




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年教育机构专用球场施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3教育机构信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理内容4.施工单位职责4.1施工单位义务4.2施工单位责任4.3施工单位配合5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理工作流程6.1工程前期6.2施工阶段6.3竣工验收6.4质量保修7.质量要求及标准7.1质量要求7.2质量标准7.3质量验收8.安全生产要求8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产验收9.环境保护要求9.1环境保护责任制9.2环境保护措施9.3环境保护验收10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定事项14.1保密条款14.2解除合同通知14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:X监理有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.2施工单位信息1.2.1单位名称:X建筑工程有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.3教育机构信息1.3.1单位名称:市区学校1.3.2注册地址:省市区路号1.3.3负责人:2.项目概况2.1项目名称:市区学校专用球场建设工程2.2项目地点:省市区路号学校内2.3项目规模:占地面积5000平方米,建筑面积3000平方米2.4项目工期:自2024年3月1日起至2024年12月31日止3.监理范围及职责3.1监理范围3.1.1对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等进行审查3.1.2对施工过程中的工程质量、安全、进度、成本等进行监督检查3.1.3对施工单位的施工人员进行技术交底、培训和考核3.1.4对施工过程中的变更、索赔等进行审核和处理3.2监理职责3.2.1严格执行国家有关法律、法规和标准3.2.2独立、公正、客观地履行监理职责3.2.3及时发现并报告施工过程中存在的问题,提出整改建议3.2.4参与工程验收,确保工程质量符合要求4.施工单位职责4.1施工单位义务4.1.1严格按照合同约定和设计要求进行施工4.1.2配合监理单位进行工程质量、安全、进度、成本等方面的监督检查4.1.3及时向监理单位报告施工过程中出现的问题4.1.4对监理单位提出的整改建议进行及时整改4.2施工单位责任4.2.1确保施工质量、安全和进度4.2.2对施工过程中出现的质量问题、安全事故承担相应责任4.2.3对监理单位提出的整改建议不执行的,承担违约责任4.3施工单位配合4.3.1提供施工图纸、施工方案等相关资料4.3.2配合监理单位进行现场巡查、检验和验收4.3.3为监理单位提供必要的施工场地和设施5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)5.2费用支付方式5.2.1按照合同约定,监理单位每月向施工单位提交监理费用发票5.2.2施工单位在收到发票后十日内支付相应费用5.2.3监理费用支付至监理单位指定账户6.监理工作流程6.1工程前期6.1.1监理单位在接到项目后,及时编制监理大纲6.1.2施工单位提交施工组织设计、施工方案等,监理单位进行审查6.1.3监理单位与施工单位共同确定施工进度计划6.2施工阶段6.2.1监理单位对施工过程进行监督检查,确保工程质量、安全、进度符合要求6.2.2施工单位定期向监理单位报告施工进度和情况6.2.3监理单位对施工过程中出现的问题进行记录和处理6.3竣工验收6.3.1施工单位完成工程后,向监理单位提交竣工验收申请6.3.2监理单位组织验收,对工程质量、安全、进度等方面进行综合评价6.3.3验收合格后,监理单位出具验收报告6.4质量保修6.4.1施工单位在工程竣工验收合格后,对工程质量承担保修责任6.4.2保修期限自竣工验收合格之日起计算,保修期为一年7.质量要求及标准7.1质量要求7.1.1施工单位必须按照设计要求和施工规范进行施工7.1.2工程质量必须符合国家现行标准、规范和设计要求7.1.3工程质量应符合合同约定的质量标准7.2质量标准7.2.1施工单位应严格按照国家现行标准、规范和设计要求进行施工7.2.2施工单位应采用先进的施工技术和材料,确保工程质量7.2.3施工单位应建立健全质量管理体系,确保工程质量得到有效控制8.安全生产要求8.1安全生产责任制8.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责8.1.2施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训,提高安全意识8.2安全生产措施8.2.1施工单位应制定详细的安全施工方案,包括施工过程中的安全防护措施8.2.2施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员的人身安全8.2.3施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援设备8.3安全生产验收8.3.1施工单位在工程开工前,应向监理单位提交安全生产措施方案8.3.2监理单位对安全生产措施方案进行审查,并提出修改意见8.3.3工程施工过程中,监理单位应定期检查安全生产措施的落实情况9.环境保护要求9.1环境保护责任制9.1.1施工单位应承担施工过程中的环境保护责任,确保符合环保要求9.1.2施工单位应制定环境保护措施,减少对环境的影响9.2环境保护措施9.2.1施工单位应采取有效措施,防止施工过程中的扬尘、噪声等污染9.2.2施工单位应合理堆放施工材料,防止水土流失和环境污染9.3环境保护验收9.3.1施工单位在工程开工前,应向监理单位提交环境保护措施方案9.3.2监理单位对环境保护措施方案进行审查,并提出修改意见9.3.3工程施工过程中,监理单位应定期检查环境保护措施的落实情况10.合同变更及解除10.1合同变更10.1.1合同任何一方提出变更要求时,应提前书面通知对方10.1.2双方应协商一致,并签订书面变更协议,变更内容作为合同附件10.2合同解除10.2.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同10.2.2一方严重违约,另一方有权解除合同,并追究违约责任11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成工程或工程质量不合格11.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责11.1.3一方未按合同约定支付费用11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失11.2.2违约方应立即采取补救措施,消除违约后果11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或由第三方仲裁机构裁决11.3.2仲裁机构或法院的裁决为最终裁决12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁12.1.3也可依法向人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会12.3争议解决程序12.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请12.3.2仲裁委员会受理仲裁申请后,组织仲裁庭进行仲裁12.3.3仲裁庭作出的仲裁裁决为终局裁决13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同自生效之日起生效13.1.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务13.2合同生效时间13.2.1合同自2024年3月1日起生效13.3合同终止条件13.3.1工程竣工验收合格,监理工作完成13.3.2双方协商一致解除合同13.3.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行13.4合同终止时间13.4.1合同终止时间与工程竣工验收合格或合同解除时间一致14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2解除合同通知14.2.1解除合同的通知应以书面形式发出,自通知到达对方时生效14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:监理大纲、施工组织设计、施工方案、验收报告等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方:教育机构,乙方:监理单位)以外的,参与本合同实施过程的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入本合同,需经甲方和乙方同意,并签订书面协议。15.3第三方介入范围15.3.1第三方介入范围包括但不限于:设计咨询、材料供应、设备租赁、检测鉴定、工程监理、造价咨询等。15.4第三方介入程序15.4.1甲方或乙方提出第三方介入需求,并与第三方进行初步沟通。15.4.2甲方和乙方共同审查第三方资质和能力,确认第三方介入的必要性和可行性。15.4.3甲方和乙方与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任限额,由甲方和乙方在第三方协议中约定,并经双方签字盖章确认。16.2责任限额的计算16.2.1.1第三方介入的具体内容和范围;16.2.1.2第三方介入过程中可能产生的风险;16.2.1.3第三方介入对工程质量和安全的影响;16.2.1.4第三方介入的成本和收益。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方责任划分17.1.1第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对甲方负责。17.1.2甲方应提供必要的条件和支持,确保第三方顺利履行合同。17.2第三方与乙方责任划分17.2.1第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对乙方负责。17.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务。17.3第三方与其他第三方责任划分17.3.1各第三方之间应相互配合,共同完成合同约定的任务。17.3.2如有第三方之间的责任纠纷,由各方自行协商解决。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更18.1.1第三方介入导致合同内容变更的,甲方和乙方应协商一致,并签订书面变更协议。18.2变更协议的生效18.2.1变更协议自双方签字盖章之日起生效。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。19.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会。19.3争议解决程序19.3.1各方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。19.3.2仲裁委员会受理仲裁申请后,组织仲裁庭进行仲裁。19.3.3仲裁庭作出的仲裁裁决为终局裁决。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除条件20.1.1第三方介入导致合同无法履行时,甲方和乙方可协商解除合同。20.2解除合同程序20.2.1甲方和乙方协商一致解除合同,并签订书面解除协议。20.2.2解除协议自双方签字盖章之日起生效。20.3合同解除后的责任承担20.3.1合同解除后,各方应按照合同约定和解除协议的约定,承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲1.1详细描述监理单位的监理计划和实施步骤1.2包含监理工作的范围、目标、方法、时间安排等2.施工组织设计2.1施工单位的施工组织架构、施工方案、施工工艺等2.2包含施工进度计划、质量保证措施、安全生产措施等3.施工方案3.1施工单位针对具体施工内容制定的详细施工方案3.2包含施工技术要求、施工方法、施工顺序等4.施工进度计划4.1施工单位编制的施工进度计划表4.2包含关键节点、工期安排、资源配置等5.质量保证措施5.1施工单位为保证工程质量而采取的措施和方案5.2包含质量检验标准、质量控制流程等6.安全生产措施6.1施工单位为保证安全生产而采取的措施和方案6.2包含安全管理制度、安全操作规程等7.环境保护措施7.1施工单位为保证环境保护而采取的措施和方案7.2包含污染防治、生态保护等8.验收报告8.1工程竣工验收报告8.2包含验收时间、验收内容、验收结果等9.保修书9.1施工单位出具的保修书9.2包含保修期限、保修范围、保修责任等10.合同变更协议10.1双方签订的合同变更协议10.2包含变更内容、变更原因、变更生效时间等11.解除合同协议11.1双方签订的解除合同协议11.2包含解除原因、解除生效时间等12.违约责任证明12.1证明一方违约行为的文件12.2包含违约事实、违约责任认定等说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程或工程质量不合格责任认定标准:根据合同约定和工程质量标准,评估施工单位的责任程度示例:若施工单位在施工过程中发现质量问题,未及时整改,导致工程延期,则施工单位需承担违约责任。2.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责责任认定标准:根据合同约定和监理职责要求,评估监理单位的责任程度示例:若监理单位在监理过程中未及时发现并报告质量问题,导致工程质量受损,则监理单位需承担违约责任。3.违约行为:一方未按合同约定支付费用责任认定标准:根据合同约定和支付时间要求,评估违约方的责任程度示例:若施工单位未按合同约定时间支付监理费用,则施工单位需承担违约责任。4.违约行为:发生不可抗力事件,致使合同无法履行责任认定标准:根据不可抗力事件的性质和影响,评估各方的责任程度示例:若发生地震等不可抗力事件,导致工程无法继续施工,则各方根据合同约定分担责任。5.违约行为:第三方介入导致合同无法履行责任认定标准:根据第三方介入的原因和影响,评估第三方及各方的责任程度示例:若第三方介入导致工程延期,则第三方需承担违约责任,并赔偿由此产生的损失。全文完。2024年教育机构专用球场施工监理合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订时间4.合同生效时间5.合同终止时间6.合同总金额7.合同付款方式8.合同履行期限二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程质量要求6.工程进度要求7.工程安全要求三、监理职责1.监理范围2.监理内容3.监理方式4.监理人员配备5.监理人员职责6.监理工作流程7.监理报告要求四、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务3.双方合作原则五、工程质量控制1.质量标准2.材料检验3.施工过程检验4.竣工验收5.质量问题处理六、工程进度管理1.进度计划2.进度控制3.进度调整4.进度变更5.进度违约责任七、安全文明施工1.安全生产要求2.文明施工要求3.安全责任划分4.安全事故处理5.安全文明施工奖惩八、合同变更与解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.合同解除后的处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任免除十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用十一、合同附件1.工程设计图纸2.施工图纸3.技术规范4.材料清单5.工程量清单十二、合同签订与生效1.合同签订2.合同生效3.合同备案4.合同履行5.合同变更十三、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同终止后的处理十四、其他约定事项1.保密条款2.法律适用3.通知方式4.合同附件效力5.合同未尽事宜合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年教育机构专用球场施工监理合同2.合同双方:甲方(委托方):[甲方全称]乙方(监理方):[乙方全称]3.合同签订时间:[签订日期]4.合同生效时间:自合同签订之日起生效5.合同终止时间:[终止日期]6.合同总金额:人民币[金额]元7.合同付款方式:[付款方式,如分期付款、按进度付款等]8.合同履行期限:[具体履行期限,如自合同生效之日起[天数]天]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程类别:[工程类别,如体育设施工程]5.工程质量要求:[质量要求标准,如符合国家相关标准]6.工程进度要求:[进度要求,如按计划完成各阶段工程]7.工程安全要求:[安全要求,如遵守安全生产法律法规]三、监理职责1.监理范围:[监理范围详细描述]2.监理内容:[监理内容详细描述,包括质量控制、进度控制、安全控制等]3.监理方式:[监理方式详细描述,如现场监理、远程监理等]4.监理人员配备:[监理人员配备情况,包括监理工程师、监理员等]5.监理人员职责:[监理人员具体职责描述]6.监理工作流程:[监理工作流程详细描述]7.监理报告要求:[监理报告格式、内容、提交时间等要求]四、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务:[甲方权利描述][甲方义务描述]2.乙方权利与义务:[乙方权利描述][乙方义务描述]3.双方合作原则:[合作原则描述,如诚信、公平、互利等]五、工程质量控制1.质量标准:[质量标准详细描述,如符合国家相关标准]2.材料检验:[材料检验程序和标准]3.施工过程检验:[施工过程检验程序和标准]4.竣工验收:[竣工验收程序和标准]5.质量问题处理:[质量问题处理流程和标准]六、工程进度管理1.进度计划:[进度计划详细描述,包括各阶段工期]2.进度控制:[进度控制措施和标准]3.进度调整:[进度调整程序和标准]4.进度变更:[进度变更条件和程序]5.进度违约责任:[进度违约责任描述]七、安全文明施工1.安全生产要求:[安全生产要求详细描述,如遵守相关法律法规]2.文明施工要求:[文明施工要求详细描述,如保持施工现场整洁]3.安全责任划分:[安全责任划分详细描述,包括各方责任]4.安全事故处理:[安全事故处理流程和标准]5.安全文明施工奖惩:[奖惩措施详细描述]八、合同变更与解除1.变更条件:[变更发生的前提条件]2.变更程序:[变更申请、审批、实施等程序]3.解除条件:[合同解除的具体条件]4.解除程序:[合同解除的申请、通知、确认等程序]5.合同解除后的处理:[合同解除后的善后处理措施]九、违约责任1.违约情形:[列举可能导致违约的具体情形]2.违约责任承担:[违约责任的具体承担方式]3.违约责任赔偿:[违约赔偿的计算方式和标准]4.违约责任免除:[在特定情况下免除违约责任的条件]十、争议解决1.争议解决方式:[争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]2.争议解决程序:[争议解决的具体程序和步骤]3.争议解决地点:[争议解决的具体地点]4.争议解决费用:[争议解决过程中产生的费用承担方式]十一、合同附件1.工程设计图纸2.施工图纸3.技术规范4.材料清单5.工程量清单十二、合同签订与生效1.合同签订:[合同签订的具体时间和地点]2.合同生效:[合同生效的具体条件和时间]3.合同备案:[合同备案的具体要求和程序]4.合同履行:[合同履行的具体要求和程序]5.合同变更:[合同变更的申请、审批、实施等程序]十三、合同解除与终止1.合同解除条件:[合同解除的具体条件]2.合同解除程序:[合同解除的申请、通知、确认等程序]3.合同终止条件:[合同终止的具体条件]4.合同终止程序:[合同终止的申请、通知、确认等程序]5.合同终止后的处理:[合同终止后的善后处理措施]十四、其他约定事项1.保密条款:[保密内容的描述和保密期限]2.法律适用:[合同适用的法律和法规]3.通知方式:[双方沟通和通知的方式]4.合同附件效力:[合同附件的效力说明]5.合同未尽事宜:[合同中未明确的事项的处理原则]甲方(委托方):________________________乙方(监理方):________________________甲方代表(签字):________________________乙方代表(签字):________________________日期:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款1.1甲方有权决定工程的设计变更和施工方案调整。1.2甲方有权对监理方提出的监理报告和意见进行审核和批准。1.3甲方有权对监理方的监理工作进行监督和评估。2.甲方责任条款说明:甲方作为主导方,需承担相应的责任和义务。2.1甲方应确保提供的工程资料准确、完整。2.2甲方应按照合同约定及时支付监理费用。2.3甲方应配合监理方进行现场勘查和验收。3.甲方配合条款说明:甲方需积极配合监理方的工作,确保工程顺利进行。3.1甲方应确保施工现场的通行和安全条件。3.2甲方应提供必要的施工设备和工具。3.3甲方应协调解决施工过程中遇到的问题。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款1.1乙方有权根据工程实际情况提出设计变更和施工方案。1.2乙方有权对甲方提供的工程资料进行审核和提出建议。1.3乙方有权对施工过程中的问题进行独立处理。2.乙方责任条款说明:乙方作为主导方,需承担相应的责任和义务。2.1乙方应确保监理工作的质量和效率。2.2乙方应按照合同约定及时提交监理报告和意见。2.3乙方应确保监理人员的专业能力和职业操守。3.乙方配合条款说明:乙方需积极配合甲方的工作,确保工程顺利进行。3.1乙方应提供必要的监理设备和工具。3.2乙方应按照甲方要求进行现场勘查和验收。3.3乙方应协调解决施工过程中遇到的问题。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款1.1中介方作为合同当事人,有权对合同履行情况进行监督和协调。1.2中介方有权对监理方的监理工作进行评估和提出建议。1.3中介方有权对施工过程中的问题进行调解和裁决。2.中介方责任条款说明:中介方需承担相应的责任和义务。2.1中介方应确保合同的合法性和有效性。2.2中介方应按照合同约定提供中介服务。2.3中介方应确保合同的履行符合法律法规。3.中介方配合条款说明:中介方需积极配合合同双方的工作,确保工程顺利进行。3.1中介方应提供必要的协调和沟通平台。3.2中介方应协助解决合同履行过程中出现的问题。3.3中介方应确保合同的履行符合合同约定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工图纸3.技术规范4.材料清单5.工程量清单6.合同双方营业执照复印件7.合同双方法定代表人身份证明8.监理人员资格证书复印件9.甲方提供的工程资料10.第三方中介机构资质证明(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付监理费用。乙方未按合同约定提交监理报告或提供监理服务。甲方未按合同约定提供工程资料或现场条件。乙方未按合同约定进行工程质量控制或进度管理。第三方中介未按合同约定提供中介服务。2.违约行为认定:甲方未按时支付监理费用,经催告后仍不支付的,视为违约。乙方未按时提交监理报告或未按合同要求提供监理服务,经甲方催告后仍不改正的,视为违约。甲方未提供完整工程资料或未提供满足施工条件的现场,影响监理工作的,视为违约。乙方未按合同要求进行质量控制或进度管理,导致工程质量不合格或工程进度延误的,视为违约。第三方中介未按合同约定提供中介服务,影响合同履行的,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定,未履行或者不完全履行合同义务的行为。3.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对合同纠纷进行审理和裁决。5.法定代表人:指依法代表法人行使职权的负责人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定支付监理费用。解决办法:乙方应及时催告甲方支付,如甲方仍不支付,可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按合同约定提交监理报告。解决办法:甲方应及时催告乙方提交,如乙方仍不提交,可要求乙方承担违约责任。3.问题:第三方中介未按合同约定提供中介服务。解决办法:合同双方可共同协商解决,如协商不成,可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.教育机构专用球场新建工程。2.教育机构专用球场改建工程。3.教育机构专用球场扩建工程。4.教育机构专用球场维修工程。5.教育机构专用球场监理服务合同。全文完。2024年教育机构专用球场施工监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(监理方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:随着我国教育事业的发展,教育机构专用球场建设需求日益增长。为保障教育机构专用球场施工质量,提高施工效率,确保工程按时、按质、按量完成,甲乙双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在专用球场施工监理过程中的权利、义务,确保专用球场施工质量,提高施工效率,为教育机构提供优质服务。三、定义与解释3.1专业术语:(1)专用球场:指专为教育机构设置的篮球场、足球场、网球场等运动场地。(2)施工监理:指监理方对专用球场施工过程中的设计、施工、验收等环节进行监督管理,确保工程质量、进度、安全等符合相关标准和要求。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托专用球场施工监理的教育机构。(2)乙方:指承担专用球场施工监理任务的监理单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的施工监理服务。(2)甲方应按照合同约定支付监理费用。(3)甲方应配合乙方进行施工监理工作,提供必要的施工资料。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,对专用球场施工过程进行全面、严格的监理。(2)乙方应确保监理人员具备相应的专业资格和职业道德。(3)乙方应按照合同约定,及时向甲方报告施工过程中的问题,并提出解决方案。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至专用球场施工监理任务完成之日止。5.2合同履行地点:专用球场施工现场。5.3合同履行方式:乙方根据合同约定,对专用球场施工过程进行全面、严格的监理,确保工程质量、进度、安全等符合相关标准和要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)专用球场施工监理任务完成。(2)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)终止合同前,甲乙双方应就终止事宜进行协商。(2)协商一致后,甲乙双方应签署终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应向甲方提交监理报告。(2)甲乙双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)监理服务费:根据专用球场施工监理的复杂程度、工作量及市场行情,经双方协商确定。(2)差旅费:监理人员因监理工作需要产生的合理差旅费用。(3)资料费:监理过程中产生的各类图纸、报告、文件等资料的编制费用。(4)其他费用:根据实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式:(1)甲方应按合同约定的时间和比例支付监理费用。(2)支付方式为银行转账,甲方应在约定的支付日将款项划入乙方指定账户。7.3支付时间:(1)监理服务费:合同签订后5个工作日内支付50%作为预付款;监理服务完成80%后支付30%;监理服务全部完成后支付剩余20%。(2)差旅费:在监理人员完成差旅任务后10个工作日内支付。(3)资料费:在资料编制完成后10个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应严格按照合同约定的支付时间和方式支付费用。(2)如甲方未按约定支付费用,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。(2)甲方提供的施工资料不完整或不准确,导致监理工作无法正常进行,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成监理任务,应向甲方支付违约金,违约金按监理服务费总额的10%计算。(2)乙方在监理过程中出现重大失误,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应承担因违约行为给对方造成的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容:(1)专用球场施工过程中的技术参数、设计方案、施工图纸等。(2)监理过程中的工作记录、报告、意见等。(3)双方在合同履行过程中了解到的对方商业秘密。9.2保密期限:保密期限自本合同签订之日起至专用球场施工监理任务完成后5年。9.3保密履行方式:(1)双方均应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、骚乱等社会异常事件。(3)政府政策、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件发生期间,双方应共同努力,采取必要措施,减轻损失。(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工中断。(2)政府政策变动导致施工方案变更。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)本合同中约定的保密内容。(2)本合同中约定的监理服务内容。(3)本合同中约定的违约责任和赔偿条款。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同的权利和义务自合同签订之日起生效,甲方对专用球场施工监理的权利和义务予以保留。(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,不得损害甲方的合法权益。13.2特殊权力保留:(1)乙方在专用球场施工监理过程中,如发现工程质量问题,有权要求甲方采取措施进行整改。(2)乙方有权对施工过程中发现的不合规行为提出异议,并要求甲方进行处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)对本合同的修改和补充,双方应协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容应与本合同其他条款保持一致,不得与本合同其他条款相抵触。14.2修改和补充效力:修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应在本合同履行过程中,相互协作,共同确保专用球场施工监理工作的顺利进行。(2)甲方应提供必要的施工资料和条件,配合乙方进行监理工作。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论和解决施工监理过程中出现的问题。(2)双方应建立信息共享机制,及时沟通施工监理过程中的相关信息。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律、法规和行业标准。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式对本合同进行修改、补充或删除。16.3增减条款:(1)未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少本合同约定的权利和义务。(2)本合同增减条款的修改和补充,应按照本合同第十四条的规定执行。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.专用球场施工监理合同2.专用球场施工图纸及技术规范3.施工单位资质证明文件4.监理单位资质证明文件5.专用球场施工合同6.专用球场施工进度计划7.专用球场施工质量标准8.专用球场施工安全措施9.专用球场施工验收报告10.专用球场施工监理日志11.专用球场施工监理费用明细表12.专用球场施工监理报告13.双方协商确定的补充协议及附件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付监理费用,认定为违约行为。提供的施工资料不完整或不准确,导致监理工作无法正常进行,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定完成监理任务,认定为违约行为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度彩钢活动板房租赁与维修合同
- 2025年度金融机构资金监管与合规管理协议
- 二零二五年度员工薪酬保密与公司对外合作合同
- 二零二五年度手车出口与进口代理合同
- 人力资源管理师备考策略及试题答案
- 二零二五年度农业科技挂名法人免责协议
- 二零二五年度年薪保底与员工晋升机制合同
- 二零二五年度劳动合同主体变更及员工薪酬福利调整合同
- 2025年健康管理师考试最佳练习试题及答案
- 2025年度购房合同解除及环境保护协议
- 脚手架表格施做工程整套验收表格
- 国有闲置房产处置方案
- 【高中语文】《红楼梦》第十四回课件21张+统编版必修下册
- 西行之旅笔记doc
- GB/T 15087-2009道路车辆牵引车与牵引杆挂车机械连接装置强度试验
- 给排水工程作业活动风险管控清单
- 国家优秀QC小组成果案例(攻关型)课件
- SSCI文献查询培训教程课件
- 【QC成果】提高建筑外窗一次验收合格率2020
- 英语语言学概论Chapter 2语音学练习附有答案
- 2001沪S313 SG系列消火栓箱
评论
0/150
提交评论