二零二五版新能源汽车充电设施建设合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版新能源汽车充电设施建设合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1充电设施建设方2.2充电设施运营方2.3政府相关部门3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.充电设施建设内容4.1充电桩类型4.2充电桩数量4.3充电桩布局4.4充电桩规格4.5充电桩技术参数5.充电设施建设要求5.1建设标准5.2施工规范5.3质量要求5.4安全要求6.充电设施运营管理6.1运营模式6.2运营费用6.3服务标准6.4技术支持7.充电设施建设资金7.1资金来源7.2资金投入7.3资金结算8.充电设施维护保养8.1维护责任8.2维护标准8.3维护费用8.4维护记录9.充电设施安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3安全培训9.4事故处理10.充电设施环保要求10.1环保责任10.2环保措施10.3环保监测11.充电设施相关政策11.1政策支持11.2政策调整11.3政策执行12.合同期限与终止12.1合同期限12.2合同终止条件12.3合同解除13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构14.4争议解决费用第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“新能源汽车”指符合国家规定的新能源汽车标准，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车等。1.1.2本合同中“充电设施”指用于为新能源汽车提供充电服务的设施，包括充电桩、充电站等。1.1.3本合同中“充电服务”指为新能源汽车提供充电所需的服务，包括充电设备提供、充电管理、充电计费等。1.2解释1.2.1本合同中所有定义以本合同内容为准。1.2.2如对本合同中的定义有歧义，双方应协商解决，协商不成的，按国家相关法律法规解释。2.当事人信息2.1充电设施建设方2.1.1法定名称：[建设方名称]2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.3联系方式：[联系电话]2.2充电设施运营方2.2.1法定名称：[运营方名称]2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.3联系方式：[联系电话]2.3政府相关部门2.3.1部门名称：[相关部门名称]2.3.2负责人：[负责人姓名]2.3.3联系方式：[联系电话]3.项目概况3.1项目名称：[项目名称]3.2项目地点：[项目具体地点]3.3项目规模：[项目规模描述，如：建设100座充电站，共计500个充电桩]3.4项目进度：[项目分阶段建设时间表，如：第一阶段建设期12个月，第二阶段建设期18个月]4.充电设施建设内容4.1充电桩类型：[充电桩类型描述，如：交流慢充桩、直流快充桩]4.2充电桩数量：[充电桩具体数量]4.3充电桩布局：[充电桩具体布局描述，如：每个充电站设置20个充电桩，均匀分布在停车场内]4.4充电桩规格：[充电桩规格描述，如：交流慢充桩输出功率3.3kW，直流快充桩输出功率50kW]4.5充电桩技术参数：[充电桩技术参数描述，如：支持国内主流新能源汽车品牌，具备远程监控功能]5.充电设施建设要求5.1建设标准：[建设标准描述，如：按照国家相关标准和规范建设，确保充电设施安全、可靠、高效]5.2施工规范：[施工规范描述，如：严格按照国家相关施工规范进行施工，确保施工质量]5.3质量要求：[质量要求描述，如：充电桩及其配套设施必须达到国家标准，确保使用安全]5.4安全要求：[安全要求描述，如：建立完善的安全管理制度，确保充电设施安全运行]6.充电设施运营管理6.1运营模式：[运营模式描述，如：采用会员制运营，提供免费充电服务，并收取增值服务费用]6.2运营费用：[运营费用描述，如：充电服务费按照国家规定和收费标准执行，增值服务费用另行约定]6.3服务标准：[服务标准描述，如：24小时不间断服务，确保充电设施正常运行，为用户提供便捷的充电服务]6.4技术支持：[技术支持描述，如：建立专业的技术支持团队，提供充电设施的技术维护和升级服务]7.充电设施建设资金7.1资金来源：[资金来源描述，如：建设方自筹资金，政府补助等]7.2资金投入：[资金投入描述，如：项目总投资为人民币X万元，具体投资分配由双方另行约定]7.3资金结算：[资金结算描述，如：资金按照项目建设进度分期支付，具体结算方式和时间由双方另行约定]8.充电设施维护保养8.1维护责任8.1.1建设方负责充电设施的初始安装和调试。8.1.2运营方负责充电设施的日常维护保养。8.1.3充电设施的建设方和运营方应共同确保充电设施的安全运行。8.2维护标准8.2.1充电设施应按照国家相关标准和规范进行维护保养。8.2.2充电设施的维护保养应保证其性能稳定，满足用户需求。8.3维护费用8.3.1充电设施的维护保养费用由运营方承担。8.3.2维护费用包括但不限于设备更换、维修、保养等。8.4维护记录8.4.1运营方应建立充电设施的维护保养记录，记录包括维护时间、内容、人员等。9.充电设施安全管理9.1安全责任9.1.1建设方和运营方共同承担充电设施的安全责任。9.1.2建设方应确保充电设施符合国家安全标准。9.2安全措施9.2.1建设方应采取必要的安全措施，防止充电设施事故发生。9.2.2运营方应制定安全操作规程，确保用户安全使用充电设施。9.3安全培训9.3.1建设方和运营方应对相关人员定期进行安全培训。9.3.2培训内容应包括安全操作、应急处理等。9.4事故处理9.4.1发生事故时，运营方应立即采取措施，防止事故扩大。9.4.2建设方和运营方应共同调查事故原因，并采取相应措施防止再次发生。10.充电设施环保要求10.1环保责任10.1.1建设方和运营方应承担充电设施的环保责任。10.1.2充电设施的建设和运营应遵守国家环保法律法规。10.2环保措施10.2.1充电设施的设计和建设应考虑环保因素。10.2.2运营方应采取有效措施，减少充电设施对环境的影响。10.3环保监测10.3.1运营方应定期对充电设施进行环保监测。10.3.2监测结果应满足国家环保标准。11.充电设施相关政策11.1政策支持11.1.1双方应积极争取国家和地方政府对充电设施建设运营的政策支持。11.1.2双方应遵守国家和地方关于新能源汽车充电设施的政策规定。11.2政策调整11.2.1如国家或地方政府政策发生变化，双方应协商调整本合同相关条款。11.3政策执行11.3.1双方应确保本合同符合国家和地方政策要求。12.合同期限与终止12.1合同期限12.1.1本合同期限为[合同期限，如：5年]。12.1.2合同期满后，双方可协商续签。12.2合同终止条件12.2.1发生不可抗力事件，经双方协商一致，可终止本合同。12.2.2一方违约，另一方有权终止本合同。12.3合同解除12.3.1双方协商一致，可解除本合同。12.3.2如一方违约，守约方有权解除本合同。13.违约责任13.1违约行为13.1.1一方未按合同约定履行义务的行为。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议。14.1.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序14.2.1双方应按照法定程序进行争议解决。14.2.2争议解决过程中，双方应保持沟通，不得采取过激行为。14.3争议解决机构14.3.1如双方同意，可委托仲裁机构进行争议解决。14.4争议解决费用14.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非另有约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与项目建设的任何个人、企业或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、检测机构、金融服务机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在履行其职责时，应遵守国家法律法规和本合同约定。15.2.2第三方对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其工作。15.3.2第三方有权根据本合同约定，获得相应的报酬和费用。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲乙双方的关系由本合同约定，第三方应独立于甲乙双方，并独立承担法律责任。15.4.2第三方在履行职责时，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.1.2第三方介入应满足本合同规定的资质和条件。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.2.2第三方介入后，应及时向甲乙双方报告工作进展和成果。16.3第三方介入的监督16.3.1甲乙双方有权对第三方的工作进行监督。16.3.2第三方应配合甲乙双方的监督工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定。17.1.2第三方责任限额应在第三方协议中明确。17.2第三方责任限额的适用17.2.1第三方责任限额适用于第三方因履行本合同约定而产生的任何法律责任。17.2.2第三方责任限额不适用于因甲乙双方或其工作人员的故意或重大过失导致的损失。17.3第三方责任限额的调整17.3.1如第三方责任限额在本合同履行期间发生变化，甲乙双方应协商一致，调整第三方责任限额。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入的争议解决方式18.1.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。18.1.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2第三方介入的争议解决程序18.2.1争议解决程序应遵循国家法律法规和本合同约定。18.2.2争议解决过程中，各方应保持沟通，不得采取过激行为。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方完成其工作，且甲乙双方确认工作成果符合合同要求。19.1.2第三方违反本合同约定，甲乙双方有权终止其介入。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应与第三方协商确定终止事宜。19.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应及时进行工作交接。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同说明：本合同正本及附件构成合同的完整内容。2.附件二：项目可行性研究报告说明：详细说明项目建设的必要性和可行性。3.附件三：项目设计文件说明：包括充电设施的设计图纸、设备清单等技术文件。4.附件四：项目施工方案说明：详细描述充电设施的建设方案，包括施工进度、质量要求等。5.附件五：第三方协议说明：甲乙双方与第三方签订的协议，明确各方的权利和义务。6.附件六：安全管理制度说明：包括充电设施的安全操作规程、应急预案等。7.附件七：环保措施说明：包括充电设施建设和运营过程中的环保措施和监测报告。8.附件八：项目验收报告说明：项目完成后，由第三方进行验收的报告。9.附件九：项目运营管理手册说明：详细描述充电设施的运营管理流程和规范。10.附件十：项目财务报告说明：包括项目投资、资金使用、成本控制等方面的财务报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行建设或运营义务。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若建设方未按合同约定完成充电设施建设，导致项目延期，运营方有权要求建设方赔偿因此造成的损失。2.违约行为：第三方未按合同约定履行其职责。责任认定标准：第三方违约时，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可要求第三方承担违约责任。示例说明：若监理单位未按合同约定进行监理，导致工程质量不合格，甲乙双方有权要求监理单位承担相应的违约责任。3.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付款项。责任认定标准：违约方应按照合同约定支付逾期付款的违约金。示例说明：若运营方未按合同约定支付充电设施维护保养费用，建设方有权要求运营方支付逾期付款的违约金。4.违约行为：一方泄露另一方的商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明：若建设方泄露了运营方的商业秘密，运营方有权要求建设方承担相应的违约责任。5.违约行为：一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明：若运营方违反了合同约定的保密义务，导致建设方利益受损，运营方有权要求运营方承担相应的违约责任。全文完。二零二五版新能源汽车充电设施建设合同2合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景随着我国新能源汽车产业的快速发展，新能源汽车充电设施建设成为一项重要任务。为推动新能源汽车充电设施的建设，满足新能源汽车用户的充电需求，甲方与乙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就新能源汽车充电设施建设达成如下协议。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在新能源汽车充电设施建设过程中的权利义务，确保充电设施建设的顺利进行，保障甲乙双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.充电桩：指用于为新能源汽车提供电能的设备。2.充电站：指为多个充电桩提供充电服务的场所。3.充电服务：指为用户提供充电桩使用、充电设备维护等服务的活动。3.2关键词解释1.甲方：指提供充电设施建设资金、技术支持、运营管理的单位或个人。2.乙方：指承担充电设施建设、安装、调试、运营的单位或个人。3.充电设施：指为新能源汽车提供电能的充电桩、充电站等相关设施。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成充电设施建设。2.甲方有权对充电设施建设过程进行监督，确保乙方按照合同约定进行。3.甲方有权要求乙方对充电设施进行维护、保养，确保充电设施的正常运行。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定，获取充电设施建设所需资金、技术支持等。2.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成充电设施建设。3.乙方应确保充电设施建设质量，符合国家相关标准和规定。4.乙方应负责充电设施的运营、维护、保养，确保充电设施的正常运行。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至充电设施建设完成并交付甲方使用之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，负责充电设施的设计、采购、施工、调试等工作。2.甲方应按照合同约定，提供充电设施建设所需资金、技术支持等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期满，充电设施建设完成并交付甲方使用。2.经甲乙双方协商一致，决定终止合同。3.因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方将充电设施交付甲方使用，甲方验收合格。3.双方结算完毕，合同终止。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应将充电设施交付甲方使用，甲方验收合格。2.双方应按照合同约定，结算相关费用。3.合同终止后，双方不得就本合同内容提出异议。七、费用与支付7.1费用构成1.充电设施建设费用：包括但不限于设计费、材料费、施工费、安装调试费等。2.设备购置费用：包括充电桩、充电站等相关设备的购置费用。3.维护保养费用：充电设施在使用过程中的维护保养费用。4.其他费用：根据合同约定，可能产生的其他相关费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，通过银行转账或现金支付方式向乙方支付费用。2.乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具正规发票。7.3支付时间1.充电设施建设费用：在充电设施建设过程中，甲方应按进度支付相应费用。2.设备购置费用：在设备采购完成后，甲方应支付设备购置费用。3.维护保养费用：根据充电设施的实际使用情况，甲方应按年度支付维护保养费用。7.4支付条款1.甲方应在合同签订后15个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款。2.乙方在完成充电设施建设并经甲方验收合格后，甲方应在5个工作日内支付剩余的70%费用。3.任何一方违约，应按照合同约定支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的2%。2.甲方未按合同约定验收充电设施的，应承担由此产生的全部责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成充电设施建设的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。2.乙方未按合同约定维护保养充电设施的，应承担由此产生的全部责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。2.违约方应承担因其违约行为给守约方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中所获得的技术秘密、商业秘密等。2.有关本合同的其他信息，包括但不限于合同条款、履行情况等。9.2保密期限1.保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或保密内容公开之日起计算。2.保密期限为合同有效期内及合同终止后2年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容予以严格保密，不得向任何第三方泄露。2.双方在合同履行过程中，应采取合理的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力事件包括自然灾害、社会事件、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、罢工、暴乱等。3.政府行为：如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。2.双方应共同努力，采取一切可能的措施减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.因自然灾害导致充电设施建设延误。2.因政府政策调整导致充电设施建设成本增加。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应本着友好协商的原则，解决合同履行过程中产生的争议。2.协商解决期限不超过30日。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商解决不成，双方可向相关调解机构申请调解。2.如调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。2.经双方协商一致，甲方可将合同的部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中的保密条款。2.合同中的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对充电设施的所有权，直至乙方完成全部付款。2.乙方在合同履行期间，不得擅自转让、出租、抵押或以其他方式处置充电设施。13.2特殊权力保留1.甲方保留对充电设施的技术改进和升级的权利。2.乙方在合同履行期间，不得擅自对充电设施进行改造或变更。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署。2.任何修改或补充的协议，其效力与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.除非另有约定，本合同的修改和补充自双方签署之日起生效。2.任何修改或补充的协议，均不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，以确保充电设施建设、运营的顺利进行。2.双方应就充电设施建设、运营中的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合。2.双方应指定专人负责合同的执行和监督。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就新能源汽车充电设施建设事宜的完整协议，任何口头协议或先前的书面协议均对本合同无效。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均需以书面形式进行，并经甲乙双方签字确认。2.任何未经双方书面同意的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.甲方法定代表人身份证明书。4.乙方法定代表人身份证明书。5.充电设施建设方案及设计图纸。6.充电设施设备清单及采购合同。7.充电设施施工合同。8.充电设施验收报告。9.保密协议。10.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定甲方违约。未按合同约定验收充电设施，认定甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成充电设施建设，认定乙方违约。未按合同约定维护保养充电设施，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、政府行为等。2.违约金：指因一方违约行为给守约方造成的损失，违约方应向守约方支付的赔偿金。3.保密条款：指双方就合同履行过程中所获得的技术秘密、商业秘密等所约定的保密义务。4.仲裁：指双方在争议解决过程中，选择由仲裁机构进行裁决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：充电设施建设进度延误。解决办法：双方应协商解决，必要时可要求乙方支付违约金。2.问题：充电设施建设质量不符合约定。解决办法：乙方应立即进行整改，确保充电设施质量符合约定。3.问题：充电设施运营中出现故障。解决办法：乙方应立即进行维修，确保充电设施正常运行。4.问题：双方在合同履行过程中产生争议。解决办法：双方应友好协商解决，如协商不成，可申请调解或仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供充电设施建设所需的技术支持和咨询服务。第三方应保证其提供的技术支持和咨询服务符合国家相关标准和规定。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付技术服务费用。第三方有权要求甲方提供必要的配合和便利条件。4.第三方义务：第三方应按时提供技术支持和咨询服务。第三方应保守甲乙双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方在规定时间内支付建设费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方在充电设施运营过程中提供必要的支持。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在充电设施运营期间获得合理的运营收益。甲方应保证乙方在充电设施运营期间享有优先权。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付建设费用，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更充电设施的建设方案。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对充电设施的建设进度和质量进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定进行充电设施的建设和运营。2.甲方的利益条款：甲方享有充电设施的运营收益。甲方享有对充电设施的所有权。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成充电设施的建设，应向甲方支付违约金。乙方未保证充电设施的质量，应承担相应的责任。乙方不得擅自变更充电设施的建设方案。全文完。二零二五版新能源汽车充电设施建设合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目投资及资金来源3.1投资总额3.2资金来源3.3投资比例4.项目建设工期4.1建设工期4.2工期延误责任5.工程设计及施工5.1设计要求5.2施工要求5.3施工单位资质6.充电设施建设标准6.1充电设施类型6.2充电设施技术参数6.3充电设施安全标准7.充电设施运营管理7.1运营模式7.2运营服务内容7.3运营管理责任8.充电设施维护保养8.1维护保养责任8.2维护保养周期8.3维护保养费用9.充电设施收费及结算9.1收费标准9.2结算方式9.3结算周期10.产权及使用权10.1充电设施产权10.2充电设施使用权11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1充电设施建设单位：X有限公司1.1.2充电设施运营单位：YYY科技有限公司1.1.3充电设施建设单位地址：省市区路号1.1.4充电设施运营单位地址：省市区路号1.2法定代表人或授权代表1.2.1充电设施建设单位法定代表人：1.2.2充电设施运营单位法定代表人：1.3联系方式1.3.1充电设施建设单位联系人：1.3.2充电设施运营单位联系人：赵六1.3.3充电设施建设单位联系电话：138xxxx56781.3.4充电设施运营单位联系电话：139xxxx56782.项目概述2.1项目名称2.1.1充电设施建设项目名称：市新能源汽车充电设施建设项目2.2项目地点2.2.1项目地点：省市区街道2.3项目规模2.3.1项目规模：建设充电桩个，其中快充桩个，慢充桩个2.4项目内容2.4.1项目内容：包括充电桩的安装、调试、运营和维护3.项目投资及资金来源3.1投资总额3.1.1投资总额：人民币万元整3.2资金来源3.2.1资金来源：充电设施建设单位自筹资金3.3投资比例3.3.1投资比例：充电设施建设单位投资比例%，运营单位投资比例%4.项目建设工期4.1建设工期4.1.1建设工期：自合同签订之日起个月内完成充电设施的建设4.2工期延误责任4.2.1若因建设单位原因导致工期延误，建设单位应承担相应的责任4.2.2若因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期5.工程设计及施工5.1设计要求5.1.1设计要求：充电设施应符合国家相关标准和规范，确保安全、可靠、高效5.2施工要求5.2.1施工要求：施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工5.3施工单位资质5.3.1施工单位资质：具备国家规定的相关资质证书6.充电设施建设标准6.1充电设施类型6.1.1充电设施类型：快充桩、慢充桩6.2充电设施技术参数6.2.1充电设施技术参数：电压、电流、功率等参数应符合国家相关标准6.3充电设施安全标准6.3.1充电设施安全标准：应符合国家规定的安全标准，确保使用安全8.充电设施运营管理8.1运营模式8.1.1运营模式：采用会员制和计时收费相结合的模式8.2运营服务内容8.2.1运营服务内容：提供充电服务、故障排除、信息查询等服务8.2.2服务时间：全天候24小时提供服务8.3运营管理责任8.3.1运营单位负责充电设施的日常运营管理8.3.2运营单位负责确保充电设施的正常运行和安全使用9.充电设施维护保养9.1维护保养责任9.1.1充电设施建设单位负责充电设施的初期验收和维护保养9.2维护保养周期9.2.1维护保养周期：每半年进行一次全面维护保养9.3维护保养费用9.3.1维护保养费用：由充电设施建设单位承担10.充电设施收费及结算10.1收费标准10.1.1收费标准：根据充电设施的功率和充电时间制定收费标准10.2结算方式10.2.1结算方式：采用预付费和后付费相结合的方式10.3结算周期10.3.1结算周期：每月结算一次11.产权及使用权11.1充电设施产权11.1.1充电设施产权归充电设施建设单位所有11.2充电设施使用权11.2.1运营单位在合同期限内享有充电设施的使用权12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起年12.3违约责任12.3.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失13.违约责任13.1违约情形13.1.1双方未按合同约定履行义务13.1.2双方违反合同约定的保密义务13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同并完成签字盖章手续14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签署并完成签字盖章之日起生效14.3合同终止条件14.3.1合同约定的终止条件成就14.3.2双方协商一致解除合同14.4合同终止程序14.4.2合同终止后，双方应按照约定办理移交手续第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工监理、设备检测、技术评估、法律咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2双方共同邀请或指定第三方，并签订相应的合作协议。15.3.3第三方应向甲乙双方提供相应的资质证明文件。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入期间，应继续履行合同约定的各自义务。16.2甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。17.第三方责任17.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并对自己的工作结果负责。17.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同目标未能实现，应承担相应的违约责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，一般不超过第三方服务费用的%。18.2第三方责任限额包括但不限于因第三方工作失误导致的直接经济损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，与甲乙双方均为合同当事人，但各自承担相应的责任。19.2第三方与项目施工方的关系：第三方对施工方的工作进行监督和评估，但不直接参与施工活动。19.3第三方与设备供应商的关系：第三方对设备进行检测和评估，但不直接与设备供应商进行交易。20.第三方介入的争议解决20.1如第三方在介入过程中与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。20.2协商不成，可提交约定的争议解决机构进行仲裁或诉讼。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入可能导致合同部分内容的变更，甲乙双方应协商一致，对变更内容进行书面确认。22.第三方介入的合同终止22.1如第三方介入期间发生不可抗力或其他合同约定的终止条件，甲乙双方应协商决定是否终止第三方介入。22.2如终止第三方介入，甲乙双方应按照约定办理相关手续，并承担相应的责任。23.第三方介入的保密义务23.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益等。说明：作为项目审批和投资决策的重要依据。2.附件二：项目设计图纸及说明要求：包括电气设计、结构设计、设备选型等图纸，以及相应的技术说明。说明：确保项目建设的规范性和安全性。3.附件三：施工合同要求：明确施工单位的责任、工期、质量标准、验收程序等。说明：保障施工过程的顺利进行。4.附件四：设备采购合同要求：明确设备供应商的责任、交货时间、质量保证、售后服务等。说明：确保设备质量符合项目要求。5.附件五：充电设施运营管理协议要求：明确运营单位的运营模式、服务内容、收费标准、结算方式等。说明：规范运营行为，保障用户权益。6.附件六：维护保养协议要求：明确维护保养责任、周期、费用、服务内容等。说明：确保充电设施长期稳定运行。7.附件七：第三方合作协议要求：明确第三方介入范围、职责、费用、责任限额等。说明：规范第三方介入行为，保障项目顺利进行。8.附件八：保密协议要求：明确保密内容、期限、违约责任等。说明：保护甲乙双方的商业秘密。9.附件九：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、程序等。说明：为解决合同履行过程中的争议提供依据。10.附件十：合同履行过程中的其他相关文件要求：包括但不限于验收报告、变更协议、补充协议等。说明：确保合同履行过程中的各项事宜得到妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若建设单位未按合同约定完成投资，应向运营单位支付违约金。2.违约行为：第三方未按合作协议履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方未按约定完成设备检测，应向甲乙双方支付违约金。3.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：不可抗力事件发生后，双方应协商解决，合理调整合同履行期限。示例：若因自然灾害导致施工延误，双方应协商延长工期。4.违约行为：泄露商业秘密。责任认定：泄露方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，应向甲乙双方支付违约金。5.违约行为：违反保密义务。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方违反保密义务，应向甲乙双方支付违约金。全文完。二零二五版新能源汽车充电设施建设合同4合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：（填写甲方名称）1.2甲方地址：（填写甲方地址）1.3甲方联系人：（填写甲方联系人姓名）1.4甲方联系电话：（填写甲方联系电话）1.5乙方名称：（填写乙方名称）1.6乙方地址：（填写乙方地址）1.7乙方联系人：（填写乙方联系人姓名）1.8乙方联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在新能源汽车充电设施建设方面的合作内容、权利义务、履行条件、生效和终止等方面的条款，以保障双方在合作过程中的合法权益，促进新能源汽车充电设施建设的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）新能源汽车：指采用新型动力系统，具备环保、节能、高效等特点的汽车。（2）充电设施：指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括充电桩、充电站等。（3）充电服务：指为新能源汽车提供充电服务的活动。3.2关键词解释（1）合同期限：指本合同自双方签字盖章之日起至合同终止之日止的期限。（2）违约责任：指一方违反本合同约定，给另一方造成损失，应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源汽车充电设施建设。（2）甲方有权对乙方在建设过程中的工作进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时、按质、按量提供相关资料和条件。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源汽车充电设施建设。（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保充电设施安全、稳定运行。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点新能源汽车充电设施建设地点为：（填写具体地址）5.3合同履行方式（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源汽车充电设施建设。（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）双方协商一致解除合同，应书面通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行，应书面通知对方，并提交相关证明材料。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定处理已完成的工程。（3）合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括但不限于充电设施的设计方案、图纸、预算等费用。（2）材料费：包括但不限于充电设施所需的各种材料、设备、配件等费用。（3）施工费：包括但不限于充电设施的安装、调试、验收等费用。（4）人工费：包括但不限于施工人员的工资、福利、保险等费用。（5）管理费：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。（6）其他费用：包括但不限于合同规定的其他相关费用。7.2支付方式（1）甲方应按照本合同约定的支付方式，在约定的时间内向乙方支付费用。（2）支付方式可采用银行转账、支票、现金等。7.3支付时间（1）设计费：在乙方提交设计成果后____个工作日内支付。（2）材料费：在材料采购完毕、验收合格后____个工作日内支付。（3）施工费：按照工程进度分阶段支付，具体支付时间见附件。（4）其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款（1）甲方在支付费用时，应出具合法的支付凭证。（2）乙方在收到支付凭证后，应在____个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供相关资料和条件的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成充电设施建设的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方未按合同约定保证充电设施质量的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照实际损失赔偿对方，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。（2）赔偿方式可采用现金支付、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同中涉及的商业秘密、技术秘密等。（2）双方在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限本合同项下的保密期限为合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（2）政府行为，如政策调整、法律法规变化等。（3）社会异常事件，如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）双方应采取措施减轻不可抗力带来的损失。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致充电设施建设无法继续。（2）政府政策调整导致充电设施建设成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方在发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成，可申请第三方调解。（2）调解不成，可申请仲裁。（3）仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同。（2）经双方协商一致，合同可以转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密等情形。（2）合同中明确约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行期间对充电设施的建设、运营、维护等方面的监督权。（2）乙方保留在合同履行期间对充电设施的技术改进、升级换代等方面的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将充电设施的相关技术、商业秘密等转让给第三方。（2）合同终止后，乙方不得利用在合同履行期间获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应共同研究解决方案。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通项目进展情况。（2）双方应建立信息共享机制，确保项目信息的及时传递。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于新能源汽车充电设施建设事宜的完整协议，取代了双方之前关于该事宜的所有口头或书面协议。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同中的任何条款。（2）任何增加或减少条款的协议，只有经双方签字盖章后，方为有效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.设计方案及图纸2.充电设施材料清单3.工程进度表4.支付计划表5.保密协议6.争议解决程序7.不可抗力事件清单8.协作与配合计划二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用，认定违约。未按约定提供资料和条件，认定违约。未按约定进行监督检查，认定违约。2.乙方违约：未按时、按质、按量完成充电设施建设，认定违约。未按约定保证充电设施质量，认定违约。未按约定采取保密措施，泄露保密信息，认定违约。违约行为的认定依据合同条款及实际情况。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间因设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的协议的法律规范。2.电力法：指调整电力生产、供应、使用和保护电力设施等关系的法律规范。3.招标投标法：指规范招标投标活动的法律规范。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，影响工程进度。解决办法：建立设计变更审批流程，明确变更责任和审批权限。2.问题：材料供应不及时，导致工程延误。解决办法：与供应商签订履约保证书，确保材料按时供应。3.问题：施工质量不符合标准。解决办法：加强施工过程中的质量监控，严格执行验收标准。4.问题：工程款项支付争议。解决办法：设立专门的支付审核小组，确保支付过程透明、公正。5.问题：合同争议处理困难。解决办法：约定争议解决程序，明确争议解决方式。6.问题：保密信息泄露。解决办法：加强员工保密意识培训，严格执行保密制度。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：（填写第三方名称）2.第三方地址：（填写第三方地址）3.第三方联系人：（填写第三方联系人姓名）4.第三方联系电话：（填写第三方联系电话）5.第三方责任：第三方负责提供充电设施的技术支持和服务。第三方应确保所提供的技术支持和服务符合国家标准和行业规范。6.第三方权利：第三方有权获得合同约定范围内的技术服务费用。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行相应的义务。7.第三方义务：第三方应按照合同约定提供技术支持和服务。第三方应配合甲方和乙方完成充电设施的建设和运营。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方在合同约定的期限内支付工程款。乙方有权要求甲方在合同约定的期限内提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款：乙方在合同履行过程中，如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的违约金。乙方在合同履行过程中，如因甲方原因导致损失，甲方应承担相应的赔偿责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。甲方不得以任何理由擅自修改合同内容，未经乙方同意不得终止合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方在施工过程中的工作进行监督检查。甲方可要求乙方按照合同约定提供工程进度报告。甲方可要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同约定的期限内完成充电设施的建设。甲方可要求乙方在合同约定的期限内保证充电设施的质量。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成充电设施建设的，应向甲方支付____%的违约金。乙方未按约定保证充电设施质量的，应承担相应的赔偿责任。乙方不得以任何理由擅自修改合同内容，未经甲方同意不得终止合同。全文完。二零二五版新能源汽车充电设施建设合同5合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目背景1.项目背景介绍2.项目目标3.项目意义4.项目实施范围三、项目内容1.充电设施类型2.充电设施数量3.充电设施分布4.充电设施技术参数5.充电设施建设标准四、项目投资与资金1.项目总投资2.资金来源3.资金使用计划4.资金监管五、项目进度安排1.项目实施阶段划分2.各阶段时间节点3.项目进度监控4.项目延期处理六、工程质量与安全1.工程质量标准2.工程安全要求3.工程验收标准4.工程质量保证措施5.工程安全事故处理七、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务3.双方合作方式4.双方违约责任八、合同履行与变更1.合同履行方式2.合同变更条件3.合同变更程序4.合同解除条件九、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密义务3.保密措施4.违约责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止与解除程序4.合同终止与解除后的处理十二、合同附件1.项目可行性研究报告2.充电设施设计方案3.项目合同附件清单十三、其他约定事项1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同解除条件4.合同终止条件十四、合同签署与生效1.合同签署2.合同生效日期3.合同备案4.合同解除与终止合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五版新能源汽车充电设施建设合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年____月____日4.合同双方基本信息：甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________5.合同签订地点：____________________二、项目背景1.项目背景介绍：____________________2.项目目标：____________________3.项目意义：____________________4.项目实施范围：____________________三、项目内容1.充电设施类型：____________________2.充电设施数量：____________________3.充电设施分布：____________________4.充电设施技术参数：____________________5.充电设施建设标准：____________________四、项目投资与资金1.项目总投资：____________________2.资金来源：____________________3.资金使用计划：____________________4.资金监管：____________________五、项目进度安排1.项目实施阶段划分：____________________2.各阶段时间节点：____________________3.项目进度监控：____________________4.项目延期处理：____________________六、工程质量与安全1.工程质量标准：____________________2.工程安全要求：____________________3.工程验收标准：____________________4.工程质量保证措施：____________________5.工程安全事故处理：____________________七、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务：提供项目所需资金及相关支持；监督项目进度和质量；负责项目的整体协调与管理；乙方违约时的追责权利；2.乙方权利与义务：按合同要求完成充电设施建设；保证工程质量和安全；按时提交工程进度报告；甲方违约时的索赔权利；3.双方合作方式：____________________4.双方违约责任：____________________八、合同履行与变更1.合同履行方式：按照合同约定的时间、质量、数量和标准履行。2.合同变更条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等情况，双方可协商变更合同内容。3.合同变更程序：变更合同需经双方书面同意，并签订补充协议。4.合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。5.合同解除程序：解除合同需书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜。九、知识产权与保密1.知识产权归属：合同中涉及的技术、设计、图纸等知识产权归甲方所有。2.保密义务：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密措施：双方应采取必要措施，确保保密信息的安全。4.违约责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任。十、争议解决1.争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：______仲裁委员会。3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。十一、合同终止与解除1.合同终止条件：合同约定的工程全部完成，且双方无未了事项。2.合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。3.合同终止与解除程序：终止或解除合同需书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜。4.合同终止与解除后的处理：合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项、设备、资料等。十二、合同附件1.项目可行性研究报告2.充电设施设计方案3.项目合同附件清单十三、其他约定事项1.合同生效条件：双方签字盖章后生效。2.合同生效日期：____年____月____日3.合同解除条件：见第八章。4.合同终止条件：见第十一章。十四、合同签署与生效1.合同签署：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.合同生效日期：见第十三章。3.合同备案：本合同签订后，双方应及时向相关部门