介入过程中争议的解决方式。16.2第三方介入时，甲乙双方应确保：16.2.1第三方介入不影响合同履行的正常进行。16.2.2第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合第三方的工作。16.2.3第三方介入过程中，甲乙双方应遵守合同约定，不得违反法律法规。16.2.5第三方介入过程中，甲乙双方应承担各自应尽的责任，不得互相推诿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目合同要求：详细列出项目名称、地点、投资方、合同双方基本信息、合同签订背景、项目范围、工程进度、付款方式、验收标准等内容。说明：本附件为合同的主要组成部分，是双方合作的基础。2.附件二：担保协议要求：明确担保类型、担保金额、担保期限、担保费用、担保责任等内容。说明：本附件为担保合同，确保预付款的安全和及时支付。3.附件三：预付款支付申请要求：详细列出预付款支付金额、支付时间、支付方式、支付用途等内容。说明：本附件为支付申请文件，用于申请预付款支付。4.附件四：工程进度报告要求：定期报告工程进度，包括已完成工程量、存在问题、下一步计划等内容。说明：本附件用于监控工程进度，确保项目按计划进行。5.附件五：工程变更申请要求：详细列出变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的费用等内容。说明：本附件用于处理工程变更，确保变更后的工程符合双方要求。6.附件六：工程验收报告要求：详细列出验收时间、验收内容、验收结果、验收意见等内容。说明：本附件用于记录工程验收情况，确保工程质量达到合同要求。7.附件七：工程结算报告要求：详细列出工程量清单、工程款结算、质保金等内容。说明：本附件用于结算工程款项，确保双方利益得到保障。8.附件八：违约金计算方法要求：明确违约金的计算方式和标准。说明：本附件用于在发生违约行为时，计算违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投标人未按合同约定完成工程。投标人提供的工程不符合合同约定的质量标准。开发商未按合同约定支付预付款或工程款。第三方未按合同约定履行监督、检查、评估等职责。2.责任认定标准：投标人未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向开发商支付合同总价的1%作为违约金。投标人提供的工程不符合合同约定质量标准，每发现一处，应向开发商支付该部分工程总价的2%作为违约金。开发商未按合同约定支付预付款或工程款，每逾期一日，应向投标人支付预付款或工程款金额的1%作为违约金。第三方未按合同约定履行职责，每逾期一日，应向甲乙双方支付合同总价的0.5%作为违约金。3.示例说明：投标人A应于2024年6月30日前完成工程，实际完成时间为2024年7月10日。根据合同约定，A应支付违约金：合同总价×1%×（7月10日6月30日+1日）。开发商B应于2024年5月15日前支付预付款，实际支付时间为2024年5月25日。根据合同约定，B应支付违约金：预付款金额×1%×（5月25日5月15日+1日）。全文完。二零二四版房地产开发商工程预付款担保合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1房地产开发商基本信息1.2担保人基本信息1.3担保物基本信息2.合同签订背景及目的3.预付款金额及支付方式3.1预付款总额3.2分期付款金额及时间3.3付款条件4.担保责任及范围4.1担保责任4.2担保范围5.担保期限5.1担保起始日期5.2担保终止日期6.担保物的交付及保管6.1担保物交付方式6.2担保物保管责任6.3担保物保管费用7.担保物的处置及收益7.1担保物处置条件7.2担保物处置程序7.3担保物处置收益分配8.违约责任8.1开发商违约责任8.2担保人违约责任9.争议解决方式9.1争议解决条款9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及解除条件11.合同附件12.合同签署及生效日期13.合同份数及保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1房地产开发商基本信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2开发商地址：市区路号1.1.3开发商法定代表人：1.1.4开发商法定代表人联系电话：138xxxx56781.2担保人基本信息1.2.1担保人名称：担保有限公司1.2.2担保人地址：市区路号1.2.3担保人法定代表人：1.2.4担保人法定代表人联系电话：139xxxx56781.3担保物基本信息1.3.1担保物类型：银行承兑汇票1.3.2担保物金额：人民币壹佰万元整1.3.3担保物出票日期：2024年3月1日1.3.4担保物到期日：2025年3月1日2.合同签订背景及目的2.1签订背景：本合同双方因房地产开发项目需要，经友好协商，达成预付款担保协议。2.2签订目的：确保房地产开发商按时支付预付款，保障工程顺利进行。3.预付款金额及支付方式3.1预付款总额：人民币壹仟万元整。3.2分期付款金额及时间：3.2.1第一期付款：人民币伍佰万元整，于合同签订后15日内支付。3.2.2第二期付款：人民币伍佰万元整，于工程开工后3个月内支付。3.2.3第三期付款：人民币叁佰万元整，于工程竣工验收合格后3个月内支付。3.3付款条件：3.3.1付款方式：银行转账。3.3.2付款凭证：付款凭证需加盖开发商财务专用章。4.担保责任及范围4.1担保责任：4.1.1担保人同意对开发商的预付款承担连带保证责任。4.1.2担保人保证在开发商未按时支付预付款时，按照合同约定履行担保责任。4.2担保范围：4.2.1担保范围包括但不限于开发商未按时支付的全部预付款。4.2.2担保人承担担保责任时，开发商应向担保人提供相关证据和证明。5.担保期限5.1担保起始日期：本合同签订之日。5.2担保终止日期：开发商全部预付款支付完毕之日。6.担保物的交付及保管6.1担保物交付方式：6.1.1担保人应在合同签订后3个工作日内，将担保物交付给开发商。6.1.2担保物交付地点：市区路号。6.2担保物保管责任：6.2.1开发商应妥善保管担保物，防止遗失、损毁。6.2.2开发商不得擅自转让、抵押、质押或以其他方式处置担保物。6.3担保物保管费用：6.3.1担保物保管费用由开发商承担。6.3.2担保物保管费用支付方式：按年度支付。8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1开发商未按时支付预付款，应向担保人支付违约金，违约金为未付款项的千分之五，每日计收。8.1.2开发商擅自处置担保物，应立即停止，并向担保人支付相当于担保物价值损失的赔偿。8.2担保人违约责任8.2.1担保人未能履行担保责任，应立即代为支付开发商未支付的预付款，并承担相应的违约金。8.2.2担保人违反保密义务，泄露合同内容，应承担相应的法律责任。9.争议解决方式9.1争议解决条款9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.3争议解决程序9.3.1双方应按照争议解决机构的程序规定，提交相关证据和材料。9.3.2争议解决机构应在收到全部材料后60日内作出裁决。10.合同生效及解除条件10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。10.1.2合同经公证机关公证后，自公证书出具之日起生效。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除本合同。10.2.2发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现，双方可以解除本合同。11.合同附件11.1.1双方签订的预付款担保协议。11.1.2银行承兑汇票复印件。11.1.3相关付款凭证。12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.1.1双方代表在本合同上签字盖章，签署日期为2024年3月15日。12.2生效日期12.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.合同份数及保管13.1合同份数13.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。13.2保管责任13.2.1双方应妥善保管本合同，防止遗失或损坏。14.其他约定事项14.1通知14.1.1双方之间的通知应以书面形式发送，自发出之日起生效。14.1.2通知送达地址为双方在合同中指定的地址。14.2不可抗力14.2.1本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.2.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切必要措施减轻损失。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，因提供专业服务、监管或协助履行合同目的而介入合同关系的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、会计师事务所、律师事务所、评估机构等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于合同履行的监督、评估、咨询、调解等。15.2.2第三方的介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。16.甲乙双方引入第三方时的额外条款16.1引入程序16.1.1甲乙双方需在引入第三方前，就第三方的资质、服务内容、费用及责任等事项进行充分协商。16.1.2双方应共同与第三方签订合作协议，明确各方权利义务。16.2额外条款16.2.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和本合同的规定。16.2.2第三方应独立行使职权，不得损害甲乙双方的合法权益。16.2.3第三方的服务费用由甲乙双方按协议约定承担。17.第三方的责任限额17.1责任限额定义17.1.1本合同所称责任限额，是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，可根据第三方服务的性质、规模及风险等因素确定。17.2.2责任限额的约定应遵循公平、合理原则，确保甲乙双方的合法权益得到保障。17.3超过责任限额的处理17.3.1若第三方在履行合同过程中造成损失，超过约定的责任限额，甲乙双方应根据实际情况，协商解决超出部分的责任承担。17.3.2若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼，由法院判决责任承担。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方提供的服务，若存在过错导致甲方遭受损失，第三方应承担相应的责任。18.1.2甲方对第三方的服务提出合理要求，第三方应予以配合，不得无故拒绝。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方提供的服务，若存在过错导致乙方遭受损失，第三方应承担相应的责任。18.2.2乙方对第三方的服