版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新能源电站建设临建劳务分包合同样本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.分包内容4.1分包范围4.2分包项目4.3分包标准5.工程量清单5.1工程量5.2工程量计算方法5.3工程量变更6.工程进度计划6.1工程进度安排6.2工程进度控制6.3工程进度调整7.工程质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.工程价款及支付方式8.1工程价款8.2支付方式8.3支付时间9.工期延误及违约责任9.1工期延误9.2违约责任10.保险及安全10.1保险10.2安全11.知识产权及保密11.1知识产权11.2保密12.合同解除及终止12.1合同解除12.2合同终止13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他14.1不可抗力14.2合同生效14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指(甲方名称)。1.1.2“乙方”指(乙方名称)。1.1.3“合同”指本《二零二五年度新能源电站建设临建劳务分包合同》。1.1.4“项目”指(项目名称)。1.1.5“临建劳务”指在项目现场进行的临时设施建设及维护等劳务工作。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照行业惯例或相关法律法规进行解释。1.2.2除非合同另有约定,否则本合同中的条款应按照其字面意思进行解释。2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称:(甲方名称)2.1.2甲方地址:(甲方地址)2.1.3联系人:(甲方联系人)2.1.4联系电话:(甲方联系电话)2.2乙方信息2.2.1乙方名称:(乙方名称)2.2.2乙方地址:(乙方地址)2.2.3联系人:(乙方联系人)2.2.4联系电话:(乙方联系电话)3.项目概述3.1项目名称(项目名称)3.2项目地点(项目地点)3.3项目规模(项目规模描述)3.4项目进度3.4.1项目开工日期:(开工日期)3.4.2项目竣工日期:(竣工日期)4.分包内容4.1分包范围4.1.1乙方负责项目现场临时设施的搭建、维护及拆除工作。4.1.2分包内容包括但不限于:临时道路、围挡、工棚、水电设施等。4.2分包项目4.2.1具体分包项目清单详见附件一。4.3分包标准4.3.1分包工作应符合国家及行业相关标准。4.3.2分包工作应满足甲方项目进度及质量要求。5.工程量清单5.1工程量5.1.1工程量计算依据:详见附件二。5.2工程量计算方法5.2.1工程量计算方法按照国家及行业相关规范执行。5.3工程量变更5.3.1工程量变更需经甲方、乙方双方协商一致,并以书面形式确认。6.工程进度计划6.1工程进度安排6.1.1乙方应按照合同约定的工程进度计划执行工程任务。6.2工程进度控制6.2.1乙方应定期向甲方报告工程进度情况。6.3工程进度调整6.3.1如遇特殊情况导致工程进度调整,乙方应及时通知甲方,并经双方协商一致后调整工程进度计划。7.工程质量要求7.1质量标准7.1.1分包工作应满足国家及行业相关质量标准。7.2质量检查7.2.1乙方应定期进行自检,并配合甲方进行质量检查。7.3质量责任7.3.1乙方对分包工作的质量负责,如因乙方原因导致质量不合格,乙方应承担相应责任。8.工程价款及支付方式8.1工程价款8.1.1工程价款总额为人民币(大写)____元整。8.1.2工程价款按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间如下:8.1.2.1预付款:合同签订后____个工作日内,支付总额的____%。8.1.2.2进度款:每个工程节点完成后,支付已完成工程量对应的____%。8.1.2.3验收款:工程竣工验收合格后,支付总额的____%。8.2支付方式8.2.1甲方应以银行转账方式支付给乙方工程款。8.2.2乙方应在收到甲方付款通知后____个工作日内,向甲方提供相应的收款凭证。9.工期延误及违约责任9.1工期延误9.1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。9.1.2如因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方支付每日____元的工期延误违约金。9.2违约责任9.2.1如乙方未能按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此产生的全部损失。10.保险及安全10.1保险10.1.1乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,保险金额不低于人民币____元。10.1.2保险费用由乙方承担。10.2安全10.2.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。10.2.2乙方应定期进行安全教育培训,确保施工人员具备必要的安全意识。11.知识产权及保密11.1知识产权11.1.1乙方在施工过程中产生的技术成果归甲方所有。11.2保密11.2.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.合同解除及终止12.1合同解除12.1.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。12.2合同终止12.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议应友好协商解决。13.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1争议解决过程中,双方应保持正常的工作关系,继续履行合同义务。14.其他14.1不可抗力14.1.1如发生不可抗力事件,双方应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:工程量清单、保险单、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,因特定原因需要介入的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、供应方、设备制造商等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围由双方协商确定,并在合同附件中明确列出。15.2.2第三方的责任限额不应超过合同总价的一定比例,具体比例由双方在合同中约定。15.3第三方介入条件15.3.1.1甲方或乙方提出书面申请;15.3.1.2双方同意第三方介入;15.3.1.3第三方具备完成其职责的能力和资质。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入程序如下:15.4.1.1甲方或乙方向对方提出书面申请,说明第三方介入的原因、目的和预期效果;15.4.1.2双方协商确定第三方的职责和权限;15.4.1.3双方与第三方签订书面协议,明确第三方的责任和义务;15.4.1.4第三方正式介入工作。15.5第三方与各方的责任划分15.5.1第三方在合同执行过程中的责任仅限于其协议约定的范围,甲方和乙方对第三方的行为负责。15.5.2第三方不得干涉甲方和乙方的正常业务往来,不得损害甲方和乙方的合法权益。15.5.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证其工作质量。16.第三方责任及违约16.1第三方责任16.1.1第三方应按照协议约定履行其职责,确保其工作符合合同要求。16.1.2第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方违约16.2.1如第三方违反协议约定,甲方或乙方有权要求第三方改正或赔偿损失。16.2.2如第三方严重违反协议,甲方或乙方有权终止协议,并要求第三方承担违约责任。17.第三方变更及退出17.1第三方变更17.1.1第三方如需变更,应提前____个工作日通知甲方和乙方,并经双方同意后方可变更。17.2第三方退出17.2.1第三方如需退出,应提前____个工作日通知甲方和乙方,并按照协议约定办理相关手续。18.第三方保密18.1第三方在合同执行过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密,应予以保密,未经甲方和乙方同意,不得向任何第三方泄露。19.第三方权利19.1第三方有权根据协议约定获得报酬,甲方和乙方应按时支付。19.2第三方有权根据协议约定获得甲方和乙方提供的必要协助和便利。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单及计算依据详细列明分包工程的各项工程量,以及计算工程量的方法、依据和标准。2.临时设施及材料清单列明项目所需的临时设施和材料名称、规格、数量、质量要求等。3.施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、人员配备、安全措施等内容。4.安全生产责任制及管理制度包括安全生产责任制、安全生产管理制度、事故处理程序等内容。5.质量控制计划及措施包括质量目标、质量保证体系、质量检验程序、不合格品处理等内容。6.保险单包括第三方责任险、施工人员意外伤害险等保险单据。7.验收报告包括工程验收报告、隐蔽工程验收报告、质量验收报告等。8.第三方介入协议包括监理方、咨询方、评估方、供应方、设备制造商等与甲方或乙方的协议。9.付款凭证包括预付款、进度款、验收款的付款凭证。10.违约金支付凭证包括因违约行为支付违约金的凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未能按合同约定的时间完成工程;1.2乙方提供的临时设施和材料不符合合同约定;1.3乙方施工过程中发生安全事故;1.4乙方未按照合同约定进行质量控制;1.5乙方违反合同约定的保密义务;1.6乙方未按时支付相关费用。2.责任认定标准:2.1乙方未能按合同约定的时间完成工程,每延误一日,应支付每日合同总价的____%的违约金。2.2乙方提供的临时设施和材料不符合合同约定,导致甲方损失,乙方应赔偿实际损失。2.3乙方施工过程中发生安全事故,乙方应承担相应法律责任,并赔偿由此造成的损失。2.4乙方未按照合同约定进行质量控制,导致工程不合格,乙方应重新进行施工,并承担由此产生的费用。2.5乙方违反合同约定的保密义务,泄露甲方商业秘密,乙方应承担相应的法律责任。2.6乙方未按时支付相关费用,应支付滞纳金,并承担由此产生的利息。3.违约行为示例说明:3.1乙方因自身原因,未能按合同约定的时间完成工程,延误工期5天。甲方有权要求乙方支付每日合同总价1%的违约金,共计____元。3.2乙方提供的临时设施不符合合同约定的质量要求,导致工程延误。甲方有权要求乙方赔偿因设施不合格造成的损失,包括重新采购设施的费用和工程延误的损失。全文完。二零二五年度新能源电站建设临建劳务分包合同样本1合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在二零二五年度内计划建设新能源电站,为满足施工需求,现就临建劳务分包事宜,经双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定,旨在明确双方在新能源电站建设临建劳务分包过程中的权利、义务及责任。三、定义与解释3.1专业术语1.新能源电站:指利用太阳能、风能、生物质能等可再生能源发电的电站。2.临建劳务:指在新能源电站建设过程中,为满足施工需求而进行的临时性建筑、安装、维修等劳务作业。3.2关键词解释1.甲方:指在新能源电站建设过程中,负责投资、建设和运营的主体。2.乙方:指在新能源电站建设过程中,承担临建劳务分包任务的主体。3.工程量:指根据设计图纸、施工方案等因素,计算出的临建劳务所需的工程量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成临建劳务作业。2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查。3.甲方应按合同约定,及时支付乙方劳务费用。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成临建劳务作业。2.乙方应保证施工质量,确保临建工程的安全、稳定。3.乙方应遵守国家法律法规、行业规范及甲方制定的各项规章制度。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至新能源电站建设完成且乙方完成所有临建劳务作业止。5.2合同履行地点新能源电站施工现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,在指定地点、时间完成临建劳务作业。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期提前或延期完成,经双方协商一致,可提前或延期终止合同。2.因不可抗力因素导致合同无法履行,经双方协商一致,可提前终止合同。3.乙方违反合同约定,甲方有权解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致,提前终止合同,需签订终止协议。2.因不可抗力因素终止合同,需提供相关证明材料。3.甲方解除合同,需提前通知乙方。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成已发生的临建劳务作业。2.合同终止后,双方应按照约定,结算劳务费用。3.合同终止后,双方应依法处理合同纠纷。七、费用与支付7.1费用构成1.工程劳务费:根据双方确认的工程量清单和劳务单价计算。2.材料费:包括施工过程中所需的各类材料费用,按实际发生量结算。3.机械设备费:包括租赁、购买机械设备所产生的费用。4.临时设施费:包括施工现场临时建筑、构筑物的建设、拆除、维护等费用。5.管理费:包括项目管理、协调、监督等产生的费用。6.其他费用:经双方协商一致,由乙方承担的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。2.进度款:根据工程进度和实际完成量,甲方按月支付乙方合同总价款的60%。3.结算款:工程完工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的10%作为结算款。4.保留金:合同总价款的10%作为保留金,在工程保修期满后无质量问题,甲方退还乙方。7.3支付时间1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每月25日前支付上月工程进度款。3.结算款:工程完工验收合格后15个工作日内支付。4.保留金:工程保修期满后30个工作日内退还。7.4支付章件1.甲方支付乙方款项时,应出具相应的支付凭证。2.乙方收到款项后,应在收到款项的次日向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的千分之五。2.甲方未能按约定提供施工场地或相关设施,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。2.乙方施工过程中造成安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照约定承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。2.赔偿金额应以实际损失为基础,双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.乙方在履行合同过程中,了解到的甲方商业秘密、技术秘密等。2.甲方在履行合同过程中,了解到的乙方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.乙方应采取有效措施,防止保密信息的泄露。2.任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.不可抗力事件发生,导致合同无法履行,双方可协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商,解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.合同转让后,受让人应继续履行合同约定的义务。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行过程中,存在重大违约行为。2.乙方在合同履行过程中,存在违法行为。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,未经甲方书面同意,乙方不得将其权利转让或以其他方式让渡给第三方。2.甲方保留对乙方施工质量和进度进行监督的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的问题提出整改要求的权利。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或存在安全隐患提出修改建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式签署。2.修改和补充的内容作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的条款与原合同条款不一致时,以修改和补充的条款为准。2.修改和补充的条款自签署之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。2.甲方应提供施工所需的场地、设施、设备等。3.乙方应按照甲方要求,及时完成施工任务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会,解决施工过程中出现的问题。2.双方应保持沟通渠道畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就新能源电站建设临建劳务分包的全部协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式签署,并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单及劳务单价表2.设计图纸及相关技术资料3.甲方提供的场地、设施、设备清单4.临时设施建设方案及施工图5.机械设备租赁合同6.材料采购合同7.安全生产管理制度8.施工进度计划表9.工程验收报告10.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按约定支付款项;未按约定提供施工场地或相关设施;未能按约定进行施工监督管理。(2)乙方违约:未按约定完成工程;施工过程中造成安全事故;施工质量不符合约定要求。2.违约行为认定:(1)甲方违约的认定:甲方未能提供支付凭证或收款凭证;甲方未能按时提供施工场地或相关设施;甲方未能及时进行施工监督管理。(2)乙方违约的认定:乙方未能按工程进度完成工程;乙方施工过程中发生安全事故;乙方施工质量不符合约定要求。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.建筑法:调整建筑活动中的法律关系,保护建筑活动参与者的合法权益。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:违约方按照约定或法律规定向守约方支付的一定金额。5.保留金:为保证合同履行,合同双方约定的一定比例的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,由于设计变更导致工程量增加。解决办法:双方应协商确定变更后的工程量和费用,并签订补充协议。2.问题:施工过程中,乙方因天气原因无法正常施工。解决办法:乙方应及时通知甲方,双方协商确定施工延期的时间及相应费用。3.问题:施工过程中,发现施工质量问题。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方组织人员进行验收,并对质量问题进行整改。4.问题:施工过程中,发生安全事故。解决办法:乙方应立即停止施工,报告甲方,并按照国家相关法律法规处理事故。5.问题:合同履行过程中,发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成,可依法申请仲裁或提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,提供专业的设计、咨询、监理等服务。(2)第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。(3)第三方应对其提供的服务质量承担责任。2.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。(2)第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。(3)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件。3.第三方义务:(1)第三方应按时完成设计、咨询、监理等工作。(2)第三方应遵守国家法律法规,维护甲方和乙方的合法权益。(3)第三方应保守商业秘密,不得泄露合同内容。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、设备等。(3)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款:(1)乙方有权获得工程进度款。(2)乙方有权获得工程结算款。(3)乙方有权获得工程保修金。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付劳务费用,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要的施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任。(3)甲方不得无理拖欠乙方款项。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成劳务作业。(2)甲方有权对乙方施工质量、进度、安全等进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行及时整改。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权获得工程验收合格。(2)甲方有权获得工程保修期内的保修服务。(3)甲方有权获得工程保修期满后的工程维护权。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成劳务作业,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工质量不符合约定要求,应承担相应的责任。(3)乙方不得在未经甲方同意的情况下,擅自变更施工方案。全文完。二零二五年度新能源电站建设临建劳务分包合同样本2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.临建劳务分包范围4.1工程内容4.2工程量4.3工程质量要求5.工期安排5.1开工日期5.2完工日期5.3工期延误责任6.劳动力供应6.1人员安排6.2人员培训6.3劳动力管理7.工程材料供应7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管8.技术标准和规范8.1工程规范8.2技术标准8.3质量检验9.价格与结算9.1价格组成9.2结算方式9.3结算周期10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款条件11.税费承担11.1税费种类11.2税费承担主体11.3税费缴纳12.合同变更和解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更和解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构15.其他15.1合同附件15.2合同生效15.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“新能源电站”指采用太阳能、风能、生物质能等可再生能源进行发电的电站。1.1.2“临建劳务分包”指乙方为甲方提供新能源电站建设过程中的临时性劳务服务。1.1.3“合同”指本合同及其附件。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义,如无特别说明,均按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同如有未尽事宜,可由双方协商解决,协商不成时,按国家相关法律法规处理。2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称:新能源2.1.2甲方地址:省市区路号2.1.3甲方联系人:2.1.4甲方联系电话:138xxxx56782.2乙方信息2.2.1乙方名称:劳务分包2.2.2乙方地址:省市区路号2.2.3乙方联系人:2.2.4乙方联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称:新能源电站建设项目3.2项目地点:省市区3.3项目规模:装机容量兆瓦4.临建劳务分包范围4.1工程内容4.1.1施工现场临时道路、围墙、水电等基础设施的建设和拆除。4.1.2施工现场临时设施的搭建和维护。4.1.3施工现场的安全防护措施。4.2工程量4.2.1临时道路长度:米4.2.2围墙长度:米4.2.3临时设施面积:平方米4.3工程质量要求4.3.1符合国家相关质量标准和规范。4.3.2工程质量达到甲方要求。5.工期安排5.1开工日期:2025年3月1日5.2完工日期:2025年5月31日5.3工期延误责任5.3.1乙方因自身原因造成工期延误,应承担相应的责任。5.3.2因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决。6.劳动力供应6.1人员安排6.1.1乙方负责提供符合要求的劳务人员。6.1.2乙方应确保劳务人员具备相应的技能和资质。6.2人员培训6.2.1乙方应对劳务人员进行岗前培训。6.2.2培训内容包括工程安全、质量标准等。6.3劳动力管理6.3.1乙方负责劳务人员的管理和调配。6.3.2乙方应确保劳务人员遵守施工现场的各项规章制度。8.工程材料供应8.1材料采购8.1.1甲方负责提供工程所需的材料,乙方负责材料的采购和运输。8.1.2材料采购应符合国家相关标准和质量要求。8.2材料验收8.2.1乙方在收到材料后应及时进行验收。8.2.2验收合格的材料方可使用,不合格的材料应予以退换。8.3材料保管8.3.1乙方应妥善保管材料,防止丢失、损坏和浪费。8.3.2保管材料应采取必要的防护措施,确保材料安全。9.技术标准和规范9.1工程规范9.1.1乙方应遵守国家及行业的相关工程规范。9.1.2工程规范的具体要求详见附件。9.2技术标准9.2.1乙方施工应达到国家及行业的技术标准。9.2.2技术标准的具体要求详见附件。9.3质量检验9.3.1乙方应定期进行质量检验,确保工程质量。9.3.2检验结果应报甲方备案。10.价格与结算10.1价格组成10.1.1价格包括劳务费、材料费、设备租赁费、管理费等。10.1.2具体价格详见附件。10.2结算方式10.2.1结算采用按月结算的方式。10.2.2每月结算周期为一个月,结算时间为次月5日前。10.3结算周期10.3.1乙方应在每个结算周期内提交结算报告。10.3.2甲方应在收到结算报告后15日内完成结算支付。11.付款方式11.1付款比例11.1.1首付款比例:合同总额的10%。11.1.2进度款比例:每月完成工程量的50%。11.1.3结算款比例:每月结算款的90%。11.2付款时间11.2.1首付款在合同签订后5个工作日内支付。11.2.2进度款在每月完成工程量后10个工作日内支付。11.2.3结算款在结算完成后5个工作日内支付。11.3付款条件11.3.1乙方提交合格的工程量报告和质量检验报告。11.3.2甲方确认工程量和质量无误。12.税费承担12.1税费种类12.1.1增值税、个人所得税等。12.2税费承担主体12.2.1乙方负责缴纳增值税等税费。12.3税费缴纳12.3.1乙方应在规定的时间内缴纳相关税费。13.合同变更和解除13.1变更条件13.1.1因不可抗力导致合同无法履行。13.1.2双方协商一致。13.2解除条件13.2.1乙方严重违约。13.2.2甲方单方面解除合同。13.3变更和解除程序13.3.1变更或解除合同应书面通知对方。13.3.2双方应在收到通知后30日内协商解决。14.其他14.1合同附件14.1.1附件一:工程量清单14.1.2附件二:材料清单14.1.3附件三:技术标准及规范14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止14.3.1合同履行完毕或解除后终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,为甲方、乙方或双方共同提供专业服务、咨询、监督、担保等非直接劳务分包服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲方和乙方的雇员、代理人或关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、技术咨询、资金担保等。15.3第三方选择与授权15.3.1甲方和乙方均有权选择合适的第三方介入本合同。15.3.2第三方介入前,需经甲方和乙方书面同意,并签订相应的合作协议。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议及本合同的规定,履行其职责。15.4.2第三方的责任仅限于其提供的专业服务范围,不承担本合同项下甲方和乙方之间的直接责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由合作协议约定,并在本合同中予以明确。15.5.2若第三方责任限额低于因第三方责任导致甲方或乙方的损失,甲方或乙方有权要求第三方全额赔偿。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的关系16.1.1第三方应根据合作协议和本合同的规定,向甲方提供专业服务。16.1.2第三方应配合甲方对工程的监督和管理。16.2第三方与乙方的关系16.2.1第三方应根据合作协议和本合同的规定,向乙方提供专业服务。16.2.2第三方应配合乙方对工程的实施和管理。16.3第三方与双方的关系16.3.1第三方应公平、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。16.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的审批程序17.1.1第三方介入前,甲方和乙方应就第三方介入事宜进行协商,达成一致意见。17.1.2第三方介入的审批程序应符合国家相关法律法规和行业标准。17.2第三方介入的费用承担17.2.1第三方介入的费用由甲方、乙方或双方共同承担,具体承担方式由合作协议约定。17.2.2第三方介入的费用应在合作协议中明确,并在本合同中予以确认。17.3第三方介入的变更与解除17.3.1第三方介入的变更或解除,应经甲方、乙方和第三方协商一致。17.3.2第三方介入的变更或解除,应书面通知对方,并按照合作协议和本合同的规定进行处理。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入产生的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。18.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列出所有临建劳务分包工程的详细项目、数量、单价、总价等信息。附件说明:作为合同附件,用于结算和支付依据。2.附件二:材料清单详细要求:列出所有临建劳务分包工程所需的材料名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件说明:作为合同附件,用于材料采购和验收依据。3.附件三:技术标准及规范详细要求:列出临建劳务分包工程应遵守的国家及行业相关技术标准、规范和操作规程。附件说明:作为合同附件,用于指导工程实施和质量控制。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任范围、保密条款等。附件说明:作为合同附件,用于明确第三方介入的具体事宜。5.附件五:付款进度表详细要求:列出每个付款周期的工程量、进度款比例、预计付款金额等。附件说明:作为合同附件,用于明确付款进度和金额。6.附件六:违约责任认定及处理办法详细要求:列出各种违约行为及相应的责任认定标准和处理办法。附件说明:作为合同附件,用于指导违约行为的处理。7.附件七:争议解决机制详细要求:包括争议解决方式、程序、机构等。附件说明:作为合同附件,用于明确争议解决的具体流程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:乙方未按合同约定的时间完成工程。违约行为二:乙方提供的劳务人员不符合合同约定的技能和资质要求。违约行为三:乙方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改。违约行为四:乙方未按合同约定缴纳相关税费。2.责任认定标准违约行为一:每延误一天,乙方应支付甲方违约金元。违约行为二:乙方应承担由此造成的损失,包括但不限于重新招聘、培训等费用。违约行为三:乙方应立即进行整改,直至符合合同约定的质量要求,否则承担相应的赔偿责任。违约行为四:乙方应按国家相关法律法规缴纳相关税费,否则承担相应的法律责任。3.示例说明示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,延误工期5天,应支付甲方违约金5天×元/天=元。示例二:乙方提供的劳务人员不具备电工资格,导致工程停工,乙方应承担重新招聘和培训电工的费用。示例三:乙方施工过程中发现墙体裂缝,未按约定进行整改,乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。示例四:乙方未缴纳增值税,被税务机关罚款元,乙方应承担全部罚款。全文完。二零二五年度新能源电站建设临建劳务分包合同样本3合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表二、合同标的及范围2.1电站建设临建工程概况2.2临建工程内容2.3临建工程规模三、合同工期及进度安排3.1工期计划3.2进度节点3.3工期延误及责任四、工程款支付及结算4.1工程款支付方式4.2工程款支付进度4.3工程款结算4.4付款违约责任五、工程材料及设备5.1材料及设备供应5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收5.4材料及设备保管六、工程质量及验收6.1工程质量标准6.2工程质量验收6.3工程质量问题处理七、安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施八、合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序九、违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约金计算十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、其他约定事项12.1合同附件12.2合同附件效力12.3合同解释十三、合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:材料及设备清单13.4附件四:安全生产及环境保护措施十三、合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人签字或盖章合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:新能源电站建设单位乙方:临建劳务分包单位1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人及联系方式]乙方联系方式:[乙方联系人及联系方式]1.4合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]授权代表:[授权代表姓名]二、合同标的及范围2.1电站建设临建工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述]2.2临建工程内容施工现场临时道路、场地平整临时办公和生活设施搭建临时水电供应设施建设施工材料堆场布置2.3临建工程规模临建工程总面积:[总面积]临建工程总预算:[总预算金额]三、合同工期及进度安排3.1工期计划合同工期:[合同工期天数]进度节点:[关键进度节点及时间]3.2进度节点临建工程开工日期:[开工日期]临建工程完工日期:[完工日期]电站主体工程开工日期:[主体工程开工日期]3.3工期延误及责任若乙方未按合同约定完成临建工程,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总金额的[延误违约金比例]%作为违约金。四、工程款支付及结算4.1工程款支付方式工程款采用分期支付,具体支付方式如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总金额的[预付款比例]%进度款:按工程进度完成情况支付,每月支付一次结算款:工程完工验收合格后支付合同总金额的[结算款比例]%4.2工程款支付进度预付款支付时间:[预付款支付时间]进度款支付时间:[进度款支付时间]结算款支付时间:[结算款支付时间]4.3工程款结算工程款结算以甲方审核确认的工程量清单和实际发生费用为准。4.4付款违约责任若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期支付一天,应向乙方支付合同总金额的[逾期付款违约金比例]%作为违约金。五、工程材料及设备5.1材料及设备供应甲方负责提供工程所需的材料和设备,乙方负责材料及设备的验收和使用。5.2材料及设备质量要求所有材料和设备必须符合国家及行业相关标准,乙方在验收时有权要求甲方提供相关质量证明文件。5.3材料及设备验收乙方在收到材料和设备后应及时进行验收,并在验收合格后签字确认。5.4材料及设备保管乙方应妥善保管材料和设备,确保其安全无损。六、工程质量及验收6.1工程质量标准临建工程质量应符合国家及行业相关标准,具体质量要求详见附件。6.2工程质量验收工程验收分为自检、互检和终验,验收合格后方可进行下一阶段的施工。6.3工程质量问题处理若发现工程质量问题,乙方应立即停止施工,并采取措施进行整改,直至问题解决。七、安全生产及环境保护7.1安全生产责任甲方和乙方共同承担安全生产责任,乙方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规。7.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,确保施工现场安全。7.3环境保护要求乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。7.4环境保护措施减少施工噪声防止施工废水污染防止施工废弃物污染采取措施防止施工粉尘污染八、合同变更及解除8.1合同变更条件国家政策、法规、标准发生变化不可抗力因素导致合同无法履行双方协商一致的其他情况8.2合同变更程序任何合同变更均应以书面形式提出,经双方签字确认后生效。8.3合同解除条件另一方严重违约不可抗力因素导致合同无法履行双方协商一致的其他情况8.4合同解除程序合同解除应提前通知对方,并书面确认解除事宜。九、违约责任9.1违约行为界定未按时完成工程工程质量不符合约定违反安全生产规定违反环境保护要求违约金未按时支付9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金计算违约金的计算方式如下:按合同约定比例计算按实际损失计算十、争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交[仲裁委员会]仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁委员会],仲裁地点为[仲裁地点]。10.3争议解决程序仲裁程序按照[仲裁委员会]的仲裁规则进行。十一、合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同约定的工期完成合同解除双方协商一致终止11.3合同终止程序合同终止应以书面形式通知对方,并办理相关手续。十二、其他约定事项12.1合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。12.2合同附件效力合同附件的效力由双方共同约定。12.3合同解释本合同的解释以中文为准。十三、合同附件[此处列出合同附件清单]十四、合同签署14.1签署日期[签署日期]14.2签署地点[签署地点]14.3签署人签字或盖章甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________甲方(盖章):____________________乙方(盖章):__
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 探究知识图谱构建方法-洞察分析
- 药品价格与支付体系-洞察分析
- 2025年岳麓版九年级生物下册月考试卷
- 2025年冀教版九年级语文上册阶段测试试卷
- 2025年度大白工程智慧社区施工合同4篇
- 2025年外研版三年级起点选修3地理下册阶段测试试卷含答案
- 二零二五版漫画连载作品授权动画改编合同4篇
- 2025年沪科版七年级生物上册阶段测试试卷
- 行程编码应用场景-洞察分析
- 2025年沪教版九年级物理下册阶段测试试卷
- 中国的世界遗产智慧树知到期末考试答案2024年
- 2023年贵州省铜仁市中考数学真题试题含解析
- 世界卫生组织生存质量测量表(WHOQOL-BREF)
- 《叶圣陶先生二三事》第1第2课时示范公开课教学PPT课件【统编人教版七年级语文下册】
- 某送电线路安全健康环境与文明施工监理细则
- GB/T 28885-2012燃气服务导则
- PEP-3心理教育量表-评估报告
- 控制性详细规划编制项目竞争性磋商招标文件评标办法、采购需求和技术参数
- 《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》 及其附列资料-江苏税务
- 中南民族大学中文成绩单
- 危大工程安全管理措施方案
评论
0/150
提交评论