消防施工协议书

消防施工协议书合同编号：__________甲方（发包人）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包人）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同协议书1.工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[详细工程地点]工程规模：[描述工程的规模和范围]2.工程范围及内容本消防工程包括但不限于火灾自动报警系统、消防供水系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等的设备采购、安装、调试及验收。具体施工内容以施工图纸及相关技术规范为准。3.合同工期开工日期：[预计开工日期]竣工日期：[预计竣工日期]总工期：[工期总天数]天4.质量标准本工程质量标准为合格，符合国家及地方相关消防规范和标准。5.合同价款本工程合同总价为人民币[具体金额]元。该价款为固定总价，包含设备采购、安装、调试、运输、保险、税费等一切费用。二、双方一般权利和义务1.发包人权利和义务有权对工程进度、质量进行监督检查。按合同约定及时支付工程款项。提供施工所需的水源、电源，并保证其正常使用。协助承包人协调与其他施工单位的关系。2.承包人权利和义务按合同约定的时间和质量要求完成施工任务。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。负责施工过程中的成品保护，如因承包人原因造成损坏，应负责修复或赔偿。及时向发包人提交施工进度报告及相关资料。三、施工组织设计和工期1.进度计划承包人应在开工前[具体天数]天内向发包人提交施工组织设计和施工进度计划。施工进度计划应包括各分项工程的开工时间、完工时间、关键线路等内容。发包人应在收到施工进度计划后[具体天数]天内进行审核，提出修改意见或予以批准。2.开工及延期开工承包人应在具备开工条件后，提前[具体天数]天向发包人提交书面开工报告，经发包人批准后正式开工。因发包人原因不能按时开工的，发包人应提前[具体天数]天通知承包人，并相应顺延工期。因承包人原因不能按时开工的，承包人应承担相应的违约责任。3.工期延误因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：发包人未能按合同约定提供施工条件。设计变更和工程量增加。不可抗力。发包人同意顺延的其他情况。因承包人原因造成工期延误的，承包人应按合同约定承担违约责任。四、质量与验收1.工程质量承包人应严格按照国家及地方相关消防规范和标准进行施工，保证工程质量符合合同约定的质量标准。工程所用的材料、设备应符合设计要求和国家相关标准，并有质量合格证明文件。2.检查和返工发包人有权对工程质量进行检查，承包人应配合检查工作。对工程质量不符合要求的部分，承包人应按发包人要求进行返工，直至达到合同约定的质量标准，返工费用由承包人承担。3.隐蔽工程和中间验收隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人进行验收，验收合格后方可进行隐蔽施工。中间验收应按合同约定的时间和程序进行，验收合格后，双方应签署中间验收报告。4.竣工验收工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收报告和相关资料。发包人应在收到竣工验收报告后[具体天数]天内组织验收，如逾期未组织验收，则视为工程验收合格。竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告，工程正式移交发包人使用。五、安全施工1.安全施工与检查承包人应建立健全安全施工管理制度，加强安全教育培训，保证施工安全。承包人应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。发包人有权对施工现场的安全情况进行检查，承包人应配合检查工作。2.安全防护承包人应按照国家及地方相关规定，为施工人员配备必要的安全防护用品。施工现场应设置必要的安全防护设施，如防护栏、安全网等。3.处理如发生安全，承包人应立即采取措施进行救援，并及时向发包人报告。的责任和损失由责任方承担，如双方均有责任，则按各自的责任比例承担。六、合同价款与支付1.合同价款及调整本工程合同价款为固定总价，除因设计变更和发包人要求增加的工程量外，合同价款不作调整。如发生设计变更或发包人要求增加工程量，承包人应在变更或增加工程量发生后[具体天数]天内，向发包人提交变更价款报告，经发包人确认后调整合同价款。2.工程预付款合同签订后，发包人应向承包人支付合同总价的[百分比]作为工程预付款。工程预付款在工程进度款中按约定的比例逐步扣回。3.工程量的确认承包人应按合同约定的时间向发包人提交已完工程量报告。发包人应在收到报告后[具体天数]天内进行核实，确认后作为支付工程进度款的依据。4.工程款（进度款）支付工程进度款按月支付，承包人应在每月[具体日期]前向发包人提交本月已完工程量报告及进度款申请，发包人应在收到申请后[具体天数]天内进行审核，确认后支付工程进度款。工程进度款支付至合同总价的[百分比]时，停止支付，待工程竣工验收合格后，支付至合同总价的[百分比]，剩余[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付。七、材料设备供应1.发包人供应材料设备发包人供应的材料设备应符合设计要求和国家相关标准。承包人应提前[具体天数]天向发包人提交材料设备供应计划，发包人应按计划及时供应材料设备。发包人供应的材料设备运至施工现场后，由承包人负责验收和保管，如发觉质量问题或数量不符，应及时通知发包人处理。2.承包人采购材料设备承包人采购的材料设备应符合设计要求和国家相关标准，并提供质量合格证明文件。承包人应在采购前将拟采购材料设备的品牌、型号、价格等报发包人确认。承包人采购的材料设备经发包人验收合格后方可使用，如验收不合格，承包人应负责更换或退货，费用由承包人承担。八、工程变更1.工程设计变更发包人提出的工程设计变更，应提前[具体天数]天以书面形式通知承包人。承包人应按照发包人提出的变更要求进行施工，如因变更导致费用增加或工期延误，承包人应在变更实施前向发包人提交变更价款报告和工期顺延申请，经发包人确认后调整合同价款和工期。2.其他变更如因非发包人原因导致的工程变更，承包人应在变更发生后[具体天数]天内以书面形式通知发包人，并提供变更的相关依据和费用计算清单。发包人应在收到通知后[具体天数]天内进行审核，确认后调整合同价款和工期。3.确定变更价款变更价款的确定应按照以下原则进行：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。九、竣工验收与结算1.竣工验收工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和程序向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到申请后[具体天数]天内组织相关部门进行竣工验收。竣工验收合格后，发包人应在[具体天数]天内签署竣工验收报告。2.竣工结算承包人应在竣工验收合格后[具体天数]天内，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后[具体天数]天内进行审核，提出审核意见。双方应在发包人提出审核意见后[具体天数]天内进行协商，达成一致意见后签订竣工结算协议。十、违约、索赔和争议1.违约若发包人未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按未支付款项的[百分比]向承包人支付违约金。若承包人未按合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按合同总价的[百分比]向发包人支付违约金。若工程质量未达到合同约定的标准，承包人应负责返工，直至达到标准，并承担由此产生的费用，同时应按合同总价的[百分比]向发包人支付违约金。2.索赔当一方认为自己的权益受到损害时，应在事件发生后[具体天数]天内，向对方提出索赔意向通知。索赔意向通知发出后[具体天数]天内，应向对方提交索赔报告及相关证据。对方应在收到索赔报告后[具体天数]天内进行审核，提出审核意见。双方应在对方提出审核意见后[具体天数]天内进行协商，达成一致意见后签订索赔协议。3.争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他1.工程分包承包人未经发包人同意，不得将工程分包给他人。如承包人确需分包部分工程，应提前[具体天数]天向发包人提出书面申请，并提交分包单位的资质证明材料，经发包人审核同意后方可分包。分包工程的质量、安全等责任由承包人承担。2.不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施尽量减少损失。因不可抗力事件导致工程无法正常进行的，工期相应顺延，费用按以下原则处理：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。工程所需清理、修复费用，由发包人承担。3.保险承包人应按国家及地方相关规定为施工人员购买意外伤害保险，并在开工前将保险凭证提交发包人备案。工程开工前，发包人应为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。4.担保为保证本合同的履行，承包人应向发包人提供[具体金额]元的履约保证金，在工程竣工验收合格后[具体天数]天内无息退还。如承包人违反本合同约定，发包人有权从履约保证金中扣除相应款项。十二、附则1.合同份