2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本4篇_第1页
2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本4篇_第2页
2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本4篇_第3页
2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本4篇_第4页
2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件1.4合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程图纸及技术要求4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验及验收4.3质量责任5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2工程进度控制5.3进度延误及责任6.工程价格6.1工程计价方式6.2工程费用构成6.3工程费用支付方式7.付款条款7.1付款时间及比例7.2付款条件7.3付款方式7.4付款争议解决8.风险责任8.1风险范围8.2风险承担8.3风险处理9.保险9.1保险种类及金额9.2保险责任9.3保险费用承担10.知识产权10.1知识产权归属10.2知识产权使用10.3知识产权保护11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同签订1.1合同双方基本信息1.1.1分包方:名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.2总承包方:名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:2025年X月X日1.2.2签订地点:市区大厦1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效1.3.2经双方确认的合同附件作为合同组成部分,与合同具有同等法律效力1.4合同期限1.4.1合同自签订之日起至2025年X月X日止2.项目概况2.1项目名称:2025年度航空航天零星工程2.2项目地点:省市区2.3项目规模:平方米2.4项目内容:主要包括设备安装、调试、维修等劳务工作3.分包工程范围3.1分包工程内容:详见附件一:工程量清单3.2分包工程量:详见附件一:工程量清单3.3分包工程图纸及技术要求:详见附件二:技术规范4.工程质量要求4.1质量标准:符合国家及行业标准,详见附件二:技术规范4.2质量检验及验收:详见附件二:技术规范4.3质量责任:分包方对分包工程的质量承担全部责任5.工程进度要求5.1工程进度计划:详见附件三:图纸及技术资料5.2工程进度控制:分包方应严格按照工程进度计划执行,确保工程按期完成5.3进度延误及责任:如因分包方原因导致工程进度延误,分包方应承担相应责任,并赔偿总承包方因此遭受的损失6.工程价格6.1工程计价方式:按实际完成工程量结算6.2工程费用构成:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费等6.3工程费用支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间详见附件四:其他相关文件7.付款条款7.1付款时间及比例:详见附件四:其他相关文件7.2付款条件:工程进度达到约定节点,且质量符合要求7.3付款方式:银行转账7.4付款争议解决:如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼8.风险责任8.1风险范围8.1.1政策风险:因国家政策调整导致合同无法履行或工程成本增加的风险8.1.2市场风险:因市场价格波动导致材料、人工费用变化的风险8.1.3自然灾害风险:因自然灾害(如地震、洪水等)导致工程中断或损坏的风险8.2风险承担8.2.1政策风险:由总承包方承担8.2.2市场风险:由分包方承担8.2.3自然灾害风险:由双方共同承担,具体责任比例由双方协商确定8.3风险处理8.3.1发生风险事件时,双方应立即采取措施,尽量减少损失8.3.2风险事件发生后,双方应尽快协商处理方案,包括但不限于工程延期、费用调整等9.保险9.1保险种类及金额9.1.1分包方:人身意外伤害险、第三者责任险,金额由双方协商确定9.1.2总承包方:工程一切险,金额由双方协商确定9.2保险责任9.2.1分包方保险责任:保障分包方在工程实施过程中的人身安全和财产安全9.2.2总承包方保险责任:保障工程在建设过程中的财产安全和工程进度9.3保险费用承担9.3.1分包方保险费用:由分包方自行承担9.3.2总承包方保险费用:由总承包方自行承担10.知识产权10.1知识产权归属10.1.1工程设计、技术资料等知识产权归总承包方所有10.1.2分包方在执行工程过程中产生的知识产权归分包方所有10.2知识产权使用10.2.1总承包方有权使用分包方在执行工程过程中产生的知识产权10.2.2分包方在使用总承包方提供的工程设计、技术资料等知识产权时,不得侵犯其知识产权10.3知识产权保护10.3.1双方应共同保护各自的知识产权,不得泄露给第三方11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程进度11.1.2分包方未按合同约定保证工程质量11.1.3分包方未按合同约定履行付款义务11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任,赔偿因违约给总承包方造成的损失11.2.2分包方未按时履行合同,总承包方有权解除合同,并要求分包方承担违约责任11.3违约处理11.3.1双方应友好协商解决违约问题11.3.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同解除12.1解除条件12.1.1合同履行完毕12.1.2双方协商一致解除合同12.1.3发生不可抗力导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1双方协商一致解除合同,应书面通知对方12.2.2发生不可抗力导致合同无法履行,应及时通知对方,并提供相关证明材料12.3解除后的处理12.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题12.3.2双方应相互结算,不得拖欠对方款项13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议13.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1双方协商确定的仲裁机构13.2.2合同签订地人民法院13.3争议解决费用13.3.1仲裁费用由败诉方承担13.3.2诉讼费用由败诉方承担14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除合同双方(甲乙双方)之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、担保、监督等辅助性服务的独立第三方机构或个人。1.1.1工程监理:负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。1.1.2工程造价咨询:提供工程预算、结算等服务。1.1.3法律咨询:提供合同法律咨询、争议解决等服务。1.1.4技术咨询:提供工程技术咨询服务。1.1.5担保公司:提供工程担保服务。2.第三方介入的审批程序2.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,并经双方签字确认。2.2第三方介入的审批程序如下:2.1.1甲乙双方共同确定第三方介入的需求。2.1.2甲乙双方共同选择符合条件的第三方。2.1.3甲乙双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。2.1.4甲乙双方将第三方介入协议报送合同签订地相关主管部门备案。3.第三方的责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2.1第三方的责任范围。3.2.2第三方的责任限额。3.2.3第三方的赔偿责任承担方式。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在合同履行过程中,应遵守甲乙双方签订的合同约定,并承担相应的责任。4.2第三方与其他各方的责任划分如下:4.2.1第三方对甲乙双方的责任:第三方应按照合同约定,对甲乙双方承担相应的责任。4.2.2第三方对分包方的责任:第三方应按照分包合同约定,对分包方承担相应的责任。4.2.3第三方对总承包方的责任:第三方应按照总承包合同约定,对总承包方承担相应的责任。5.第三方介入的合同条款调整5.1.1在合同中增加第三方介入的相关条款,明确第三方的权利和义务。5.1.2调整合同中与第三方介入相关的条款,确保合同条款的完整性和一致性。5.1.3在合同中增加第三方介入的审批程序,确保第三方介入的合法性和合规性。6.第三方介入的监督与协调6.1甲乙双方应共同对第三方介入的工作进行监督和协调。6.2甲乙双方应定期召开会议,讨论第三方介入工作进展情况,解决相关问题。6.3甲乙双方应建立第三方介入工作沟通机制,确保信息畅通。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更或终止,应经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。7.2第三方介入的变更或终止,甲乙双方应根据实际情况,对合同条款进行相应的调整。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议承担。8.2第三方介入的费用支付方式、支付时间等,由甲乙双方在第三方介入协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:1.1包含所有分包工程项目的详细工程量。1.2每项工程量应注明单位、数量、计量方法和计算依据。1.3工程量清单应与分包合同中的项目一致。2.附件二:技术规范详细要求和说明:2.1包含分包工程的技术要求和质量标准。2.2应详细列出工程所需的材料、设备、工艺流程等。2.3技术规范应与国家标准和行业标准相符合。3.附件三:图纸及技术资料详细要求和说明:3.1包含分包工程所需的图纸、设计文件和技术资料。3.2图纸应清晰、准确,并符合工程实际需求。3.3技术资料应完整,包括施工方案、操作规程等。4.附件四:其他相关文件详细要求和说明:4.1包含合同履行过程中产生的其他相关文件,如会议纪要、验收报告、变更通知等。4.2相关文件应真实、完整,并具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:1.1.1未按合同约定支付工程款。1.1.2未按时提供工程所需的图纸、技术资料等。1.1.3未按时完成工程验收。1.2乙方违约行为:1.2.1未按合同约定完成工程进度。1.2.2工程质量不符合合同要求。1.2.3未按时提供工程验收报告。1.3第三方违约行为:1.3.1未按合同约定提供专业服务。1.3.2未按时完成相关工作。2.责任认定标准:2.1违约责任的认定标准:2.1.1违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。2.1.2违约方应承担因违约行为导致的工程延误责任。2.1.3违约方应承担因违约行为引起的其他违约责任。3.违约责任示例说明:3.1甲方违约:3.1.1甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并赔偿因延期付款导致的利息损失。3.2乙方违约:3.2.1乙方未按合同约定完成工程进度,导致工程延误,乙方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因延误造成的损失。3.3第三方违约:3.3.1第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程延误,第三方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因延误造成的损失。全文完。2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.合同双方当事人2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包方式4.3劳务分包人员5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施6.工程进度与验收6.1进度安排6.2验收标准6.3验收程序7.工程价款与支付7.1工程价款组成7.2工程价款支付方式7.3工程价款支付时间8.工程保险8.1保险种类8.2保险责任8.3保险期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约责任种类11.2违约责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜14.合同签署与备案14.1合同签署时间14.2合同备案机构第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同订立的目的本合同旨在明确2025年度航空航天零星工程劳务分包的具体事项,确保工程顺利进行,实现双方互利共赢。2.合同双方当事人2.1分包方信息分包方名称:[分包方名称]分包方地址:[分包方地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]2.2总包方信息总包方名称:[总包方名称]总包方地址:[总包方地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]3.工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模]3.4工程工期[工程工期]4.劳务分包内容4.1劳务分包范围[具体劳务分包范围]4.2劳务分包方式[具体劳务分包方式]4.3劳务分包人员[具体劳务分包人员名单及资质要求]5.工程质量要求5.1质量标准[具体质量标准]5.2质量保证措施[具体质量保证措施]6.工程进度与验收6.1进度安排[具体进度安排表]6.2验收标准[具体验收标准]6.3验收程序[具体验收程序]7.工程价款与支付7.1工程价款组成[具体工程价款组成]7.2工程价款支付方式[具体支付方式,如分阶段支付、按月支付等]7.3工程价款支付时间[具体支付时间,如每月末支付、工程验收合格后支付等]8.工程保险8.1保险种类分包方应购买工程责任险,总包方应购买建筑工程一切险。8.2保险责任工程责任险应涵盖分包方在施工过程中可能对他人造成的人身伤害或财产损失。8.3保险期限保险期限应与合同工期一致,并在工程竣工后持续一定期限。9.争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.合同变更与解除10.1合同变更条件任何一方提出合同变更,需提前[天数]书面通知对方,经双方协商一致后方可变更。10.2合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(2)发生不可抗力事件,且无法克服;(3)合同订立所依据的国家法律、法规发生重大变化。11.违约责任11.1违约责任种类违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于:(1)工程劳务分包协议;(2)人员配置表;(3)进度计划表;(4)工程款支付计划表。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决,协商不成时,按本合同的相关条款执行。14.合同签署与备案14.1合同签署时间本合同于[签署日期]签署。14.2合同备案机构本合同需报送[备案机构名称]进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于工程监理方、工程咨询方、资金提供方、技术支持方、设备租赁方、材料供应商、保险代理方等,以及任何其他为合同履行提供服务的第三方机构或个人。15.2第三方介入方式第三方介入合同履行的形式包括但不限于咨询、监督、监理、融资、设备提供、材料采购、保险代理等。16.第三方责任与权利16.1第三方责任(1)第三方应按照其提供服务的内容和范围,对合同履行的相关环节负责。(2)第三方在提供服务的范围内,若因其自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的责任。(3)第三方在合同履行过程中,如发现分包方或总包方存在违约行为,应及时通知双方,并协助采取必要的纠正措施。16.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,要求分包方或总包方提供必要的信息和资料。(2)第三方有权根据合同约定,对分包方或总包方的行为进行监督和检查。(3)第三方有权根据合同约定,向分包方或总包方提出意见和建议。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、服务内容、风险程度等因素确定。17.2责任限额的调整第三方责任限额的调整需经双方协商一致,并在合同中明确约定。18.第三方与其他各方的关系18.1与分包方的关系第三方与分包方之间不存在直接的合同关系,其职责和权利仅限于合同约定的范围内。18.2与总包方的关系第三方与总包方之间同样不存在直接的合同关系,但其对总包方提供的服务和承担的责任应予以监督。18.3与甲乙双方的关系第三方应尊重甲乙双方在合同中的权利和义务,不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入的审批任何第三方介入合同履行,需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确其介入的内容和方式。19.2第三方介入的变更若第三方介入的内容或方式发生变更,需经甲乙双方书面同意,并在合同中进行相应的调整。19.3第三方介入的费用第三方介入的费用由其自行承担,但合同中应明确甲乙双方对第三方介入费用的承担方式。20.第三方介入的终止20.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方完成其介入任务;(3)双方协商一致;(4)出现不可抗力事件。20.2终止程序第三方介入终止,需由甲乙双方书面确认,并通知第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程劳务分包协议详细要求:明确双方的权利义务,包括工程范围、质量要求、工期、价款支付等。说明:本附件为合同主体部分,双方应仔细阅读并签字确认。2.人员配置表详细要求:详细列出分包方参与工程的人员名单、岗位、资质等。说明:本附件用于明确分包方的人员构成,确保工程顺利进行。3.进度计划表详细要求:详细列出工程各阶段的进度安排,包括开始时间、结束时间、关键节点等。说明:本附件用于监督工程进度,确保工程按计划进行。4.工程款支付计划表详细要求:详细列出工程款支付的时间节点、金额、支付方式等。说明:本附件用于明确工程款的支付安排,确保资金合理使用。5.工程质量标准详细要求:详细列出工程各分项工程的质量标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。说明:本附件用于确保工程质量达到预期目标。6.工程安全措施详细要求:详细列出工程安全措施,包括人员培训、安全防护、应急预案等。说明:本附件用于确保工程安全,防止事故发生。7.保险单详细要求:提供工程责任险、建筑工程一切险等保险单据。说明:本附件用于证明双方已购买相关保险,降低风险。8.第三方介入协议详细要求:详细列出第三方介入的内容、方式、责任等。说明:本附件用于明确第三方介入的细节,确保各方权益。9.争议解决协议详细要求:详细列出争议解决的方式、机构、程序等。说明:本附件用于明确争议解决机制,减少纠纷。10.合同变更协议详细要求:详细列出合同变更的内容、原因、双方意见等。说明:本附件用于记录合同变更情况,确保合同的有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)分包方未按合同约定的时间完成工程;(2)分包方未按合同约定的质量标准完成工程;(3)分包方未按合同约定的方式支付工程款;(4)总包方未按合同约定的时间支付工程款;(5)第三方未按合同约定提供或完成服务。2.责任认定标准(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;(2)违约方应支付违约金,违约金数额由双方协商确定;(3)违约方应承担因违约行为导致的合同解除责任。3.违约示例说明(1)分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,应承担工期延误的违约责任,并赔偿总包方因此遭受的损失;(2)分包方未按合同约定的质量标准完成工程,导致工程质量不合格,应承担质量不合格的违约责任,并赔偿总包方因此遭受的损失;(3)分包方未按合同约定的方式支付工程款,导致总包方资金周转困难,应承担支付违约金的违约责任;(4)总包方未按合同约定的时间支付工程款,导致分包方资金周转困难,应承担支付违约金的违约责任;(5)第三方未按合同约定提供或完成服务,导致工程进度延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。全文完。2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本2合同目录一、合同总则1.合同签订依据2.合同主体及权利义务3.合同生效及终止条件4.合同变更及解除5.违约责任及争议解决二、工程概况1.工程名称及地点2.工程规模及内容3.工程工期及进度要求4.工程质量要求三、劳务分包范围及内容1.分包劳务项目2.分包劳务人员配置3.分包劳务人员资质要求4.分包劳务人员培训及考核四、劳务分包费用1.分包劳务费用构成2.分包劳务费用支付方式3.分包劳务费用调整4.分包劳务费用结算五、工程材料及设备1.工程材料采购及供应2.工程设备租赁及使用3.工程材料及设备验收4.工程材料及设备保管六、工程进度管理1.工程进度计划2.工程进度控制3.工程进度变更4.工程进度考核七、工程质量控制1.工程质量标准2.工程质量检验3.工程质量问题处理4.工程质量验收八、安全生产及环境保护1.安全生产责任2.安全生产措施3.环境保护要求4.环境污染事故处理九、劳务人员管理1.劳务人员招聘及培训2.劳务人员劳动保护3.劳务人员工资及福利4.劳务人员离职及交接十、合同履行及变更1.合同履行期限2.合同履行条件3.合同变更程序4.合同解除条件十一、合同终止及清算1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同清算程序4.合同终止后的债权债务处理十二、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密责任4.保密期限十三、其他约定1.不可抗力条款2.通知与送达3.合同附件4.合同份数及效力十四、合同附件1.劳务分包人员名单2.工程进度计划表3.工程质量检验报告4.工程材料及设备清单合同编号_________一、合同总则1.合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。2.合同主体及权利义务(1)甲方权利义务①甲方负责提供劳务分包工程所需的图纸、技术资料和施工场地;②甲方负责协调解决施工过程中与相关部门的关系;③甲方按照合同约定支付劳务分包费用;④甲方负责对乙方施工质量进行监督。(2)乙方权利义务①乙方按照甲方要求,按时、按质、按量完成劳务分包工程;②乙方负责劳务分包人员的组织、管理、培训及考核;③乙方负责劳务分包工程的安全生产和环境保护;④乙方按照合同约定,接受甲方对施工质量的监督。3.合同生效及终止条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。4.合同变更及解除任何一方提出合同变更或解除的,应提前三十日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更或解除协议。5.违约责任及争议解决任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。二、工程概况1.工程名称及地点工程名称:2025年度航空航天零星工程工程地点:[具体地点]2.工程规模及内容工程规模:[具体规模]工程内容:[具体内容]3.工程工期及进度要求工程工期:[具体工期]工程进度要求:[具体要求]4.工程质量要求工程质量:[具体质量要求]三、劳务分包范围及内容1.分包劳务项目[具体分包劳务项目]2.分包劳务人员配置[具体分包劳务人员配置]3.分包劳务人员资质要求[具体分包劳务人员资质要求]4.分包劳务人员培训及考核[具体分包劳务人员培训及考核]四、劳务分包费用1.分包劳务费用构成[具体分包劳务费用构成]2.分包劳务费用支付方式[具体分包劳务费用支付方式]3.分包劳务费用调整[具体分包劳务费用调整]4.分包劳务费用结算[具体分包劳务费用结算]五、工程材料及设备1.工程材料采购及供应[具体工程材料采购及供应]2.工程设备租赁及使用[具体工程设备租赁及使用]3.工程材料及设备验收[具体工程材料及设备验收]4.工程材料及设备保管[具体工程材料及设备保管]六、工程进度管理1.工程进度计划[具体工程进度计划]2.工程进度控制[具体工程进度控制]3.工程进度变更[具体工程进度变更]4.工程进度考核[具体工程进度考核]七、工程质量控制1.工程质量标准[具体工程质量标准]2.工程质量检验[具体工程质量检验]3.工程质量问题处理[具体工程质量问题处理]4.工程质量验收[具体工程质量验收]八、安全生产及环境保护1.安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,负责劳务分包工程的安全生产,确保施工安全。2.安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于:施工现场安全防护、消防安全、防暑降温、防中毒等。3.环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施防止施工过程中对环境的污染。4.环境污染事故处理发生环境污染事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时通知甲方及相关部门。九、劳务人员管理1.劳务人员招聘及培训乙方负责劳务人员的招聘、培训和管理。2.劳务人员劳动保护乙方应确保劳务人员的劳动保护措施落实到位,保障劳务人员的合法权益。3.劳务人员工资及福利乙方应按时足额支付劳务人员的工资及福利,并按照国家规定为其缴纳社会保险。4.劳务人员离职及交接劳务人员离职时,乙方应妥善办理交接手续,确保工程顺利进行。十、合同履行及变更1.合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。2.合同履行条件双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务。3.合同变更程序合同变更应经双方协商一致,签订书面变更协议。4.合同解除条件合同解除应符合法律法规规定的情形,并应签订书面解除协议。十一、合同终止及清算1.合同终止条件合同终止条件包括:工程竣工验收合格、合同约定的解除条件成就、不可抗力等。2.合同终止程序合同终止时,双方应办理合同终止手续,并进行清算。3.合同清算程序合同清算应按照合同约定进行,包括但不限于:债权债务的结算、设备物资的归还等。4.合同终止后的债权债务处理合同终止后,双方应按照国家法律法规和合同约定处理剩余的债权债务。十二、保密条款1.保密范围本合同涉及的商业秘密、技术秘密、商务信息等均属保密范围。2.保密义务双方对本合同涉及的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。3.保密责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。4.保密期限本合同保密期限自合同生效之日起至合同终止后五年。十三、其他约定1.不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。2.通知与送达本合同通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。3.合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。4.合同份数及效力本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。十四、合同附件[此处列出合同附件,如劳务分包人员名单、工程进度计划表、工程质量检验报告、工程材料及设备清单等]甲方(盖章):_______________代表人(签字):_______________日期:____________________乙方(盖章):_______________代表人(签字):_______________日期:____________________附件:[此处列出附件清单]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款(1)甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核,并提出修改意见。(2)甲方有权根据工程实际情况,调整工程进度计划,乙方应予以配合。2.设计变更及协调条款(1)工程在施工过程中如遇设计变更,甲方应及时通知乙方,并就变更内容与乙方进行协商。(2)设计变更引起的工程量增减、费用调整等,双方应协商一致后,签订补充协议。3.甲方责任条款(1)甲方应保证提供的施工图纸、技术资料等完整、准确,并承担由此产生的责任。(2)甲方应按时提供施工场地,并负责解决施工过程中与周边环境、居民的协调问题。4.甲方监督条款(1)甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。(2)甲方发现乙方施工不符合合同约定时,有权要求乙方进行整改。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款(1)乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案和进度计划,并报甲方审核。(2)乙方在施工过程中,如遇特殊情况,有权提出调整施工方案和进度计划。2.乙方责任条款(1)乙方应保证施工质量,按照合同约定完成工程任务。(2)乙方应遵守国家法律法规和施工现场管理制度,确保施工安全。3.乙方进度条款(1)乙方应严格按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。(2)乙方应定期向甲方报告工程进度,如遇特殊情况,应及时通知甲方。4.乙方协调条款(1)乙方应负责与施工过程中涉及的第三方进行协调,包括但不限于材料供应商、设备租赁商等。(2)乙方应确保施工现场的秩序,避免对周边环境造成影响。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款(1)本合同涉及的中介机构应具备相应的资质,并按照国家法律法规和行业规范开展业务。(2)中介机构应客观、公正地履行职责,维护甲乙双方的合法权益。2.中介费用条款(1)中介机构的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。(2)中介机构的服务费用应包含在合同总价中,甲方不得另行向乙方收取。3.中介责任条款(1)中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方权益受损,应承担相应的责任。(2)中介机构应妥善保管甲乙双方的资料,确保信息安全。4.中介变更条款(1)如需更换中介机构,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。(2)中介机构变更不影响本合同的履行和双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.劳务分包人员名单2.工程进度计划表3.工程质量检验报告4.工程材料及设备清单5.安全生产措施及应急预案6.环境保护措施及应急预案7.甲方提供的施工图纸、技术资料8.乙方提交的施工方案、进度计划9.中介机构资质证明10.中介机构服务协议11.合同变更协议12.合同解除协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时、按质、按量完成劳务分包工程;甲方未按时支付劳务分包费用;乙方未按合同约定进行安全生产和环境保护;甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地;双方未按合同约定履行变更、解除程序。2.违约行为认定:通过甲方或乙方提供的书面证明、记录、报告等文件进行认定;通过第三方中介机构的鉴定报告进行认定;通过人民法院的判决进行认定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面。2.建筑法:调整建筑活动关系的法律规范,包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等方面。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.保密条款:合同中关于保密事项的约定,包括保密范围、保密义务、保密责任等。5.违约责任:合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方未按时完成工程,导致工期延误。解决办法:根据合同约定,乙方应承担相应的违约责任,如支付违约金或延长工期。2.问题:甲方未按时支付劳务分包费用。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如发生逾期支付,应支付逾期付款利息。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:根据合同约定,乙方应负责整改,如需更换材料或返工,费用由乙方承担。五、所有应用场景:1.航空航天零星工程的劳务分包;2.工程建设项目的劳务分包;3.建筑工程中的劳务分包;4.公共基础设施项目的劳务分包;5.各类工程项目中的劳务分包。全文完。2025年度航空航天零星工程劳务分包合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景本合同甲方因航空航天零星工程需要,特委托乙方进行劳务分包。为确保双方权益,经双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确双方在航空航天零星工程劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业属于本合同所述“航空航天零星工程”是指甲方在航空航天领域内,不属于主要工程项目,但具有一定规模的辅助性、临时性工程。3.2关键词解释(1)劳务分包:指乙方根据甲方要求,将部分劳务工作委托给其他有资质的施工单位或个人完成;(2)工程进度:指本合同约定工程完成的时间节点;(3)工程量:指本合同约定乙方需完成的工程量;(4)质量标准:指本合同约定工程的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程;(2)甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正;(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付劳务报酬;(4)甲方应提供必要的施工条件,如施工图纸、材料、设备等;(5)甲方应按照合同约定支付乙方劳务报酬。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件;(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬;(3)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程;(4)乙方应遵守国家法律法规和行业标准,确保施工安全;(5)乙方应按照甲方要求,对施工现场进行管理,确保工程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为2025年度。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:_________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程,甲方按照合同约定支付劳务报酬。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程全部完成;(2)合同约定的期限届满;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于工程验收、劳务报酬结算等。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定办理工程验收、劳务报酬结算等手续;(2)合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,并将剩余材料、设备等归还原主;(3)合同终止后,双方应按照约定处理因合同终止产生的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成(1)直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等;(2)间接费用:包括但不限于管理费、利润、税金等;(3)其他费用:根据合同约定,可能产生的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应在5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款;(2)进度款:乙方完成合同约定工程量后,甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后5个工作日内支付相应款项;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在收到甲方通知后5个工作日内提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后10个工作日内支付结算款;(4)质保金:合同总金额的5%作为质保金,在工程验收合格后无质量问题时无息退还。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;(2)进度款支付时间:每个工程量节点完成后5个工作日内;(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后10个工作日内;(4)质保金退还时间:工程验收合格后30个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付劳务费用时,应按照国家有关税务规定开具增值税专用发票;(2)乙方收到甲方支付的劳务费用后,应及时出具收据,并妥善保管;(3)双方应按照合同约定的时间和方式,及时办理劳务费用的结算和支付。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付劳务费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%;(2)甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失;(2)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定;(2)赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及到的商业秘密、技术秘密、工程图纸、设计方案等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应对保密内容进行严格保密,不得向任何第三方泄露;(2)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)战争:包括战争状态、军事行动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决,如无法协商一致,可解除合同;(3)因不可抗力事件导致的损失,由双方根据实际情况分担。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政策调整、法律法规变更等政府行为;(3)战争、军事行动等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定的不得转让的情形;(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对航空航天零星工程劳务分包合同的权利进行审查和批准的权力。13.2特殊权力保留在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的特殊调整权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就航空航天零星工程劳务分包合同的履行,相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式双方应按照合同约定,通过会议、文件交流、现场沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方独立订立的合同,与双方的其它合同或协议无关。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日附件:1.航空航天零星工程劳务分包明细表2.相关资质证书复印件3.本合同的修改和补充文件附件及其他说明解

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论