![2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/29/18/wKhkGWeVEiSASHzWAACl-zyBVak088.jpg)
![2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/29/18/wKhkGWeVEiSASHzWAACl-zyBVak0882.jpg)
![2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/29/18/wKhkGWeVEiSASHzWAACl-zyBVak0883.jpg)
![2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/29/18/wKhkGWeVEiSASHzWAACl-zyBVak0884.jpg)
![2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/29/18/wKhkGWeVEiSASHzWAACl-zyBVak0885.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工质量要求3.3施工期限3.4施工进度计划4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计价5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2合同价款调整方式5.3工程进度款支付5.4结算与竣工结算6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工现场管理6.3施工安全与文明施工6.4施工技术管理7.甲方义务与责任7.1甲方提供资料7.2甲方配合事项7.3甲方违约责任8.乙方义务与责任8.1乙方施工义务8.2乙方质量管理8.3乙方安全生产责任8.4乙方违约责任9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约金计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.其他约定13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署及附件清单14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方:安徽省市区街道小区物业管理处地址:安徽省市区街道小区乙方:建筑有限公司地址:安徽省市区街道路号1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx8765第二条项目概况2.1项目名称2024皖创雍龙府老旧小区改造工程2.2项目地点安徽省市区街道小区2.3项目规模总面积约平方米,涉及栋楼,户居民2.4项目内容包括小区道路硬化、绿化、照明、供水、供电、排水、外墙保温、屋面防水等改造内容第三条施工范围及要求3.1施工范围本合同约定的施工范围为甲方提供的项目范围内的全部工程内容3.2施工质量要求施工质量必须符合国家有关建筑质量标准及设计要求,确保工程质量合格3.3施工期限自合同签订之日起,乙方应在个月内完成全部工程内容3.4施工进度计划乙方应按照甲方要求,编制详细的施工进度计划,并报送甲方审批第四条工程量清单4.1工程量清单编制依据工程量清单编制依据为国家现行建筑工程预算定额和甲方提供的工程图纸4.2工程量清单内容工程量清单包括人工、材料、机械、施工措施等各项费用4.3工程量清单计价工程量清单计价按照国家现行建筑工程预算定额和甲方提供的材料价格进行计算第五条合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式合同价款为固定总价,根据工程量清单及甲方提供的材料价格计算确定5.2合同价款调整方式因不可抗力、政策调整等原因导致合同价款发生变化的,双方应协商一致后进行调整5.3工程进度款支付工程进度款按照工程进度和合同约定进行支付,每次支付比例不超过合同总价的30%5.4结算与竣工结算工程竣工后,乙方应提交竣工结算资料,甲方应在收到资料后日内完成审核,并支付剩余工程款第六条施工组织与管理6.1施工组织机构乙方应成立专门的项目管理机构,负责工程的施工组织与管理6.2施工现场管理乙方应确保施工现场整洁、安全,遵守国家有关施工现场管理规定6.3施工安全与文明施工乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全,营造文明施工环境6.4施工技术管理乙方应按照设计要求和技术规范进行施工,确保工程质量第七条甲方义务与责任7.1甲方提供资料甲方应在合同签订前提供完整的工程图纸、技术资料和施工图纸会审纪要等7.2甲方配合事项甲方应配合乙方进行施工,包括但不限于提供施工场地、办理相关手续等7.3甲方违约责任甲方如未按约定提供资料或配合事项,导致工程延期或质量问题的,应承担相应的违约责任第八条乙方义务与责任8.1乙方施工义务乙方应按照合同约定的施工范围、质量要求和施工期限,完成全部工程内容8.2乙方质量管理乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家相关标准和合同要求8.3乙方安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,采取有效措施,确保施工安全,防止事故发生8.4乙方违约责任乙方如未按约定完成工程或出现质量问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等第九条合同变更及解除9.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的,双方应协商一致后进行变更9.2合同解除条件在合同履行过程中,如一方严重违约或发生不可抗力,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同9.3合同变更及解除程序任何合同变更或解除均需以书面形式通知对方,并经双方签字确认第十条违约责任10.1违约责任形式违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等10.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担相应的违约责任,非违约方有权要求违约方履行责任10.3违约金计算方法违约金的计算方法按合同约定的比例或金额进行计算,最高不超过合同总价的%第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序争议发生后,双方应在接到对方书面通知后日内提出解决方案,如协商不成,可依法提起诉讼第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件合同因履行完毕、解除、终止或其他原因终止12.3合同解除后的处理第十三条其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任,并应协商解决合同解除后的相关事宜13.2通知方式双方应以书面形式进行通知,通知送达时间为送达之日13.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术资料、工程量清单、付款计划等第十四条合同签署及附件清单14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,签署日期为2024年X月X日14.2合同签署地点合同签署地点为安徽省市区街道小区物业管理处14.3合同附件清单合同附件清单如下:1.工程图纸2.技术资料3.工程量清单4.付款计划5.其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系,提供咨询、监理、设计、施工、材料供应等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的批准程序2.1甲乙双方同意第三方介入前,应书面通知对方,并经双方共同确认。2.2第三方介入后,应在合同中明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方权利3.1第三方有权根据合同约定,对工程的施工、质量、进度等进行监督检查。3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行必要的指导和协调。4.第三方义务4.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保工程质量、进度和合同目标的实现。4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。5.第三方责任5.1第三方对因其自身原因导致的工作失误、延误或质量问题,应承担相应的责任。5.2第三方责任限额5.1.1第三方责任限额应根据合同约定,由甲乙双方在合同中明确。5.1.2第三方责任限额最高不超过合同总价的%。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方应向甲方提供定期的工作报告,甲方有权要求第三方对工程进度、质量等进行检查。6.1.2第三方在履行合同过程中,应尊重甲方的决定和指示。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方应向乙方提供施工指导和技术支持,乙方应配合第三方的监督检查。6.2.2第三方在履行合同过程中,应尊重乙方的施工安排和进度计划。7.第三方介入的合同条款7.1第三方介入的合同条款应在合同中单独列出,包括第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。7.2第三方介入的合同条款应与主合同具有同等法律效力。8.第三方介入的合同解除8.1第三方介入的合同解除条件8.1.1第三方未能履行合同约定的义务,经甲乙双方书面通知后日内仍未纠正的。8.1.2第三方因自身原因导致工程延误或质量问题的。8.2第三方介入的合同解除程序8.2.1甲乙双方应书面通知第三方解除合同。8.2.2第三方应在接到解除通知后日内,清理现场并办理相关手续。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式9.1.1第三方介入的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。9.1.2协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的合同附件10.1第三方介入的合同附件应包括但不限于:10.1.1第三方的基本信息10.1.2第三方的服务内容10.1.3第三方的费用10.1.4第三方的责任10.1.5第三方介入的合同解除条件及程序第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术资料要求:提供完整的工程图纸、设计说明、施工图、技术规范、材料清单等。说明:工程图纸及技术资料是施工的重要依据,应保证其准确性和完整性。2.工程量清单要求:按照国家现行建筑工程预算定额和设计要求,详细列出工程量清单。说明:工程量清单是计算合同价款和进行结算的依据。3.付款计划要求:明确工程进度款和竣工结算款的支付时间、金额及支付方式。说明:付款计划是确保工程顺利进行和双方权益的重要保障。4.施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度计划、安全管理措施等。说明:施工组织设计是指导施工和确保工程安全的重要文件。5.施工现场管理制度要求:明确施工现场的管理制度、安全措施、文明施工要求等。说明:施工现场管理制度是保证施工质量和安全的重要措施。6.第三方介入合同要求:明确第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。说明:第三方介入合同是确保第三方服务质量和双方权益的重要文件。7.合同变更及解除协议要求:明确合同变更及解除的条件、程序、责任等。说明:合同变更及解除协议是处理合同履行过程中变更和解除事宜的重要文件。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、期限等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。9.竣工验收报告要求:包括工程质量、进度、费用等方面的验收意见。说明:竣工验收报告是工程完工后确认工程质量的重要文件。10.结算资料要求:包括工程量清单、结算书、发票等。说明:结算资料是进行竣工结算的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:明确合同中约定的违约行为,如未按时付款、未按期完成工程、质量不合格等。说明:违约行为是合同履行过程中可能出现的违法行为。2.责任认定标准要求:根据违约行为的严重程度和影响,确定相应的责任认定标准。说明:责任认定标准是确定违约方责任的重要依据。3.违约责任认定示例示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期。责任认定:乙方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿甲方因延期造成的损失。示例二:甲方未按合同约定的时间支付工程进度款,导致乙方资金周转困难。责任认定:甲方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿乙方因资金困难造成的损失。示例三:第三方因自身原因导致工程质量不合格,影响工程进度。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括返工、赔偿损失和承担相应的违约金。全文完。2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息1.3合同签订日期1.4合同签订地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期3.改造范围及内容3.1改造范围3.2改造内容3.3改造标准3.4改造措施4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间4.3工程进度款支付节点4.4工程验收节点5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期5.4质量争议处理6.安全文明施工6.1安全文明施工要求6.2安全文明施工措施6.3安全文明施工责任6.4安全文明施工奖惩7.资金管理7.1资金来源7.2资金支付方式7.3资金支付时间7.4资金支付条件8.造价管理8.1工程造价确定方式8.2工程造价调整8.3造价争议处理9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.乙方权利与义务10.1乙方权利10.2乙方义务11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称:皖创雍龙府物业管理有限责任公司甲方地址:安徽省市区街道号甲方法定代表人:甲方联系电话:1381.2合同乙方信息乙方名称:建筑有限公司乙方地址:安徽省市区街道号乙方法定代表人:乙方联系电话:13956781.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月10日。1.4合同签订地点本合同在安徽省市区街道号皖创雍龙府物业管理有限责任公司办公室签订。第二条项目概述2.1项目名称皖创雍龙府老旧小区改造项目2.2项目地点安徽省市区皖创雍龙府小区2.3项目规模改造总面积约为10000平方米2.4项目内容包括但不限于:小区道路修复、绿化提升、建筑立面改造、排水系统改造、供配电改造、消防设施改造等。2.5项目工期自合同生效之日起,工期为6个月。第三条改造范围及内容3.1改造范围皖创雍龙府小区内的老旧建筑、道路、绿化、排水、供配电、消防等设施。3.2改造内容具体改造内容详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目详细方案》。3.3改造标准改造标准参照国家及地方相关规范和标准执行。3.4改造措施乙方应采取有效措施确保改造质量,确保改造工程安全、环保、文明施工。第四条工程进度及节点4.1工程进度计划详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目进度计划表》。4.2工程节点时间具体节点时间详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目进度计划表》。4.3工程进度款支付节点详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目进度款支付节点表》。4.4工程验收节点详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目验收节点表》。第五条质量要求及验收标准5.1质量要求乙方应严格按照合同约定和国家及地方相关规范执行,确保工程质量达到国家规定的合格标准。5.2验收标准详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目验收标准》。5.3质量保证期自工程验收合格之日起,质量保证期为2年。5.4质量争议处理若出现质量争议,双方应友好协商解决;协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条安全文明施工6.1安全文明施工要求乙方应遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规,确保施工现场安全、文明。6.2安全文明施工措施详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目安全文明施工措施》。6.3安全文明施工责任乙方对施工现场的安全文明施工负全部责任。6.4安全文明施工奖惩对违反安全文明施工要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并可视情节轻重予以处罚。第七条资金管理7.1资金来源皖创雍龙府物业管理有限责任公司负责筹措项目所需资金。7.2资金支付方式资金支付方式为分期支付,具体支付比例和节点详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目资金支付计划表》。7.3资金支付时间按合同约定和工程进度计划执行。7.4资金支付条件资金支付条件详见附件《皖创雍龙府老旧小区改造项目资金支付条件表》。第八条造价管理8.1工程造价确定方式本合同工程造价按工程量清单计价,以双方确认的工程量清单和综合单价计算。8.2工程造价调整在合同执行过程中,如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素导致工程造价发生变化的,双方应协商调整工程造价。8.3造价争议处理若出现造价争议,双方应友好协商解决;协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条甲方权利与义务9.1甲方权利(1)对乙方施工质量、进度、安全等方面进行监督检查;(2)有权要求乙方按合同约定的时间、质量、标准完成工程;(3)有权对乙方违反合同的行为进行处罚;(4)有权要求乙方提供工程进度报告、质量报告等。9.2甲方义务(1)按照合同约定支付工程款项;(2)提供必要的施工场地和施工条件;(3)协助乙方办理相关施工手续;(4)对乙方在施工过程中遇到的问题给予支持和帮助。第十条乙方权利与义务10.1乙方权利(1)按照合同约定进行施工;(2)要求甲方按合同约定支付工程款项;(3)在施工过程中遇到问题,有权向甲方提出解决方案;(4)在施工过程中,有权要求甲方提供必要的施工条件。10.2乙方义务(1)按照合同约定的时间、质量、标准完成工程;(2)确保施工现场安全、文明施工;(3)对施工过程中发生的问题负责处理;(4)按照甲方要求提供工程进度报告、质量报告等。第十一条违约责任11.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程;(2)乙方在施工过程中出现安全事故;(3)乙方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失;(2)乙方在施工过程中出现安全事故的,应承担相应的法律责任;(3)乙方违反合同约定的其他行为,应承担相应的违约责任。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构仲裁机构为安徽省市仲裁委员会。12.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十三条合同解除13.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方催告后,在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)一方违反合同约定,严重损害另一方利益。13.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,自通知到达对方时合同解除。13.3合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应立即停止履行合同约定的义务;(2)解除合同后,乙方应将已完成的工程交付甲方;(3)解除合同后,双方应协商处理合同解除产生的善后事宜。第十四条其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年3月10日。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、进度计划表、验收标准、资金支付计划表、安全文明施工措施等。14.4合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供专业服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或合同履行过程中的临时雇员。第二条第三方介入情形2.1在合同履行过程中,若因专业需要或合同约定,甲乙双方同意引入第三方提供专业服务,包括但不限于设计、监理、检测、评估等。2.2第三方介入应遵循公平、公正、自愿的原则,不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方责权利3.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,提供专业、高质量的服务;(2)第三方对提供的服务质量负责,因服务质量问题导致的损失由第三方承担;(3)第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其服务符合相关要求。3.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据;(2)第三方有权要求甲乙双方协助办理相关手续;(3)第三方有权要求甲乙双方支付服务费用。3.3第三方义务(1)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;(2)第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成服务;(3)第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为委托服务关系,甲方为委托方,第三方为受托方。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为合作服务关系,乙方为合作方,第三方为合作伙伴。4.3第三方与合同履行的关系第三方参与合同履行,但其责任仅限于其提供的服务范围,不涉及合同其他部分的履行。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据第三方提供的服务性质、风险程度等因素确定。5.2超过责任限额的赔偿若第三方在履行服务过程中造成损失,且损失超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。5.3责任限额的调整合同履行期间,如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第六条第三方介入的审批程序6.1第三方介入的申请甲乙双方需就第三方介入事项进行协商,达成一致意见后,由甲方或乙方提出书面申请。6.2第三方介入的审批甲方或乙方将第三方介入申请提交给另一方,经双方同意后,方可引入第三方。6.3第三方介入的备案引入第三方后,甲乙双方应将第三方信息报相关管理部门备案。第七条第三方介入的合同签订7.1第三方介入的合同签订甲乙双方与第三方签订的合同应明确双方的权利、义务、责任等事项。7.2第三方介入的合同效力第三方介入合同应与本合同具有同等法律效力,但不得与本合同相冲突。第八条第三方介入的合同解除8.1第三方介入的合同解除条件若第三方在履行服务过程中出现重大违约行为,甲乙双方可协商解除第三方介入合同。8.2第三方介入的合同解除程序甲乙双方应书面通知第三方解除合同,并按照合同约定处理善后事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入合同履行过程中发生的争议,可参照本合同约定的争议解决方式。9.2第三方介入的争议解决机构第三方介入合同争议解决机构为甲乙双方约定的争议解决机构。第十条本合同修正的效力本合同修正条款作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《皖创雍龙府老旧小区改造项目详细方案》要求:详细列出改造项目的具体内容、范围、标准、措施等。说明:本附件为项目实施的基础文件,用于指导施工和验收。2.《皖创雍龙府老旧小区改造项目进度计划表》要求:明确列出工程进度节点、时间安排、责任部门等。说明:本附件用于监控工程进度,确保项目按计划推进。3.《皖创雍龙府老旧小区改造项目验收标准》要求:详细列出工程质量、安全、环保等方面的验收标准。说明:本附件用于确保工程质量达到合同约定标准。4.《皖创雍龙府老旧小区改造项目资金支付计划表》要求:明确列出资金支付节点、支付比例、支付条件等。说明:本附件用于规范资金支付流程,确保资金安全。5.《皖创雍龙府老旧小区改造项目资金支付条件表》要求:详细列出资金支付的具体条件,如工程进度、质量验收等。说明:本附件用于确保资金支付的合理性和及时性。6.《皖创雍龙府老旧小区改造项目安全文明施工措施》要求:详细列出施工现场的安全文明施工措施,如安全防护、环境保护等。说明:本附件用于确保施工现场的安全和文明施工。7.《皖创雍龙府老旧小区改造项目质量保证期承诺书》要求:乙方承诺在质量保证期内对工程质量负责。说明:本附件用于明确乙方在质量保证期内的责任和义务。8.《皖创雍龙府老旧小区改造项目争议解决协议》要求:明确争议解决的途径、机构和程序。说明:本附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。乙方在施工过程中出现安全事故。乙方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程,甲方有权要求乙方赔偿因延误工期造成的损失。乙方在施工过程中出现安全事故,乙方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿受害人损失。乙方违反合同约定的其他行为,应根据违约行为的性质和后果,由乙方承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明:示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致甲方遭受经济损失。甲方有权要求乙方赔偿因其延误工期造成的损失,包括但不限于误工费、设备租赁费等。示例二:乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡。乙方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿受害人损失、支付罚款等。示例三:乙方违反合同约定,擅自改变施工方案,导致工程质量下降。甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿因质量下降造成的损失。全文完。2024皖创雍龙府老旧小区改造施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围及施工内容3.1工程范围3.2施工内容3.3施工期限4.施工组织设计4.1施工组织机构4.2施工进度计划4.3施工质量保证措施4.4施工安全保证措施5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸5.2技术资料5.3施工图纸及技术资料的交付时间6.材料设备供应6.1材料设备供应方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收标准6.4材料设备交付时间7.工程价款及支付方式7.1工程价款7.2工程价款结算方式7.3工程价款支付时间8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方(建设单位):安徽省市区街道社区1.1.2乙方(施工单位):安徽省市建筑有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:安徽省市区街道社区居委会1.2.2乙方地址:安徽省市区街道路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:,联系电话:138xxxx56781.3.2乙方联系人:,联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:2024皖创雍龙府老旧小区改造工程2.2项目地点:安徽省市区街道社区2.3项目规模:本工程总面积约为10万平方米,涉及改造小区居民楼20栋。2.4项目内容:包括小区内道路、排水、供电、供气、供暖、绿化、照明等基础设施改造。3.工程范围及施工内容3.1工程范围:本合同工程范围为甲方提供的皖创雍龙府老旧小区范围内的所有改造工程。3.2施工内容:3.2.1道路改造:包括道路铺装、道路标线、道路排水等。3.2.2排水改造:包括雨水、污水管网改造、化粪池改造等。3.2.3供电改造:包括配电箱改造、线路改造、路灯改造等。3.2.4供气改造:包括管道改造、阀门改造等。3.2.5供暖改造:包括供热管道改造、供热站改造等。3.2.6绿化改造:包括绿化种植、绿化设施改造等。3.2.7照明改造:包括路灯改造、小区照明设施改造等。4.施工组织设计4.1施工组织机构:乙方应成立项目管理机构,负责施工过程中的组织、协调、管理等工作。4.2施工进度计划:乙方应根据工程实际情况,编制详细的施工进度计划,确保工程按时完成。4.3施工质量保证措施:乙方应严格执行国家相关施工质量标准,确保工程质量符合合同要求。4.4施工安全保证措施:乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸:乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工,如需修改,应经甲方同意。5.2技术资料:乙方应按照甲方要求提供施工过程中的技术资料,包括施工记录、试验报告等。5.3施工图纸及技术资料的交付时间:乙方应在施工前将施工图纸及技术资料送达甲方。6.材料设备供应6.1材料设备供应方式:乙方负责本工程所需材料设备的采购、运输和供应。6.2材料设备质量要求:乙方应严格按照国家相关标准采购、使用材料设备,确保质量符合合同要求。6.3材料设备验收标准:乙方应按照国家相关标准进行材料设备验收,确保质量合格。6.4材料设备交付时间:乙方应在施工前将所需材料设备送达施工现场。8.工程验收8.1验收标准:本工程验收依据国家相关标准、规范和设计图纸要求进行。8.2验收程序:8.2.1乙方完成施工后,应向甲方提交验收申请,并提供完整的工程验收资料。8.2.2甲方收到验收申请后,应在3个工作日内组织相关人员对工程进行验收。8.2.3验收过程中,如发现质量问题,甲方应及时通知乙方进行整改,直至问题解决。8.2.4验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。9.工程保修9.1保修范围:本工程保修范围包括但不限于道路、排水、供电、供气、供暖、绿化、照明等基础设施。9.2保修期限:本工程保修期限为自工程验收合格之日起计算,道路、排水、供电、供气、供暖等基础设施保修期限为2年。9.3保修责任:9.3.1乙方在保修期内负责对保修范围内的设施进行维修,确保设施正常运行。9.3.2保修期内,如因乙方施工质量问题导致设施损坏,乙方应承担修复责任,费用由乙方承担。10.违约责任10.1违约情形:10.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程;10.1.2乙方施工质量不符合合同要求;10.1.3乙方未按合同约定进行保修;10.1.4任何一方未按合同约定履行支付义务。10.2违约责任:10.2.1违约方应承担由此产生的全部损失,包括但不限于直接经济损失、违约金等。10.2.2违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决程序:仲裁机构应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。11.3争议解决地点:仲裁地点为合同签订地。12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:12.2.1工程验收合格;12.2.2双方约定的其他终止条件;12.2.3合同期满。12.3合同解除条件:任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同。13.合同附件13.1合同附件清单:13.1.1施工图纸;13.1.2技术资料;13.1.3甲方提供的场地条件说明;13.1.4双方签字盖章的合同副本。13.2合同附件内容:合同附件内容与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中所述的“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人或法人,包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入的引入:在合同执行过程中,如因项目需要,甲乙双方可共同决定引入第三方介入,以提供专业服务或进行特定工作。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在提供专业服务或执行特定工作时,其责任范围和限额应在本合同中明确约定。16.2责任限额的约定:16.2.1第三方应对其提供的服务或执行的工作承担相应的法律责任。16.2.2第三方的责任限额应根据其服务性质、合同约定及行业惯例确定。16.2.3第三方责任限额的具体数额应在合同中明确,并作为附件随合同一同签署。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的引入程序:17.1.1甲方或乙方提出引入第三方的需求,并提交书面申请。17.1.2双方协商确定第三方介入的必要性、服务内容、费用及责任范围。17.1.3双方共同签署第三方介入协议,明确各方的权利和义务。17.2第三方介入协议的内容:17.2.1第三方的名称、地址、联系方式及资质证明。17.2.2第三方介入的服务内容、工作范围和职责。17.2.3第三方介入的工作期限和进度安排。17.2.4第三方介入的费用计算方式和支付时间。17.2.5第三方责任限额及赔偿方式。17.2.6第三方与其他各方的沟通协调机制。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方:18.1.1第三方应向甲方提供其服务的相关报告和文件。18.1.2第三方应配合甲方进行项目监督和管理。18.1.3第三方对甲方负责,其服务结果应满足甲方的要求。18.2第三方与乙方:18.2.1第三方应向乙方提供其服务的相关报告和文件。18.2.2第三方应配合乙方进行施工和管理。18.2.3第三方对乙方负责,其服务结果应满足乙方的施工要求。18.3第三方与其他第三方:18.3.2如第三方之间存在冲突或争议,应通过协商解决,必要时可寻求甲方或乙方的协助。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的变更:19.1.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023二年级数学上册 六 测量第2课时 课桌有多长说课稿 北师大版
- 《1 负数 》(说课稿)-2023-2024学年六年级下册数学人教版
- 2024秋四年级语文上册 第六单元 第19课 一只窝囊的大老虎说课稿 新人教版001
- 代销材料合同范例
- 路堑紫穗槐种植施工方案
- 5《守株待兔》说课稿-2024-2025学年语文三年级下册统编版
- 庆城硅pu跑道施工方案
- 5《一个豆荚里的五粒豆》说课稿-2024-2025学年四年级上册语文统编版
- 京东店铺运营合同范例
- 住宅划地出售合同范本
- 虫洞书简全套8本
- 2023年《反电信网络诈骗法》专题普法宣传
- 小学数学五年级上、下册口算题大全
- 和平精英电竞赛事
- 热应激的防与控
- 输液港用无损伤针相关知识
- 高标准农田施工组织设计(全)
- 职业安全健康工作总结(2篇)
- 14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工
- YB 4022-1991耐火泥浆荷重软化温度试验方法(示差-升温法)
- 水土保持方案中沉沙池的布设技术
评论
0/150
提交评论