2025年度厂房建设施工合同争议解决与仲裁条款合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度厂房建设施工合同争议解决与仲裁条款合同范本本合同目录一览1.争议解决原则1.1争议定义1.2争议解决方式1.3争议解决程序2.争议提交仲裁2.1仲裁机构选择2.2仲裁程序启动2.3仲裁费用3.仲裁规则3.1仲裁规则适用3.2仲裁庭组成3.3仲裁员资格4.仲裁庭的权力与义务4.1仲裁庭的权力4.2仲裁庭的义务5.仲裁裁决5.1裁决形式5.2裁决效力5.3裁决执行6.保密条款6.1保密义务6.2保密信息范围6.3违约责任7.争议解决的其他规定7.1争议解决期限7.2争议解决地点7.3争议解决的语言8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除与终止程序9.争议解决的法律适用9.1法律适用原则9.2适用法律9.3法律变更10.争议解决的特殊条款10.1特殊争议类型10.2特殊争议解决方式10.3特殊争议解决程序11.争议解决与仲裁条款的修改11.1修改程序11.2修改通知11.3修改生效12.争议解决与仲裁条款的效力12.1效力范围12.2效力期限12.3效力争议13.争议解决与仲裁条款的终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止生效14.争议解决与仲裁条款的补充与解释14.1补充条款14.2解释原则14.3解释效力第一部分：合同如下：1.争议解决原则1.1争议定义本合同项下发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、变更、解除、终止、违约、赔偿、损害赔偿等，均应视为争议。1.2争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。1.3争议解决程序争议发生后，任何一方应立即书面通知对方，并说明争议的性质、事实和理由。双方应自收到通知之日起30日内进行友好协商。如协商无果，任何一方均可将争议提交至约定的仲裁机构。2.争议提交仲裁2.1仲裁机构选择双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]，该仲裁机构应按照其适用的仲裁规则进行仲裁。2.2仲裁程序启动一方提交仲裁请求后，另一方应在收到仲裁请求之日起15日内向仲裁机构提交答辩状。2.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有决定。仲裁费用包括但不限于仲裁员的报酬、仲裁庭的行政费用、仲裁通知费等。3.仲裁规则3.1仲裁规则适用仲裁应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行，除非双方另有约定。3.2仲裁庭组成仲裁庭应由三名仲裁员组成，其中一方应提名一名仲裁员，另一方应提名一名仲裁员，双方应共同选定一名首席仲裁员。3.3仲裁员资格仲裁员应具备相关的法律知识和实践经验，且不应与任何一方有利害关系。4.仲裁庭的权力与义务4.1仲裁庭的权力仲裁庭有权决定仲裁程序的所有事宜，包括但不限于仲裁庭的组成、仲裁程序的进行、证据的收集和评估、仲裁裁决的作出等。4.2仲裁庭的义务仲裁庭应公正、公平地处理争议，并确保仲裁程序的顺利进行。5.仲裁裁决5.1裁决形式仲裁裁决应以书面形式作出，并应说明裁决的依据和理由。5.2裁决效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院或其他机构提起诉讼。5.3裁决执行仲裁裁决生效后，任何一方应立即履行裁决所规定的义务，否则另一方有权申请法院强制执行。6.保密条款6.1保密义务双方应遵守保密义务，不得向任何第三方泄露与争议解决有关的任何信息。6.2保密信息范围保密信息包括但不限于争议的性质、事实、证据、仲裁程序、仲裁裁决等。6.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。8.合同解除与终止8.1合同解除条件（1）对方严重违约，经书面通知后30日内未采取补救措施；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致决定解除合同。8.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）双方协商一致决定终止合同。8.3解除与终止程序任何一方要求解除或终止合同时，应提前30日以书面形式通知对方，并说明理由。自通知到达对方之日起，合同解除或终止生效。9.争议解决的法律适用9.1法律适用原则本合同的解释、履行、变更、解除、终止、违约、损害赔偿等争议，适用中华人民共和国法律。9.2适用法律具体适用的法律包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国仲裁法》等。9.3法律变更如中华人民共和国法律发生变更，本合同仍适用变更前的法律。10.争议解决的特殊条款10.1特殊争议类型对于涉及知识产权、技术秘密等特殊类型的争议，双方应协商确定专门的解决程序。10.2特殊争议解决方式对于特殊争议，双方可以采取调解、仲裁外的其他争议解决方式，如专家评审等。10.3特殊争议解决程序特殊争议的解决程序应在合同中另行约定，并在争议发生时启动。11.争议解决与仲裁条款的修改11.1修改程序修改本合同争议解决与仲裁条款，应经双方书面同意，并签署书面修改协议。11.2修改通知任何一方提出修改争议解决与仲裁条款时，应提前30日以书面形式通知对方。11.3修改生效修改协议经双方签署后生效，对双方均有约束力。12.争议解决与仲裁条款的效力12.1效力范围本合同争议解决与仲裁条款对合同双方均有约束力，适用于合同的有效期内。12.2效力期限本合同争议解决与仲裁条款自合同生效之日起至合同终止时止有效。12.3效力争议对于本合同争议解决与仲裁条款的效力争议，应按照本条款约定的仲裁程序解决。13.争议解决与仲裁条款的终止13.1终止条件（1）合同解除或终止；（2）双方协商一致终止本条款；（3）法律、法规或政策要求终止。13.2终止程序终止本条款的程序应与合同解除或终止的程序相同。13.3终止生效本条款终止后，双方应按照原合同约定的方式解决后续争议。14.争议解决与仲裁条款的补充与解释14.1补充条款本合同争议解决与仲裁条款的补充条款，应以书面形式补充于本合同之后，与本合同具有同等法律效力。14.2解释原则本合同争议解决与仲裁条款的解释，应遵循公平、公正、合法的原则。14.3解释效力本合同争议解决与仲裁条款的解释，应适用于本条款的执行和解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本条款所称第三方，是指除合同双方之外的，为协助合同履行、争议解决或其他目的而介入合同关系的个人或机构，包括但不限于中介机构、咨询机构、鉴定机构、监理机构、评估机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）协助合同履行过程中的协调、监督、检查等工作；（2）提供专业咨询、技术支持、风险评估等服务；（3）在争议解决过程中担任调解人、鉴定人、评估人等角色；（4）其他合同双方认为有必要由第三方介入的情形。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件（1）合同双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和条件；（3）第三方介入不违反法律法规和公序良俗。16.2介入程序第三方介入的程序如下：（1）合同双方协商确定第三方介入的具体事项；（2）合同双方书面通知第三方，并约定介入的具体事宜；（3）第三方根据约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本条款所称责任限额，是指第三方在介入合同关系过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定（1）第三方介入的具体事项；（2）第三方承担的风险程度；（3）第三方具备的资质和条件；（4）合同双方协商确定。17.3责任限额的适用（1）第三方因违反合同约定或法律法规，造成合同双方损失；（2）第三方因过错或疏忽，导致合同无法履行或履行不符合约定；（3）第三方在介入过程中，因自身原因造成合同双方损失。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方（1）第三方应按照合同约定和甲方要求，履行职责；（2）甲方有权对第三方的工作进行监督和检查；（3）第三方因自身原因造成甲方损失，应承担相应责任。18.2第三方与乙方（1）第三方应按照合同约定和乙方要求，履行职责；（2）乙方有权对第三方的工作进行监督和检查；（3）第三方因自身原因造成乙方损失，应承担相应责任。18.3第三方与合同双方（1）第三方应维护合同双方的合法权益，不得损害任何一方的利益；（2）合同双方应共同监督第三方的工作，确保其履行职责；（3）第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.第三方介入的终止与后果19.1终止条件（1）合同解除或终止；（2）合同双方协商一致终止第三方介入；（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2终止后果（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应责任；（2）合同双方应根据实际情况，协商解决因第三方介入产生的遗留问题；（3）合同双方应根据终止原因，调整或终止与第三方的合作关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应清晰、完整，包括所有条款、签字盖章页。说明：合同文本是合同的主体部分，所有附件均应与合同文本一致。2.附件一：项目详细说明详细要求：包含项目名称、地点、规模、工期、质量要求等详细信息。说明：附件一用于明确项目的具体要求，为合同履行提供依据。3.附件二：工程图纸及技术规范详细要求：包括建筑图纸、结构图纸、设备安装图纸、技术规范等。说明：附件二是施工的依据，确保施工符合设计和技术要求。4.附件三：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的分项工程量，以及相应的单价和总价。说明：附件三用于计算工程款，确保合同双方对工程量有共同认知。5.附件四：工程进度计划详细要求：包括各分项工程的施工顺序、工期、里程碑节点等。说明：附件四用于监督工程进度，确保项目按时完成。6.附件五：质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、检验标准、质量责任等。说明：附件五用于确保工程质量，满足合同要求。7.附件六：安全生产措施详细要求：包括安全生产责任、安全管理制度、安全防护措施等。说明：附件六用于保障施工现场的安全，预防安全事故。8.附件七：环境保护措施详细要求：包括环保设施、环保标准、环保责任等。说明：附件七用于保护施工现场的环保，符合相关法规要求。9.附件八：合同签订双方的身份证明文件详细要求：包括企业法人营业执照、法定代表人身份证明等。说明：附件八用于证明合同签订双方的身份和资格。10.附件九：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的条款、职责、责任限额等。说明：附件九用于明确第三方介入的细节，确保第三方介入的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定的时间、质量完成工程；（2）违反工程质量要求，造成工程缺陷；（3）违反安全生产规定，造成安全事故；（4）违反环境保护规定，造成环境污染；（5）未经对方同意擅自变更合同内容；（6）违反保密条款，泄露合同信息；（7）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准（1）根据违约行为的严重程度和影响，确定违约责任；（2）违约方应承担赔偿损失、支付违约金等责任；（3）如因违约造成对方损失，违约方应承担全部或部分损失；（4）如因不可抗力导致违约，可减轻或免除责任。3.示例说明示例一：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方遭受额外损失，乙方应承担违约责任，包括赔偿甲方损失和支付违约金。示例二：乙方在施工过程中，因违反安全生产规定导致安全事故，造成人员伤亡和财产损失，乙方应承担全部或部分责任，包括赔偿损失和支付违约金。全文完。2025年度厂房建设施工合同争议解决与仲裁条款合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景本合同由甲方（建设方）与乙方（施工单位）双方签订，旨在明确双方在2025年度厂房建设施工过程中的权利、义务及争议解决方式。2.2目的为确保2025年度厂房建设施工项目的顺利进行，保障双方合法权益，特制定本合同，明确双方在施工过程中的争议解决与仲裁条款。三、定义与解释3.1专业术语（1）厂房：指甲方委托乙方建设的具有生产、办公、仓储等功能的生产性建筑物。（2）施工：指乙方按照合同约定，对厂房进行建设、安装、调试等各项工作。（3）争议：指在合同履行过程中，甲乙双方对合同条款、工程质量、进度、费用等方面产生的分歧。3.2关键词解释（1）合同履行时间：指乙方完成厂房建设施工的时间。（2）合同履行地点：指乙方进行厂房建设施工的地点。（3）合同履行方式：指乙方在厂房建设施工过程中采用的具体施工方法。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成厂房建设施工。（2）甲方有权监督乙方在施工过程中的工程质量、进度、费用等方面。（3）甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止，并要求乙方承担相应的法律责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成厂房建设施工。（2）乙方应保证施工过程中的工程质量、进度、费用等方面符合合同约定。（3）乙方应遵守国家相关法律法规，不得违法建设、安装、调试等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同履行时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同履行地点为：____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成厂房建设施工，包括但不限于：土建施工、设备安装、调试等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程全部完成，甲方验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方应签署终止协议。（3）终止协议生效后，双方应按照约定办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定将工程交付甲方。（2）合同终止后，双方应按照约定结算工程款。（3）合同终止后，双方应相互承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：包括但不限于土建工程、设备安装、调试等费用。（2）设计费：包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计等费用。（3）材料费：包括但不限于建筑材料、设备材料等费用。（4）人工费：包括但不限于施工人员工资、福利等费用。（5）其他费用：包括但不限于管理费、监理费、检验费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。（2）进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应向乙方支付相应节点的工程款。（3）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付。（2）进度款：工程进度达到约定节点后____个工作日内支付。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应提供付款凭证，包括但不限于发票、收据等。（2）乙方收到甲方支付的费用后，应出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未能按约定支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未能按约定提供施工场地或相关资料，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未能按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的全部责任。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程无法继续施工。（2）政府政策调整导致工程进度受到影响。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解如协商不成，双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行地点变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方均保留对合同内容的审查和监督权利。（2）未经对方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面的监督检查权。（2）乙方保留对甲方支付费用的审核权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互配合，共同完成厂房建设施工任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照合同约定提供施工场地、资料等。（2）乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行增减或修改。16.3增减条款本合同如有增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（建设方）：（签字）（盖章）日期：____年____月____日乙方（施工单位）：（签字）（盖章）日期：____年____月____日甲方（建设方）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.合同主体资格证明文件（甲方、乙方及其他相关方）。2.施工图纸及设计文件。3.材料设备清单。4.施工进度计划表。5.预付款支付凭证。6.进度款支付凭证。7.竣工验收报告。8.争议解决相关文件。9.不可抗力事件证明文件。10.其他双方认为需要附在本合同中的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付费用：甲方未按合同约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。未按约定提供施工场地或资料：甲方未按合同约定提供施工场地、设计文件、材料设备等。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程：乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定。施工过程中出现质量问题：乙方施工过程中出现质量问题，未按约定进行修复。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议：指在合同履行过程中，甲乙双方对合同条款、工程质量、进度、费用等方面产生的分歧。3.违约：指合同当事人违反合同约定，未履行合同义务的行为。4.仲裁：指合同当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行修复，甲方应予以监督。2.问题：甲方未按约定支付费用。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，协商解决支付问题，必要时可申请仲裁或诉讼。3.问题：不可抗力事件导致工程进度延误。解决办法：双方应及时协商，根据不可抗力事件的影响程度调整工程进度，必要时可申请延期。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应尝试协商解决，协商不成时可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，对施工过程中的工程质量、进度、安全等方面承担监督责任。第三方应确保其提供的图纸、设计文件、材料设备等符合国家相关标准和规范。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务。第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。3.第三方义务：第三方应按时参加工程进度会议，对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。第三方应确保其提供的图纸、设计文件、材料设备等在施工前得到甲方和乙方的确认。4.第三方费用：第三方的费用包括但不限于监理费、设计费、材料设备检验费等。第三方费用由甲方和乙方按照合同约定支付。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款、进度款和竣工结算款。乙方有权要求甲方提供施工场地、设计文件、材料设备等。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程完成后进行验收，并在验收合格后支付剩余款项。乙方有权要求甲方按照合同约定进行工程保修。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未按约定提供施工场地或相关资料，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更合同内容，否则应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成厂房建设施工。甲方可监督乙方在施工过程中的工程质量、进度、费用等方面。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程竣工后进行保修，确保工程质量。甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余款项。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2025年度厂房建设施工合同争议解决与仲裁条款合同范本2合同目录一、合同概述1.合同签订背景2.合同目的3.合同双方基本信息二、合同主体1.发包方2.承包方3.甲方代表4.乙方代表三、合同标的1.厂房建设施工范围2.工程概况3.施工图纸及资料四、合同工期1.工期要求2.工期调整3.工期延误责任五、合同价款1.工程造价构成2.合同价款支付方式3.预付款及进度款支付4.结算与竣工结算六、质量要求1.工程质量标准2.质量检验与验收3.质量争议处理七、施工安全与环境保护1.施工安全管理2.安全生产责任3.环境保护要求4.环境污染责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序九、争议解决与仲裁1.争议解决方式2.仲裁机构3.仲裁程序4.仲裁费用5.仲裁裁决的效力十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十一、违约责任1.违约行为类型2.违约责任承担3.违约赔偿计算十二、不可抗力1.不可抗力事件范围2.不可抗力事件发生后的处理3.不可抗力事件解除合同的条件十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十四、其他1.合同附件2.合同附件说明3.合同签署日期4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同签订背景a.发包方与承包方就厂房建设施工项目达成一致意见b.确立合同签订的法律依据和目的2.合同目的a.明确双方的权利义务b.确保工程按期、按质、按量完成3.合同双方基本信息a.发包方名称、地址、法定代表人b.承包方名称、地址、法定代表人c.甲方代表姓名、职务d.乙方代表姓名、职务二、合同主体1.发包方a.具备合法主体资格b.具备履行合同所需的资金、技术力量2.承包方a.具备合法主体资格b.具备履行合同所需的资金、技术力量、资质等级3.甲方代表a.发包方授权代表b.具备处理合同相关事务的能力4.乙方代表a.承包方授权代表b.具备处理合同相关事务的能力三、合同标的1.厂房建设施工范围a.施工图纸及工程量清单b.施工现场及施工内容2.工程概况a.工程名称、地点、规模b.工程建设标准3.施工图纸及资料a.提供完整的施工图纸及资料b.确保图纸及资料的真实性、准确性四、合同工期1.工期要求a.合同工期自开工之日起至竣工验收合格之日止b.具体工期由双方协商确定2.工期调整a.因不可抗力等原因导致工期延误的，经双方协商一致后可调整工期b.调整后的工期应书面通知对方3.工期延误责任a.因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任b.因发包方原因导致工期延误的，发包方应承担相应的违约责任五、合同价款1.工程造价构成a.工程量清单中的工程量b.合同约定的单价c.有关税费及政策性调整2.合同价款支付方式a.预付款b.进度款c.结算款3.预付款及进度款支付a.预付款比例及支付时间b.进度款支付比例及支付时间4.结算与竣工结算a.结算依据b.结算时间c.竣工结算六、质量要求1.工程质量标准a.符合国家及行业相关质量标准b.满足发包方使用要求2.质量检验与验收a.施工过程中进行质量检验b.验收标准及程序3.质量争议处理a.质量争议解决方式b.质量争议处理程序七、施工安全与环境保护1.施工安全管理a.严格遵守国家及地方安全生产法律法规b.制定安全生产责任制2.安全生产责任a.发包方、承包方各自承担安全生产责任b.发生安全事故的处理3.环境保护要求a.严格遵守国家及地方环境保护法律法规b.制定环境保护措施4.环境污染责任a.因施工活动造成环境污染的，承包方应承担相应的责任b.环境污染事故的处理八、合同变更与解除1.合同变更条件a.发包方、承包方协商一致，可以变更合同内容b.法律、行政法规规定允许变更的，按照规定执行2.合同解除条件a.双方协商一致解除合同b.因不可抗力致使合同无法履行c.违约行为致使合同无法履行3.合同变更与解除程序a.提出变更或解除合同的书面通知b.收到通知一方在规定期限内给予答复c.达成书面协议九、争议解决与仲裁1.争议解决方式a.发包方与承包方应通过友好协商解决合同争议b.协商不成，提交仲裁委员会仲裁2.仲裁机构a.双方协商选择具有管辖权的仲裁机构b.如未达成一致，则提交约定的仲裁机构3.仲裁程序a.按照仲裁规则进行b.仲裁委员会在收到仲裁申请书后，依法受理c.仲裁委员会作出裁决前，仲裁庭可以组织调解4.仲裁费用a.按照仲裁规则及双方约定承担b.费用包括仲裁员费用、仲裁委员会费用等5.仲裁裁决的效力a.仲裁裁决具有法律约束力b.当事人应当履行裁决十、合同解除与终止1.合同解除条件a.发包方、承包方协商一致解除合同b.因不可抗力致使合同无法履行c.违约行为致使合同无法履行2.合同终止条件a.工程竣工验收合格b.双方达成合同终止协议3.合同解除与终止程序a.提出解除或终止合同的书面通知b.收到通知一方在规定期限内给予答复十一、违约责任1.违约行为类型a.迟期履行、不履行b.质量不符合要求c.安全生产事故d.环境污染事故2.违约责任承担a.承担违约金b.修复或重新履行c.赔偿损失3.违约赔偿计算a.根据合同约定及法律规定计算b.采取实际损失赔偿原则十二、不可抗力1.不可抗力事件范围a.自然灾害b.社会事件c.其他不能预见、不能避免且不能克服的客观情况2.不可抗力事件发生后的处理a.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方b.协商一致暂停合同履行或变更合同内容c.不可抗力事件解除合同的条件3.不可抗力事件解除合同的条件a.不可抗力事件导致合同无法履行b.双方均认为继续履行合同不适宜十三、合同生效与终止1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同符合法律、行政法规的规定2.合同终止条件a.工程竣工验收合格b.合同约定的解除或终止条件3.合同解除与终止程序a.提出解除或终止合同的书面通知b.收到通知一方在规定期限内给予答复十四、其他1.合同附件a.施工图纸及资料b.有关法律法规及政策性文件2.合同附件说明a.合同附件与合同具有同等法律效力b.合同附件作为合同组成部分3.合同签署日期a.双方约定签署日期4.合同附件清单a.列出合同附件名称及页数合同甲方签字：___________合同乙方签字：___________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款：a.甲方有权对施工进度进行监督和调整，并要求乙方提供施工进度报告。b.甲方有权对施工方案进行审批，乙方需在施工前提交施工方案供甲方审核。说明：甲方作为主导方，对施工进度和方案有最终决定权，以确保工程按计划进行。2.甲方付款条款：a.甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方预付款的50%。b.甲方应在每个施工阶段完成后，根据乙方提交的工程量清单及实际完成情况支付相应比例的进度款。说明：甲方主导付款，确保乙方在施工过程中有足够的资金支持，同时保障甲方对工程进度的控制。3.甲方监督条款：a.甲方应指定专人负责施工现场的监督工作，对施工质量、安全、进度等进行全面监督。b.甲方有权要求乙方对施工现场进行整改，乙方应在规定时间内完成整改。说明：甲方主导监督，确保施工质量和安全，防止因施工问题导致的延误和损失。4.甲方变更条款：a.甲方有权根据工程需要，对施工内容、进度、质量要求等进行变更。b.乙方应积极配合甲方进行变更，并按照变更后的要求执行。说明：甲方主导变更，以便根据实际情况调整施工计划，确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款：a.乙方有权对施工进度进行合理安排，并提前向甲方提交施工进度计划。b.乙方有权对施工方案进行优化，以提高施工效率和质量。说明：乙方作为主导方，对施工进度和方案有更多自主权，有利于提高施工效率。2.乙方付款条款：a.乙方应在合同签订后5个工作日内支付甲方预付款的50%。b.乙方应在每个施工阶段完成后，根据甲方验收结果支付相应比例的进度款。说明：乙方主导付款，确保甲方在施工过程中有足够的资金支持，同时保障乙方对工程进度的控制。3.乙方监督条款：a.乙方应指定专人负责施工现场的监督工作，对施工质量、安全、进度等进行全面监督。b.乙方有权要求甲方对施工现场进行整改，甲方应在规定时间内完成整改。说明：乙方主导监督，确保施工质量和安全，防止因施工问题导致的延误和损失。4.乙方变更条款：a.乙方有权根据工程需要，对施工内容、进度、质量要求等进行变更。b.甲方应积极配合乙方进行变更，并按照变更后的要求执行。说明：乙方主导变更，以便根据实际情况调整施工计划，确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介服务条款：a.合同双方同意聘请第三方中介机构提供咨询服务。b.中介机构应具备相关资质，并遵守国家法律法规。说明：引入第三方中介机构，为合同双方提供专业、公正的咨询服务。2.中介费用条款：a.中介费用由合同双方按照约定比例分担。b.中介费用支付方式及时间由合同双方与中介机构协商确定。说明：明确中介费用，确保合同双方利益得到保障。3.中介监督条款：a.中介机构有权对施工现场进行监督，确保施工质量和安全。b.中介机构有权对合同双方进行协调，解决合同争议。说明：中介机构监督，确保施工质量和安全，促进合同双方合作。4.中介报告条款：a.中介机构应定期向合同双方提交施工进度、质量、安全等方面的报告。b.合同双方应认真阅读中介报告，并按照报告内容进行整改。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及资料2.有关法律法规及政策性文件3.合同附件清单4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.结算款支付凭证7.竣工结算报告8.施工进度报告9.施工方案10.中介机构资质证明11.争议解决协议12.仲裁裁决书二、违约行为及认定：1.违约行为：a.迟期履行或不履行合同义务b.质量不符合合同约定c.安全生产事故d.环境污染事故e.未经允许擅自变更合同内容f.未经允许擅自延长工期g.未经允许擅自减少工程量h.未经允许擅自增加工程量2.违约行为的认定：a.违约行为发生时，由一方提出书面违约通知b.收到违约通知后，另一方应在规定期限内进行核实c.核实后，双方协商解决违约问题d.协商不成，提交仲裁委员会仲裁三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁：指由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种争议解决方式。4.合同解除：指合同当事人根据合同约定或法律规定，终止合同的权利义务关系。5.合同终止：指合同权利义务关系自然消灭或因其他原因而结束。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：分析延误原因，采取措施加快施工进度，并追究相关责任。2.问题：工程质量问题解决办法：及时整改，确保工程质量符合合同约定。3.问题：安全生产事故解决办法：立即启动应急预案，调查事故原因，采取措施防止类似事故发生。4.问题：环境污染事故解决办法：立即采取措施减少污染，调查原因，追究相关责任。5.问题：合同争议解决办法：通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.新建厂房建设施工2.厂房扩建或改造施工3.工程项目管理4.工程合同纠纷解决5.工程安全生产管理6.工程环境保护管理全文完。2025年度厂房建设施工合同争议解决与仲裁条款合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：本合同是甲方为满足生产需要，在2025年度投资新建厂房，乙方作为施工单位，负责该厂房的建设施工。为明确双方的权利义务，保障合同顺利履行，特制定本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在厂房建设施工过程中的权利义务，规范双方行为，确保工程质量和进度，预防和解决合同争议，维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：1.厂房：指甲方投资建设的用于生产、办公、仓储等用途的建筑物。2.施工单位：指具有相应资质，承担厂房建设施工任务的乙方。3.争议：指甲乙双方在合同履行过程中，对合同条款、工程质量、工程进度、费用支付等方面产生的分歧。3.2关键词解释：1.合同履行时间：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工验收合格日期。2.合同履行地点：指本合同约定的厂房建设施工地点。3.合同履行方式：指甲乙双方按照合同约定，共同完成厂房建设施工任务的方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成厂房建设施工任务。2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定，及时支付工程款。4.甲方应按照合同约定，提供施工所需的场地、设备、材料等。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成厂房建设施工任务。2.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。4.乙方应按照合同约定，及时向甲方提供工程进度、质量、费用等信息。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同约定的工程开工日期为____年____月____日，竣工验收合格日期为____年____月____日。5.2合同履行地点：本合同约定的厂房建设施工地点为____________________。5.3合同履行方式：甲乙双方按照合同约定，共同完成厂房建设施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的工程竣工验收合格。2.双方协商一致，解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.发生终止条件时，一方应及时通知另一方。2.双方应在接到通知之日起____日内，共同协商确定终止合同的具体事宜。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算和款项支付。2.合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，处理与合同相关的债权债务。3.合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程移交手续。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等费用。2.材料费：包括建筑材料、构配件、设备等费用。3.人工费：包括施工人员工资、福利、津贴等费用。4.施工机具使用费：包括施工机械、设备租赁、维修、折旧等费用。5.管理费：包括施工组织设计、项目管理、协调、监督等费用。6.利息费用：按照合同约定，因甲方原因导致的工程延期而产生的利息费用。7.其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方提交工程量清单，甲方支付合同总额的_____%作为预付款。2.进度款：工程进度达到合同约定的节点，乙方提交工程进度报告和工程量清单，甲方按照实际完成工程量支付进度款。3.验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方支付合同总额的_____%作为验收款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后____日内。2.进度款支付时间：工程进度达到约定节点后____日内。3.验收款支付时间：工程竣工验收合格后____日内。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的符合合同约定的付款申请后____日内支付相应款项。2.乙方应保证所提交的付款申请真实、准确、完整。3.甲方有权对乙方的付款申请进行审核，如发现不符合同约定的情形，有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定，应承担相应的修复责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按照合同约定的比例计算。2.修复费用按照实际发生费用计算。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的工程图纸、技术资料、商业秘密等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密内容，自合同签订之日起____年内。9.3保密履行方式1.双方应采取保密措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得将保密内容用于本合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。3.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商期限为____日内。11.2调解1.协商不成的，双方可申请调解。2.调解机构由双方协商确定。11.3仲裁或诉讼1.调解不成的，双方可申请仲裁或诉讼。2.仲裁机构或法院由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.经双方同意，乙方可以将部分工程分包给具有相应资质的第三方。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的商业秘密。2.本合同约定的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程项目的最终审批权。2.乙方保留对施工过程中发现的问题提出建议和改进的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下，为保障工程安全和质量，对乙方施工方案进行调整的权利。2.乙方保留在施工过程中，为保障工程安全和质量，对设计图纸提出修改建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充协议的签订日期视为合同签订日期。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时提供所需资料和条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会，沟通工