2025年芜湖新房团购合同（含团购优惠及售后服务）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年芜湖新房团购合同（含团购优惠及售后服务）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1团购方名称1.2开发商名称1.3代理销售公司名称（如有）2.团购项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目类型2.5项目规模2.6项目配套设施3.团购优惠及付款方式3.1团购优惠条件3.2优惠幅度3.3付款方式3.4付款时间节点3.5逾期付款违约责任4.房屋交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收流程4.4验收不合格的处理5.售后服务5.1售后服务内容5.2售后服务期限5.3售后服务责任5.4售后服务联系方式6.质量保证6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3质量保证范围7.产权登记7.1产权登记时间7.2产权登记费用7.3产权登记责任8.产权过户8.1过户手续8.2过户费用8.3过户责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决期限11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：团购协议13.2附件二：房屋买卖合同13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1团购方名称：X团购公司1.2开发商名称：芜湖市房地产开发有限公司1.3代理销售公司名称（如有）：芜湖市房地产代理有限公司2.团购项目基本信息2.1项目名称：芜湖市住宅小区2.2项目地址：芜湖市区路号2.3项目开发商：芜湖市房地产开发有限公司2.4项目类型：住宅2.5项目规模：总建筑面积约万平方米2.6项目配套设施：绿化、车位、健身房、游泳池等3.团购优惠及付款方式3.1团购优惠条件：团购客户享受购房款总额的%优惠3.2优惠幅度：购房款总额的%3.3付款方式：首付%，剩余房款在交房前分两次付清3.4付款时间节点：首付款在签订合同后日内支付，第二次付款在交房前日内支付3.5逾期付款违约责任：逾期付款每日按未付款额的%支付违约金4.房屋交付及验收4.1交付时间：自合同约定的交房日期起日内4.2验收标准：符合国家相关房屋建筑工程质量验收标准4.3验收流程：团购方在收到开发商通知后日内进行房屋验收4.4验收不合格的处理：开发商应在接到验收不合格通知后日内进行整改，直至合格5.售后服务5.1售后服务内容：房屋质量问题处理、物业服务、公共设施维修等5.2售后服务期限：自房屋交付之日起年内5.3售后服务责任：开发商负责提供售后服务，确保团购方权益5.4售后服务联系方式：服务：6.质量保证6.1质量保证期限：自房屋交付之日起年内6.2质量保证责任：开发商对房屋主体结构、地基基础和防水等质量问题承担保修责任6.3质量保证范围：房屋主体结构、地基基础、防水、门窗、管道等7.产权登记7.1产权登记时间：自房屋交付之日起个月内7.2产权登记费用：团购方自行承担7.3产权登记责任：开发商提供必要的产权登记资料，协助团购方办理产权登记手续8.产权过户8.1过户手续：团购方需按照国家相关规定，向当地不动产登记机构提交过户申请及相关材料8.2过户费用：过户税费由团购方承担，具体费用根据当地政策确定8.3过户责任：开发商应协助团购方办理产权过户手续，确保团购方在规定时间内取得房屋产权证9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按约定时间交房、房屋质量问题、逾期付款等9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿：违约金按照合同约定比例计算，赔偿金额根据实际情况确定10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，提交芜湖市仲裁委员会仲裁10.2争议解决地点：芜湖市10.3争议解决期限：自争议发生之日起个月内11.合同解除11.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因11.2解除程序：一方提出解除合同，另一方应予以确认，并按照合同约定处理后续事宜11.3解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章，合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件：合同约定的终止条件成就或双方协商一致解除合同12.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜13.合同附件13.1附件一：团购协议13.2附件二：房屋买卖合同13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同中所述的第三方，指除甲乙双方以外的，参与本合同执行、监督或提供专业服务的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理公司等。15.2介入目的：第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利执行，提高服务质量，确保合同各方的合法权益。16.第三方介入条件16.1中介方介入：甲乙双方协商一致，可邀请中介方参与本合同的执行，中介方应具备相应的资质和信誉。16.2专业服务方介入：甲乙双方在合同执行过程中，如需第三方提供专业服务，应经双方同意，并签订相应服务协议。17.第三方责任限额17.1责任范围：第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。17.2限额确定：第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方提供的服务协议中明确。18.第三方责权利界定18.1责任：第三方在合同执行过程中，应严格按照合同约定和职责范围履行义务，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.2权利：第三方有权获取合同执行过程中所需的资料和信息，并在履行职责时，享有相应的报酬。18.3利益：第三方在合同执行过程中，有权维护自身合法权益，包括但不限于要求甲乙双方履行合同义务。19.第三方与其他各方的关系19.1与甲方的关系：第三方应积极配合甲方的工作，为甲方提供优质服务，并按照合同约定和职责范围履行义务。19.2与乙方的关系：第三方应尊重乙方的权益，为乙方提供专业建议，协助乙方履行合同义务。19.3与甲乙双方的关系：第三方应维护甲乙双方的合法权益，确保合同顺利执行。20.第三方介入后的额外条款20.1介入协议：甲乙双方与第三方签订的介入协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。20.2介入费用：第三方介入所产生的费用，由甲乙双方按照约定分担。20.3介入期限：第三方介入的期限，由甲乙双方在介入协议中约定。21.第三方介入的监督与处理21.1监督机制：甲乙双方应建立健全第三方介入的监督机制，确保第三方履行职责。21.2处理方式：第三方在履行职责过程中出现问题的，甲乙双方应及时沟通，协商解决。22.第三方介入的变更与解除22.1变更：甲乙双方在合同执行过程中，如需变更第三方介入内容，应重新协商并签订变更协议。22.2解除：如第三方违反合同约定或职责范围，甲乙双方有权解除与第三方的介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：团购协议要求：详细列出团购优惠条件、付款方式、交付时间、售后服务等内容。说明：本附件为合同的核心内容，明确了甲乙双方的权利和义务。2.附件二：房屋买卖合同要求：根据国家相关法律法规，详细列明房屋买卖双方的权利和义务，包括房屋基本情况、价格、付款方式、交付时间、产权转移等。说明：本附件为房屋买卖的基础合同，具有法律效力。3.附件三：项目配套设施清单要求：详细列出项目内的绿化、车位、健身房、游泳池等配套设施的具体情况。说明：本附件为项目配套设施的详细说明，有助于甲乙双方了解项目情况。4.附件四：付款时间节点表要求：明确列出各付款时间节点及对应的付款金额。说明：本附件为付款计划的详细说明，有助于甲乙双方按时完成付款。5.附件五：房屋验收标准要求：根据国家相关标准，详细列出房屋验收的各项指标和验收流程。说明：本附件为房屋验收的依据，有助于确保房屋质量。6.附件六：售后服务协议要求：详细列出售后服务内容、服务期限、责任承担等。说明：本附件为售后服务的详细说明，有助于保障甲乙双方的权益。7.附件七：第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权利、责任限额等。说明：本附件为第三方介入的详细说明，有助于规范第三方行为。8.附件八：违约责任认定标准要求：详细列出违约行为及对应的违约责任认定标准。说明：本附件为违约责任认定的依据，有助于维护合同双方的合法权益。9.附件九：争议解决方式及流程要求：明确争议解决方式、争议解决地点、争议解决期限等。说明：本附件为争议解决的详细说明，有助于解决合同执行过程中的纠纷。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付购房款未按时办理产权过户手续房屋质量问题未及时整改乙方违约：未按时交付房屋房屋质量不符合约定标准售后服务不到位2.违约责任认定标准：甲方违约责任认定：逾期付款：每日按未付款额的%支付违约金未按时办理产权过户：支付违约金及相应的过户费用房屋质量问题：承担修复费用及相应的赔偿乙方违约责任认定：未按时交付房屋：支付违约金及相应的赔偿房屋质量不符合约定标准：承担修复费用及相应的赔偿售后服务不到位：承担相应赔偿责任3.违约责任示例说明：甲方逾期付款：如甲方未在约定付款时间内支付购房款，每日按未付款额的0.5%支付违约金。乙方房屋质量问题：如乙方交付的房屋存在质量问题，应在接到甲方通知后日内进行整改，否则承担相应的修复费用及赔偿。全文完。2024年芜湖新房团购合同（含团购优惠及售后服务）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目性质2.5项目类型3.团购优惠3.1团购优惠方式3.2团购优惠幅度3.3团购优惠期限3.4团购优惠条件4.房源信息4.1房源位置4.2房源户型4.3房源面积4.4房源价格5.付款方式5.1首付款比例5.2付款期限5.3付款方式6.交付标准6.1交付时间6.2交付条件6.3交付方式7.售后服务7.1售后服务内容7.2售后服务期限7.3售后服务责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件14.2合同解除与终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方（买方）：________1.1.2乙方（卖方）：________1.2双方地址1.2.1甲方地址：________1.2.2乙方地址：________1.3双方联系方式1.3.1甲方联系方式：________1.3.2乙方联系方式：________2.项目信息2.1项目名称：________2.2项目地址：________2.3项目开发商：________2.4项目性质：________2.5项目类型：________3.团购优惠3.1团购优惠方式：________3.2团购优惠幅度：________3.3团购优惠期限：________3.4团购优惠条件：________4.房源信息4.1房源位置：________4.2房源户型：________4.3房源面积：________4.4房源价格：________5.付款方式5.1首付款比例：________5.2付款期限：________5.3付款方式：________6.交付标准6.1交付时间：________6.2交付条件：________6.3交付方式：________7.售后服务7.1售后服务内容：________7.2售后服务期限：________7.3售后服务责任：________8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定，否则争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，均由败诉方承担。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1甲方在合同约定的付款期限内未按约定支付款项的；9.1.2乙方在合同约定的交付期限内未按约定交付房屋的；9.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的；9.2合同解除程序9.2.1任何一方提出解除合同时，应书面通知对方。9.2.2合同解除后，双方应按照约定进行清算和结算。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，已发生的费用和损失由责任方承担。9.3.2合同解除不影响双方各自依法享有的权利。10.违约责任10.1违约责任承担10.1.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任。10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约责任赔偿10.2.1违约金的计算方式为：________10.2.2损失赔偿的金额根据实际损失计算，但不得超过合同总金额的________。11.不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.2.2不可抗力事件持续期间，合同各方均不承担违约责任。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章；12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字；12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致；13.1.2变更内容不违反法律法规及公序良俗。13.2合同变更程序13.2.1变更内容应以书面形式进行；13.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件14.1.1合同约定的解除条件成就；14.1.2合同因法定事由解除；14.2合同解除与终止程序14.2.1合同解除或终止前，双方应进行清算和结算；14.2.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、担保方、监理方、评估方等。15.1.2第三方是指本合同双方之外的独立主体，其参与合同执行是基于合同双方的授权或合同约定的条件。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确列出。15.2.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方原因导致的损失、违约金、赔偿金等。15.2.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的________。15.3第三方责权利15.3.1第三方的权利：15.3.1.1第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用或报酬。15.3.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助，以确保其履行职责。15.3.2第三方的义务：15.3.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同目的的实现。15.3.2.2第三方应保证其提供的服务或产品符合合同要求和质量标准。15.3.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：15.4.1.1第三方作为甲方服务的提供者，其行为直接影响到甲方的利益。15.4.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。15.4.2第三方与乙方的关系：15.4.2.1第三方作为乙方合作的伙伴，其行为对乙方的履约有直接影响。15.4.2.2乙方应确保第三方按照合同约定履行职责，并对其行为承担责任。15.4.3第三方与合同双方的关系：15.4.3.1第三方作为合同的一部分，其责任和义务由合同双方共同承担。15.4.3.2合同双方应共同监督第三方，确保其履行合同义务。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的授权16.1.1合同双方应在本合同中明确授权第三方介入的条件和范围。16.1.2第三方介入需取得合同双方的书面同意。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入前，合同双方应就第三方的职责、权利和义务进行明确约定。16.2.2第三方介入后，合同双方应定期召开会议，讨论和解决第三方介入过程中出现的问题。16.3第三方介入的变更16.3.1合同双方如需变更第三方介入的内容，应书面通知第三方，并经第三方确认。16.3.2第三方介入的变更不得违反本合同的其他条款。17.第三方介入的责任17.1第三方因自身原因导致合同目的无法实现或造成合同双方损失的，应承担相应的责任。17.2第三方在执行合同过程中，如违反法律法规或行业规范，导致合同双方损失的，应承担相应的法律责任。17.3第三方介入的费用由合同双方按约定承担，或由第三方自行承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方身份证明文件要求：身份证复印件、户口本复印件等。说明：用于证明甲方身份的真实性。2.乙方身份证明文件要求：营业执照复印件、法定代表人身份证明等。说明：用于证明乙方身份的真实性和合法性。3.房源产权证明文件要求：房屋所有权证、土地使用权证等。说明：用于证明房源产权的合法性。4.团购优惠文件要求：团购优惠协议、优惠凭证等。说明：用于证明团购优惠的有效性。5.付款凭证要求：银行转账记录、现金收据等。说明：用于证明付款的真实性和及时性。6.交付验收报告要求：房屋交付验收报告、质量检测报告等。说明：用于证明房屋交付的质量和条件。7.售后服务协议要求：售后服务协议、维修保养记录等。说明：用于明确售后服务的内容和责任。8.争议解决文件要求：争议解决协议、调解书、判决书等。说明：用于证明争议解决的结果。9.合同变更文件要求：合同变更协议、变更通知等。说明：用于证明合同变更的有效性。10.第三方介入协议要求：第三方介入协议、第三方授权文件等。说明：用于明确第三方介入的职责和权利。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金比例为未付款项的________%。示例：若甲方未在约定的付款期限内支付首付款，应向乙方支付首付款总额的________%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间交付房屋。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金比例为房价的________%。示例：若乙方未在约定的交付期限内交付房屋，应向甲方支付房价总额的________%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定：第三方应向合同双方支付违约金，违约金比例为合同金额的________%。示例：若第三方未按约定提供质量合格的服务，应向合同双方支付合同金额的________%作为违约金。4.不可抗力导致的违约责任认定：因不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任，并可根据实际情况协商解决。全文完。2024年芜湖新房团购合同（含团购优惠及售后服务）2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专用术语解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.团购项目信息3.1项目名称3.2项目地址3.3项目开发商3.4项目户型及面积3.5项目配套设施4.团购优惠4.1优惠金额4.2优惠方式4.3优惠期限4.4优惠条件5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款方式5.4逾期付款责任6.售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务期限6.3售后服务费用6.4售后服务责任7.合同签订与生效7.1合同签订时间7.2合同生效条件7.3合同生效时间8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.法律适用与管辖11.1合同适用法律11.2争议管辖法院12.合同附件12.1附件一：项目介绍12.2附件二：付款计划12.3附件三：售后服务协议13.合同份数与生效13.1合同份数13.2合同生效14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义（1）甲方：指购买新房的团购组织者。（2）乙方：指提供新房团购服务的开发商。（3）团购项目：指乙方开发的、甲方组织团购的新房项目。（4）团购优惠：指乙方给予甲方的购房折扣、优惠活动等。（5）售后服务：指乙方在团购房屋交付后提供的维修、保养等服务。1.2专用术语解释（1）团购优惠金额：指乙方给予甲方的购房折扣总额。（2）团购优惠方式：指乙方提供的购房折扣形式，如现金折扣、分期付款折扣等。（3）团购优惠期限：指乙方提供团购优惠的有效时间范围。（4）团购优惠条件：指乙方设定享受团购优惠的具体条件，如团购人数、付款方式等。2.合同双方2.1甲方信息（1）甲方名称：___________（2）甲方负责人：___________（3）甲方联系方式：___________2.2乙方信息（1）乙方名称：___________（2）乙方负责人：___________（3）乙方联系方式：___________3.团购项目信息3.1项目名称：___________3.2项目地址：___________3.3项目开发商：___________3.4项目户型及面积：___________3.5项目配套设施：___________4.团购优惠4.1优惠金额：___________4.2优惠方式：___________4.3优惠期限：___________4.4优惠条件：___________5.付款方式5.1付款比例：___________5.2付款时间：___________5.3付款方式：___________5.4逾期付款责任：___________6.售后服务6.1售后服务内容：___________6.2售后服务期限：___________6.3售后服务费用：___________6.4售后服务责任：___________8.合同变更与解除8.1合同变更条件（1）甲方因不可抗力导致无法履行合同，需提前30日书面通知乙方。（2）乙方因项目规划变更导致合同内容需调整，需提前60日书面通知甲方。（3）双方协商一致，经书面同意后可变更合同内容。8.2合同解除条件（1）甲方未按时支付房款，逾期超过30日，乙方有权解除合同。（2）乙方未能按约定提供团购优惠或售后服务，甲方有权解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致后可解除合同。8.3合同变更与解除程序（1）变更或解除合同需书面通知对方，并经双方签字确认。（2）变更或解除合同后，双方应按照变更或解除后的约定履行合同。9.违约责任9.1违约情形（1）甲方未按时支付房款。（2）乙方未按约定提供团购优惠或售后服务。（3）因一方违约导致合同无法履行。9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失。（2）违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用。9.3违约赔偿标准（1）甲方违约，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。（2）乙方违约，应赔偿甲方因违约行为造成的直接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。10.2争议解决机构（1）争议解决机构为___________。（2）争议解决机构应按照其规定进行调解或仲裁。10.3争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担。（2）双方另有约定的，从其约定。11.法律适用与管辖11.1合同适用法律（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）合同条款与法律相抵触的，以法律为准。11.2争议管辖法院（1）合同履行地为___________。（2）双方因合同产生的争议，由___________人民法院管辖。12.合同附件12.1附件一：项目介绍（1）项目基本情况。（2）项目配套设施。12.2附件二：付款计划（1）付款时间表。（2）付款方式。12.3附件三：售后服务协议（1）售后服务内容。（2）售后服务期限。（3）售后服务费用。13.合同份数与生效13.1合同份数（1）本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份。13.2合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同经双方签字盖章后，即具有法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定事项一（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项二（1）本合同自签订之日起，任何一方不得擅自变更或转让合同。14.3其他约定事项三（1）本合同未尽事宜，按法律规定执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）第三方：指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、担保机构、律师事务所等。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意。（2）第三方介入应具备相应的资质和能力。（3）第三方介入应遵守本合同的相关规定。15.3第三方介入程序（1）第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的具体事宜达成一致。（2）第三方介入后，应向甲乙双方提供相应的服务或保证。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款（1）甲方同意第三方介入后，应确保第三方遵守本合同约定。（2）甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和履约保证。16.2乙方额外条款（1）乙方同意第三方介入后，应确保第三方按照合同约定履行职责。（2）乙方有权要求第三方提供相应的资质证明和履约保证。17.第三方责任限额17.1责任限额定义（1）责任限额：指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额约定（1）第三方责任限额为本合同总价款的___________%。（2）若第三方造成损失超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。18.第三方责权利18.1第三方权利（1）第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用。（2）第三方有权要求甲乙双方按照合同