2025建设工程合同管理法规(IV)

合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程质量标准：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程范围、工程质量标准、工程进度等要求，完成本工程。第三条合同履行3.1甲方应当按照约定向乙方支付合同价款。3.2乙方应当按照约定完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和工程标准。3.3甲方应当在合同约定的期限内支付乙方工程进度款。3.4乙方应当在合同约定的期限内完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误的责任。第四条合同的变更和解除4.1在合同履行过程中，甲乙双方可以协商一致变更或解除本合同。4.2合同变更或解除应当签订书面协议，并经双方盖章确认。4.3合同变更或解除后，尚未履行的部分应当按照本合同的约定执行。第五条违约责任5.1甲方未按照约定支付价款的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。5.2乙方未按照约定完成工程的，应当按照迟延完成的工程部分支付违约金。5.3甲乙双方的其他违约行为，应当按照本合同的约定承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的相关法律法规，并在合同履行过程中严格遵守。2.合同中的名词和术语应具有明确的含义，避免产生歧义。解决办法：在合同中对使用的专业名词和术语进行解释和定义，确保双方理解一致。3.合同中的金额、日期、时间等关键信息应准确无误，避免因信息错误导致的纠纷。解决办法：在合同中明确约定金额、日期、时间等信息，并采取措施进行核实和确认。4.合同的变更和解除应经过双方协商一致，并签订书面协议。解决办法：在合同中约定合同变更和解除的条件和程序，确保双方在变更和解除合有明确的依据。5.双方在履行合同过程中应履行合同义务，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。解决办法：在合同中明确约定违约行为及其违约责任，确保双方在发生违约行为时有明确的依据。6.如发生合同争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中约定争议解决的方式和地点，确保双方在发生争议时有明确的解决途径。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中的建设工程项目的业主。2.乙方：指本合同中的具有相应资质和能力的承包商。3.合同价款：指乙方完成工程所需收取的价款。4.工程进度款：指甲方按照工程进度支付给乙方的款项。5.违约金：指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿金。6.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对原合同的内容进行修改或者补充。7.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，依法终止合同关系的行为。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的承包商之间，就乙方向甲方提供建设工程服务事宜签订的合同。2.适用于各类建设工程项目，包括但不限于建筑施工、设备安装、装修装饰等。补充条款：1.工程变更条款：如工程范围、工程内容、工程质量标准等发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、变更价款等。2.工期顺延条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按约定工期完成时，双方可协商顺延工期，并明确顺延期限。3.价款调整条款：如因市场行情变化、政策调整等原因导致工程价款发生变动时，双方可协商调整合同价款。4.验收和保修条款：明确工程验收标准、验收程序以及工程保修期限和保修范围。5.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。6.争议解决条款：明确双方在履行合同过程中发生的争议解决方式，如协商、