![2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/35/3E/wKhkGWeZjNiAWOHrAACl-zyBVak549.jpg)
![2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/35/3E/wKhkGWeZjNiAWOHrAACl-zyBVak5492.jpg)
![2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/35/3E/wKhkGWeZjNiAWOHrAACl-zyBVak5493.jpg)
![2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/35/3E/wKhkGWeZjNiAWOHrAACl-zyBVak5494.jpg)
![2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0A/35/3E/wKhkGWeZjNiAWOHrAACl-zyBVak5495.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1数据中心网络布线2.2数据中心建设2.3网络设备配置2.4系统集成2.5系统测试第三条合同期限及生效3.1合同期限3.2合同生效条件第四条合同金额及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款期限第五条工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准5.3验收程序第六条技术标准及规范6.1技术标准6.2施工规范6.3质量保证第七条违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿标准第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序第十一条合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:技术规范11.3附件三:付款进度表第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理第十三条合同其他约定13.1不可抗力13.2合同变更13.3合同补充协议第十四条合同生效及解释14.1合同生效日期14.2合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条合同标的及范围2.1数据中心网络布线2.1.1网络布线类型:包括但不限于光纤布线、铜缆布线。2.1.2网络布线长度:[具体长度]米。2.1.3网络布线标准:遵循国际标准及国家相关标准。2.2数据中心建设2.2.1数据中心面积:[具体面积]平方米。2.2.2数据中心建设内容:包括但不限于机房建设、电力供应、环境控制等。2.3网络设备配置2.3.1设备品牌:[具体品牌]。2.3.2设备型号:[具体型号]。2.3.3设备数量:[具体数量]。2.4系统集成2.4.1集成内容:包括但不限于网络设备、服务器、存储设备等。2.4.2集成标准:遵循国际标准及国家相关标准。2.5系统测试2.5.1测试内容:包括但不限于网络性能、设备兼容性、系统稳定性等。2.5.2测试方法:采用行业标准测试方法。第三条合同期限及生效3.1合同期限:自[合同签订日期]起至[合同终止日期]止。3.2合同生效条件:双方签字盖章后,自[合同生效日期]起生效。第四条合同金额及支付方式4.1合同总价:[具体金额]元。4.2付款方式:4.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的[百分比]%。4.2.2进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。4.2.3竣工验收款:验收合格后5个工作日内支付合同总额的[百分比]%。4.2.4保修金:合同总价[百分比]%作为保修金,保修期满后无质量问题无息退还。第五条工程进度及验收5.1工程进度安排:5.1.1[具体日期]前完成网络布线工程。5.1.2[具体日期]前完成数据中心建设。5.1.3[具体日期]前完成网络设备配置及系统集成。5.1.4[具体日期]前完成系统测试。5.2验收标准:5.2.1网络布线符合相关国家标准及设计要求。5.2.2数据中心建设符合设计要求,功能完善。5.2.3网络设备配置符合合同约定,性能稳定。5.2.4系统集成符合设计要求,运行正常。5.3验收程序:5.3.1甲方组织验收小组,对工程进行验收。5.3.2乙方提供相关验收资料。5.3.3验收合格后,双方签署验收报告。第六条技术标准及规范6.1技术标准:6.1.1网络布线:遵循GB/T503112016《综合布线系统工程设计规范》。6.1.2数据中心建设:遵循GB501742017《数据中心设计规范》。6.2施工规范:6.2.1网络布线施工:遵循GB503112016《综合布线系统工程设计规范》。6.2.2数据中心建设施工:遵循GB501742017《数据中心设计规范》。6.3质量保证:6.3.1乙方保证工程质量符合合同约定及国家标准。6.3.2乙方提供产品合格证、检测报告等相关质量证明文件。第七条违约责任及赔偿7.1违约行为:7.1.1乙方未按合同约定完成工程进度。7.1.2乙方提供的工程质量不符合合同约定及国家标准。7.1.3甲方未按合同约定支付款项。7.2违约责任:7.2.1乙方未按合同约定完成工程进度,每逾期一日,应向甲方支付合同总价[百分比]%的违约金。7.2.2乙方提供的工程质量不符合合同约定及国家标准,甲方有权要求乙方返工或更换,并承担由此产生的费用。7.2.3甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价[百分比]%的违约金。7.3赔偿标准:7.3.1乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金及实际损失。7.3.2甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金及实际损失。第八条保密条款8.1保密内容8.1.1双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。8.1.2合同内容、合同签订情况、合同履行情况等。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起[具体年数]年。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应立即停止泄露行为,并承担相应的法律责任。8.3.2因泄露保密信息给对方造成损失的,泄露方应承担赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在[具体期限]内提交争议解决申请。9.2.2仲裁机构应在收到申请后[具体期限]内进行仲裁。9.3争议解决机构9.3.1[具体仲裁机构名称]第十条合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2一方违约,另一方有权解除合同。10.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的期限届满。10.2.2合同解除。10.2.3双方另有约定的终止条件。10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方。10.3.2收到解除通知的一方应在[具体期限]内确认或提出异议。第十一条合同附件11.1附件一:工程量清单11.1.1详细列出工程量及对应单价。11.1.2包含材料、设备清单及规格。11.2附件二:技术规范11.2.1网络布线技术规范。11.2.2数据中心建设技术规范。11.3附件三:付款进度表11.3.1列出各阶段付款金额及时间节点。第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.1.1双方应立即停止履行合同。12.1.2乙方应退还甲方已支付的款项。12.1.3双方应妥善处理合同解除后产生的遗留问题。12.2合同终止后的处理12.2.1双方应按照合同约定处理合同终止后的遗留问题。12.2.2双方应相互配合,确保合同终止后的合法权益得到保障。第十三条合同其他约定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。13.1.2不可抗力事件发生后,一方应及时通知对方,并提供相关证明。13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方书面同意。13.2.2合同变更不影响已履行部分的效力。13.3合同补充协议13.3.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同生效及解释14.1合同生效日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释权14.2.1本合同由[具体法律机构]负责解释。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方概念1.1.1本合同中“第三方”指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同实施、监督、评估或提供专业服务的任何独立法人或其他组织。1.1.2第三方不包括合同双方及其关联方、员工、代理人或任何直接或间接控制合同双方的组织。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、设备供应商、系统集成商、技术顾问等。第二条第三方介入的程序2.1介入申请2.1.1甲方或乙方需向对方提出第三方介入的申请,并说明介入的目的、范围、预期效果及第三方的基本情况。2.1.2对方应在[具体期限]内回复是否同意第三方介入。2.2介入协议2.2.1双方同意第三方介入后,应与第三方签订《第三方介入协议》,明确各方的权利、义务和责任。2.2.2《第三方介入协议》作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照《第三方介入协议》的约定,履行其职责,确保合同履行符合相关法律法规和行业标准。3.1.2第三方应对其提供的专业服务承担责任,如因第三方原因导致合同无法履行或出现质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。3.2.2第三方有权对合同履行过程中的问题提出意见和建议。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方根据《第三方介入协议》承担的责任限额,不得超过本合同总价款的[具体百分比]%。4.1.2第三方责任限额由《第三方介入协议》具体约定。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方负责,但甲方对合同的整体履行仍承担最终责任。5.1.2第三方应遵守甲方的指导和监督,确保其工作符合合同要求。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方对乙方负责,但乙方对合同的整体履行仍承担最终责任。5.2.2第三方应遵守乙方的指导和监督,确保其工作符合合同要求。5.3第三方与合同双方的关系5.3.1第三方与合同双方均无隶属关系,其提供的专业服务独立于合同双方。5.3.2第三方不得利用其与合同双方的关系谋取不正当利益。第六条第三方介入的变更和终止6.1变更6.1.1如需变更第三方介入的内容或方式,双方应协商一致,并修改《第三方介入协议》。6.1.2任何变更均应以书面形式通知对方,并作为本合同的补充部分。6.2终止6.2.1如需终止第三方介入,双方应协商一致,并通知第三方。6.2.2第三方介入终止后,双方应根据《第三方介入协议》处理相关事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。7.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构]仲裁。7.2争议解决程序7.2.1争议发生后,双方应在[具体期限]内提交争议解决申请。7.2.2仲裁机构应在收到申请后[具体期限]内进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出工程量及对应单价,包括但不限于网络布线、数据中心建设、设备采购等。包含材料、设备清单及规格,确保双方对工程量和质量有明确的认识。2.附件二:技术规范网络布线技术规范,包括布线标准、接口标准、测试标准等。数据中心建设技术规范,包括机房建设标准、电力供应标准、环境控制标准等。3.附件三:付款进度表列出各阶段付款金额及时间节点,确保合同履行过程中的资金流转明确。4.附件四:合同双方授权委托书甲方和乙方授权代表签订合同,确保合同的有效性和合法性。5.附件五:第三方介入协议明确第三方介入的目的、范围、职责和责任,以及双方的权利和义务。6.附件六:验收报告详细记录工程验收的过程、结果和存在问题,作为合同履行情况的证明。7.附件七:违约金计算标准明确违约金计算方式和标准,确保双方在违约时的权益得到保障。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程进度,每逾期一日,应向甲方支付合同总价[百分比]%的违约金。1.2乙方提供的工程质量不符合合同约定及国家标准,甲方有权要求乙方返工或更换,并承担由此产生的费用。1.3甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价[百分比]%的违约金。2.违约责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。2.2违约责任认定标准以实际损失为基础,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例说明:3.1乙方未按合同约定完成网络布线工程,导致工程进度延误5天。3.2乙方提供的网络设备存在质量问题,导致数据中心无法正常运行,甲方要求乙方更换设备,并承担更换设备的费用及停机损失。4.违约金计算示例:4.1乙方未按合同约定完成工程进度,逾期5天,应支付违约金:合同总价×[百分比]×5=[具体金额]元。全文完。2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同签订地点1.6合同有效期1.7合同目的1.8合同背景1.9合同履行方式1.10合同变更与解除1.11合同争议解决1.12合同生效条件1.13合同附件第二章数据中心网络布线2.1网络布线需求分析2.2网络布线技术规范2.3网络布线材料及设备要求2.4网络布线施工方案2.5网络布线进度安排2.6网络布线验收标准2.7网络布线售后服务第三章数据中心建设3.1数据中心建设需求分析3.2数据中心建设技术规范3.3数据中心建设材料及设备要求3.4数据中心建设施工方案3.5数据中心建设进度安排3.6数据中心建设验收标准3.7数据中心建设售后服务第四章合同双方权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务4.3双方权利与义务的变更第五章合同价格及支付方式5.1合同总价5.2价格构成5.3支付方式5.4付款时间5.5付款条件5.6逾期付款责任第六章合同履行与验收6.1合同履行进度6.2验收标准6.3验收程序6.4验收不合格的处理6.5验收合格后的交付第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八章保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序9.4合同解除与终止后的处理第十章合同解除后的争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一章合同解除后的债权债务处理11.1债权债务转移11.2债权债务承担11.3债权债务终止第十二章合同附件12.1附件一:网络布线技术规范12.2附件二:数据中心建设技术规范12.3附件三:合同签订证明文件12.4附件四:其他相关文件第十三章合同签署13.1签署人13.2签署日期13.3签署地点第十四章合同生效14.1合同生效日期14.2合同生效条件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:2025年5月15日1.4合同双方信息:甲方(建设方):_________有限公司地址:_________联系人:_________联系电话:_________乙方(承建方):_________科技有限公司地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.5合同签订地点:_________1.6合同有效期:自2025年5月15日至2026年5月14日1.7合同目的:为满足甲方数据中心建设需求,乙方负责网络布线及数据中心建设相关工程。1.8合同背景:甲方计划建设一个现代化的数据中心,乙方具备相关资质和技术能力,经双方协商一致,签订本合同。1.9合同履行方式:乙方按甲方要求进行网络布线及数据中心建设,甲方按合同约定支付工程款。1.10合同变更与解除:双方协商一致,可对合同内容进行变更;发生不可抗力等特殊情况,可解除合同。1.11合同争议解决:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。1.12合同生效条件:本合同经双方代表签字盖章后生效。1.13合同附件:合同附件一至附件四第二章数据中心网络布线2.1网络布线需求分析:乙方根据甲方提供的网络布线需求,进行详细分析,制定网络布线方案。2.2网络布线技术规范:乙方按照国家相关标准和甲方要求,制定网络布线技术规范。2.3网络布线材料及设备要求:乙方使用的网络布线材料及设备应符合国家标准和甲方要求。2.4网络布线施工方案:乙方根据网络布线技术规范,制定详细的施工方案。2.5网络布线进度安排:乙方按照施工方案,制定网络布线进度安排,并及时通知甲方。2.6网络布线验收标准:乙方按照国家相关标准和甲方要求,制定网络布线验收标准。2.7网络布线售后服务:乙方在合同有效期内,对网络布线工程提供售后服务。第三章数据中心建设3.1数据中心建设需求分析:乙方根据甲方提供的数据中心建设需求,进行详细分析,制定数据中心建设方案。3.2数据中心建设技术规范:乙方按照国家相关标准和甲方要求,制定数据中心建设技术规范。3.3数据中心建设材料及设备要求:乙方使用的数据中心建设材料及设备应符合国家标准和甲方要求。3.4数据中心建设施工方案:乙方根据数据中心建设技术规范,制定详细的施工方案。3.5数据中心建设进度安排:乙方按照施工方案,制定数据中心建设进度安排,并及时通知甲方。3.6数据中心建设验收标准:乙方按照国家相关标准和甲方要求,制定数据中心建设验收标准。3.7数据中心建设售后服务:乙方在合同有效期内,对数据中心建设工程提供售后服务。第四章合同双方权利与义务4.1甲方的权利与义务:(1)提供合同所需资料和场地;(2)按约定支付工程款;(3)配合乙方施工;(4)验收工程并支付尾款。4.2乙方的权利与义务:(1)按照合同要求完成网络布线及数据中心建设;(2)保证工程质量;(3)按约定时间提交工程验收报告;(4)提供必要的售后服务。第五章合同价格及支付方式5.1合同总价:人民币_________万元整。5.2价格构成:(1)网络布线费用:人民币_________万元;(2)数据中心建设费用:人民币_________万元;(3)其他费用:人民币_________万元。5.3支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点如下:(1)合同签订后_________日内,支付合同总价_________%;(2)网络布线完成并经甲方验收合格后_________日内,支付合同总价_________%;(3)数据中心建设完成并经甲方验收合格后_________日内,支付合同总价_________%;(4)工程尾款在合同履行完毕后_________日内支付。5.4付款时间:按约定支付比例和节点支付。5.5付款条件:乙方提交付款申请,甲方确认无误后支付。5.6逾期付款责任:逾期付款,甲方有权按日向乙方支付_________%的违约金。第六章合同履行与验收6.1合同履行进度:乙方按照施工方案,制定详细的进度计划,并及时通知甲方。6.2验收标准:乙方按照国家相关标准和甲方要求,制定验收标准。6.3验收程序:(1)乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请;(2)甲方在收到验收申请后_________日内组织验收;(3)验收不合格,乙方应在_________日内进行整改;(4)验收合格,甲方支付相应款项。6.4验收不合格的处理:乙方在接到验收不合格通知后,应立即进行整改,直至合格。6.5验收合格后的交付:验收合格后,乙方将工程交付甲方使用。第七章违约责任7.1违约情形:(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方提供的材料、设备不符合合同要求;(3)乙方施工过程中发生安全事故;(4)甲方未按约定支付工程款;(5)其他违约行为。7.2违约责任:(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每逾期一天,向甲方支付_________%的违约金;(2)乙方提供的材料、设备不符合合同要求,乙方承担相应的赔偿责任;(3)乙方施工过程中发生安全事故,乙方承担全部责任;(4)甲方未按约定支付工程款,每逾期一天,向乙方支付_________%的违约金;(5)其他违约行为,双方协商解决,协商不成的,按法律规定处理。7.3违约赔偿:乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿损失。7.4违约解除合同:乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。第八章保密条款8.1保密内容:双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。8.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后______年。8.3保密责任:双方对本合同约定的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件:(1)一方违约,另一方在合理期限内未能采取补救措施;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件:合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就。9.3合同解除与终止的程序:(1)一方提出解除合同,应书面通知对方;(2)对方收到解除通知后,在______日内给予书面答复;(3)合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务。9.4合同解除与终止后的处理:(2)双方应按照合同约定结算已发生的费用;(3)合同解除或终止后,双方应相互返还已支付的款项。第十章合同解除后的争议解决10.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:_________仲裁委员会。10.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,或由双方协商确定。第十一章合同解除后的债权债务处理11.1债权债务转移:合同解除或终止后,未履行的债权债务由双方协商处理。11.2债权债务承担:双方应按照合同约定承担相应的债权债务。11.3债权债务终止:合同解除或终止后,双方的债权债务关系终止。第十二章合同附件12.1附件一:网络布线技术规范12.2附件二:数据中心建设技术规范12.3附件三:合同签订证明文件12.4附件四:其他相关文件第十三章合同签署13.1签署人:_________13.2签署日期:_________13.3签署地点:_________第十四章合同生效14.1合同生效日期:自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同生效条件:本合同经双方代表签字盖章后生效。甲方(建设方):_________有限公司地址:_________联系人:_________联系电话:_________乙方(承建方):_________科技有限公司地址:_________联系人:_________联系电话:_________甲方(建设方)签字:_________日期:_________乙方(承建方)签字:_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权条款内容:在合同履行过程中,甲方有权对工程进度、技术方案、材料设备等进行决策和调整。说明:甲方作为主导方,为保证工程质量和进度,需对工程相关事项具有决策权。1.2甲方提供设计图纸及资料条款内容:甲方应在合同签订后______日内,向乙方提供完整的设计图纸及相关资料。说明:甲方负责提供设计图纸及资料,以便乙方准确进行网络布线及数据中心建设工作。1.3甲方协调外部资源条款内容:甲方负责协调与政府、相关部门及第三方供应商的关系,确保工程顺利进行。说明:甲方作为主导方,需负责协调外部资源,确保工程不受外部因素影响。1.4甲方验收标准及流程条款内容:甲方制定的验收标准及流程应与国家标准和行业规范相符,并提前通知乙方。说明:甲方制定的验收标准及流程需符合国家标准和行业规范,确保工程质量。1.5甲方支付进度款条款内容:甲方应在乙方完成工程进度后,按照合同约定支付相应进度款。说明:甲方按进度支付款项,确保乙方有足够的资金支持工程进度。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工进度条款内容:乙方有权根据工程实际情况,调整施工进度,并及时通知甲方。说明:乙方作为主导方,需根据工程实际情况调整施工进度,确保工程按期完成。2.2乙方负责技术方案及材料设备选择条款内容:乙方负责制定技术方案,并选择符合国家标准和甲方要求的材料设备。说明:乙方作为主导方,需负责技术方案和材料设备的选择,保证工程质量和进度。2.3乙方提供施工方案及进度计划条款内容:乙方应在合同签订后______日内,向甲方提供详细的施工方案及进度计划。说明:乙方需向甲方提供施工方案及进度计划,以便甲方了解工程进展。2.4乙方承担施工过程中的风险条款内容:乙方在施工过程中,承担因自身原因造成的工程损失和责任。说明:乙方作为主导方,需承担施工过程中的风险,确保工程顺利进行。2.5乙方提供工程验收报告条款内容:工程完成后,乙方应向甲方提交工程验收报告,并负责组织验收。说明:乙方需提交工程验收报告,并组织验收,确保工程符合甲方要求。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责条款内容:第三方中介负责对合同履行情况进行监督,确保双方权益。说明:第三方中介作为第三方机构,需对合同履行情况进行监督,保障双方权益。3.2第三方中介费用条款内容:第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担。说明:第三方中介费用由双方分担,以降低成本。3.3第三方中介监督方式条款内容:第三方中介通过现场检查、资料审核等方式,对合同履行情况进行监督。说明:第三方中介通过多种方式对合同履行情况进行监督,确保工程质量和进度。3.4第三方中介报告条款内容:第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告,报告内容包括工程进度、质量、安全等方面。说明:第三方中介需定期提交监督报告,以便双方了解工程情况。3.5第三方中介争议解决条款内容:若甲方和乙方对第三方中介的监督报告有异议,可提交第三方中介进行协商或仲裁。说明:若双方对第三方中介的监督报告有异议,可通过协商或仲裁方式解决争议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.网络布线技术规范2.数据中心建设技术规范3.合同签订证明文件4.其他相关文件,包括但不限于:甲方提供的设计图纸及相关资料乙方提供的施工方案及进度计划第三方中介的监督报告任何双方约定的补充文件或协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程;乙方提供的材料、设备不符合合同要求;乙方施工过程中发生安全事故;甲方未按约定支付工程款;其他违约行为。2.违约行为的认定:甲方或第三方中介根据合同约定和相关标准进行认定;双方协商一致后认定;仲裁机构或法院根据事实和法律进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。3.仲裁委员会:依法设立,独立、公正地处理争议的机构。4.仲裁协议:当事人之间达成的提交仲裁机构解决争议的协议。5.法院:国家审判机关,负责审理和判决各类案件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的资料不完整或错误。解决办法:甲方应及时补充或更正资料,乙方在收到更正后的资料后应立即进行相关工作。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,并制定整改措施,甲方应监督乙方及时纠正。3.问题:第三方中介的监督报告存在争议。解决办法:双方应进行协商,若协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。4.问题:工程款支付不及时。解决办法:双方应按照合同约定的支付方式和时间进行支付,若一方未按时支付,应承担违约责任。五、所有应用场景:1.新建数据中心建设。2.数据中心扩容或升级改造。3.企业内部网络布线工程。4.政府机构数据中心建设。5.任何需要网络布线及数据中心建设服务的场景。全文完。2025年度数据中心网络布线及数据中心建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方(施工单位):名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的飞速发展,数据中心已成为各类企业、政府机构、科研院所等不可或缺的基础设施。为了满足2025年度数据中心的建设需求,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就数据中心网络布线及数据中心建设事宜达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心网络布线及数据中心建设过程中的权利、义务,确保工程顺利进行,确保工程质量,为甲方提供优质、高效的数据中心服务。三、定义与解释3.1专业术语(1)数据中心:指为满足数据处理、存储、交换、传输等需求,按照一定技术标准、安全规范和运行要求建设的专用建筑。(2)网络布线:指在数据中心内,按照一定的技术标准和规范,将各类网络设备、线路进行合理布置、连接,实现数据传输的过程。3.2关键词解释(1)工程质量:指数据中心网络布线及建设过程中的技术指标、施工质量、安全性能等符合国家相关标准。(2)工程进度:指按照合同约定的时间节点,完成数据中心网络布线及建设任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求,完成数据中心网络布线及建设任务。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量。(3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求,完成数据中心网络布线及建设任务。(2)乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量。(3)乙方应积极配合甲方进行工程验收,确保工程顺利交付。五、履行条款5.1合同履行时间(1)合同签订后,乙方应在____天内完成数据中心网络布线及建设任务。(2)如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并按照合同约定进行调整。5.2合同履行地点数据中心网络布线及建设地点:_______5.3合同履行方式(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求,分阶段完成数据中心网络布线及建设任务。(2)乙方应确保工程进度,按时完成各阶段任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的建设任务全部完成,甲方验收合格。(2)合同约定的终止条件出现,经甲乙双方协商一致。6.3终止程序(1)出现终止条件时,甲乙双方应立即停止合同履行。(2)甲乙双方应按照合同约定进行清算,包括但不限于工程款结算、资料移交等。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将已完成的工程资料、设备等移交给甲方。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算,包括但不限于工程款结算、违约金支付等。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程费用:包括但不限于数据中心网络布线材料费、施工人工费、设备安装费等。(2)设计费用:包括但不限于数据中心设计方案、网络布线设计方案等的设计费用。(3)验收费用:包括但不限于工程验收所需的检验费、测试费等。(4)其他费用:包括但不限于因合同履行产生的其他相关费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应在____个工作日内向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款。(2)进度款:乙方完成合同约定的工程量后,甲方应在____个工作日内支付已完成的工程量的_____%作为进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余工程量的_____%作为结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内。(2)进度款:每完成合同约定的工程量后____个工作日内。(3)结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,将款项划入乙方指定的银行账户。(2)乙方应在收到款项后,向甲方出具相应的收款凭证。(3)如因甲方原因导致付款延误,甲方应向乙方支付_____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定的时间、质量、安全等要求进行验收,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程,应承担相应的责任。(2)乙方未按时提交验收资料,应向甲方支付_____%的违约金。(3)乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。(2)因违约行为给对方造成损失的,违约方应赔偿对方的实际损失。九、保密条款9.1保密内容(1)技术秘密:包括但不限于数据中心网络布线技术、设计方案等。(2)商业秘密:包括但不限于甲方业务信息、乙方报价信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容不被泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、骚乱、罢工等社会事件。(3)政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件发生期间,双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更。(2)合同内容变更。(3)涉及国家秘密、商业秘密等情况。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,双方均保留对合同内容的最终解释权。(2)除非双方另有书面约定,否则本合同项下的权利和义务不得转让。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对数据中心网络布线及建设过程中的技术监督权。(2)乙方保留对数据中心网络布线及建设过程中的质量监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充,均需以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。14.2修改和补充效力经双方签字(或盖章)确认的修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作,确保数据中心网络布线及建设工作的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工条件,如场地、设备等。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工方案、进度报告等。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心网络布线及建设事宜的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款任何增减合同条款,均需以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):代表(签字):________________日期:________________盖章:________________乙方(施工单位):代表(签字):________________日期:________________盖章:________________见证人(如有):代表(签字):________________日期:________________盖章:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.数据中心网络布线及建设设计方案2.施工组织设计及施工进度计划3.材料设备清单及报价4.甲方提供的施工场地条件说明5.乙方提交的施工质量保证措施6.验收报告及验收记录7.保密协议8.争议解决的相关文件9.任何双方同意的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定支付预付款、进度款或结算款。未按约定时间
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年旅游规划委托合同
- 绿色建筑评价体系开发合同
- 石油化工行业绿色生产技术研发投资合同
- 电子支付平台服务合同
- 艺术品收藏交易合同与真伪免责条款
- 品牌推广与营销合作合同
- 蚕茧买卖合同
- 工程建设施工合同
- 担保的合合同
- 太阳能光伏系统建设合同
- 飞鼠养殖技术指导
- 2024输血相关知识培训
- 2023年四川省绵阳市中考初中学业水平考试语文试题【含答案】
- 正大天虹方矩管镀锌方矩管材质书
- 山东省泰安市2022年初中学业水平考试生物试题
- 受贿案例心得体会
- 人教A版高中数学选择性必修第一册第二章直线和圆的方程-经典例题及配套练习题含答案解析
- 图书馆学基础简明教程
- 毕业设计(论文)-液体药品灌装机的设计与制造
- 二年级下册数学教案 -《数一数(二)》 北师大版
- 银行内部举报管理规定
评论
0/150
提交评论