二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同3篇_第1页
二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同3篇_第2页
二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同3篇_第3页
二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同3篇_第4页
二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同目的1.2合同主体1.3合同期限1.4合同适用范围2.项目背景与需求2.1项目背景2.2项目需求2.3项目规模2.4项目进度安排3.建设工程内容3.1建设工程范围3.2建设工程内容3.3建设工程标准3.4建设工程进度要求4.运输服务内容4.1运输服务范围4.2运输服务内容4.3运输服务标准4.4运输服务进度要求5.技术规范与标准5.1设计规范5.2施工规范5.3运输规范5.4质量标准6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付期限6.4付款条件7.交付与验收7.1交付条件7.2验收标准7.3验收程序7.4验收时间8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约处理8.4违约赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3保密期限9.4违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序10.4合同解除与终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同生效日期12.4合同修改后的效力13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件效力14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲方(大型LNG储存设施建设方)与乙方(LNG运输服务提供方)在二零二五年度内就大型LNG储存设施的建设与运输服务达成一致,确保项目顺利进行,满足甲方对LNG储存设施的需求。1.2合同主体甲方:大型LNG储存设施建设方乙方:LNG运输服务提供方1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度LNG储存设施建设与运输服务全部完成之日止。1.4合同适用范围本合同适用于甲方在二零二五年度内新建的大型LNG储存设施的建设与运输服务。2.项目背景与需求2.1项目背景甲方计划在二零二五年度内新建一座大型LNG储存设施,以满足国内对LNG的需求。2.2项目需求甲方需乙方提供LNG储存设施的建设与运输服务,包括但不限于LNG储存设施的设计、建设、安装、调试以及LNG的运输等。2.3项目规模LNG储存设施的总储存量为万立方米,运输服务需满足每天万立方米的运输需求。2.4项目进度安排项目进度安排如下:设计阶段:二零二五年一月一日至三月三十一日;建设阶段:二零二五年四月一日至十二月三十一日;运输服务阶段:二零二五年一月一日至十二月三十一日。3.建设工程内容3.1建设工程范围建设工程包括但不限于LNG储存设施的设计、建设、安装、调试等。3.2建设工程内容建设工程内容具体包括:设计:根据甲方要求,进行LNG储存设施的设计;建设:按照设计图纸进行施工建设;安装:完成设施的安装工作;调试:对设施进行调试,确保其正常运行。3.3建设工程标准建设工程标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.4建设工程进度要求建设工程进度要求如下:设计阶段:完成设计并提交甲方审核;建设阶段:按照合同约定的时间节点完成建设;安装阶段:完成设施的安装并提交甲方验收;调试阶段:完成调试并提交甲方验收。4.运输服务内容4.1运输服务范围运输服务范围包括但不限于LNG的装运、运输、卸货等。4.2运输服务内容运输服务内容具体包括:装运:在指定地点将LNG装上运输车辆;运输:按照甲方要求将LNG运输至指定地点;卸货:在指定地点将LNG卸下运输车辆。4.3运输服务标准运输服务标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.4运输服务进度要求运输服务进度要求如下:装运:按照合同约定的时间节点完成装运;运输:按照合同约定的时间节点完成运输;卸货:按照合同约定的时间节点完成卸货。5.技术规范与标准5.1设计规范设计规范应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2施工规范施工规范应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.3运输规范运输规范应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.4质量标准质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。6.合同价款及支付方式6.1合同价款合同价款为人民币万元整。6.2支付方式支付方式为分期支付,具体支付方式如下:首付款:合同签订后个工作日内支付合同价款的%;进度款:根据工程进度及运输服务完成情况,每月支付合同价款的%;结算款:工程及运输服务全部完成后个工作日内支付剩余合同价款。6.3支付期限支付期限为每月支付一次,具体支付时间为每月的日。6.4付款条件付款条件为甲方确认工程及运输服务完成并验收合格后。7.交付与验收7.1交付条件交付条件为建设工程及运输服务全部完成,并经甲方验收合格。7.2验收标准验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。7.3验收程序验收程序如下:甲方组织验收小组;验收小组对建设工程及运输服务进行验收;验收合格后,双方签署验收报告。7.4验收时间验收时间为建设工程及运输服务完成后个工作日内。8.违约责任8.1违约行为乙方未按合同约定的时间完成建设工程或运输服务;乙方提供的建设工程或运输服务不符合合同约定的质量标准;甲方未按合同约定的时间支付款项;双方未履行保密义务,导致信息泄露。8.2违约责任乙方未按时完成建设工程或运输服务,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的%;乙方提供的建设工程或运输服务不符合质量标准,应无条件返工或修复,直至符合合同约定;甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的%;双方泄露信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。8.3违约处理违约处理程序如下:双方协商解决;协商不成,提交合同约定的争议解决机构解决;争议解决机构作出的裁决为终局裁决。8.4违约赔偿违约赔偿金额应根据实际损失及合同约定确定。9.保密条款9.1保密内容本合同的内容;双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密;双方在履行合同过程中产生的技术秘密。9.2保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;采取必要的保密措施,防止保密内容泄露。9.3保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年。9.4违约责任违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。10.合同解除与终止10.1合同解除条件双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约,经另一方催告后仍未改正。10.2合同终止条件合同履行完毕;双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除与终止程序合同解除或终止程序如下:提出解除或终止合同的方应书面通知对方;双方协商确定解除或终止的具体事宜;双方签署解除或终止合同文件。10.4合同解除与终止后的处理结算已完成的工程或运输服务款项;处理合同终止后的善后事宜。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序争议解决程序如下:双方协商解决;协商不成,提交仲裁委员会仲裁;仲裁委员会作出的裁决为终局裁决。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。12.合同生效与修改12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改需经双方协商一致,并以书面形式进行。12.3合同生效日期合同修改后的生效日期为双方签字盖章之日起。12.4合同修改后的效力合同修改后的内容与本合同原有内容具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件清单附件清单如下:设计图纸;施工图纸;运输服务方案;甲方提供的其他相关文件。13.2附件内容附件内容应与本合同内容相符。13.3附件效力附件与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容其他约定事项内容如下:双方应遵守国家法律法规,履行社会责任;双方应积极履行合同义务,共同维护合同权益;14.2其他约定事项效力其他约定事项内容与本合同内容具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方的概念本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检测等职能的独立法人或其他组织。1.2第三方的定义设计单位:负责LNG储存设施的设计工作;施工单位:负责LNG储存设施的建设工作;运输服务单位:负责LNG的运输工作;监理单位:负责对LNG储存设施建设及运输服务过程进行监督;检测单位:负责对LNG储存设施及运输设备进行检测;保险代理:负责为本合同提供相关保险服务。2.第三方的责权利2.1责任设计单位:确保设计符合相关标准,并对设计成果负责;施工单位:确保施工质量,按期完成建设任务;运输服务单位:确保运输安全,按约定时间完成运输任务;监理单位:对建设及运输服务过程进行监督,确保其符合合同要求;检测单位:对设施及设备进行检测,确保其符合相关标准;保险代理:确保保险服务的有效性。2.2权利设计单位:获得设计费用;施工单位:获得建设费用;运输服务单位:获得运输费用;监理单位:获得监理费用;检测单位:获得检测费用;保险代理:获得保险代理费用。2.3义务设计单位:按时完成设计工作,提交设计成果;施工单位:按时完成建设工作,确保施工质量;运输服务单位:按时完成运输任务,确保运输安全;监理单位:对建设及运输服务过程进行监督,提出整改意见;检测单位:按时完成检测工作,提交检测报告;保险代理:确保保险服务的有效性,协助处理保险理赔事宜。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为服务与被服务关系,甲方有权对第三方的服务质量进行监督,并提出整改要求。3.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为合作关系,乙方应积极配合第三方的工作,确保项目顺利进行。3.3第三方与第三方第三方之间为独立法人或其他组织,各自独立承担法律责任,相互之间不承担连带责任。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额第三方在履行本合同过程中,因其提供的专业服务、咨询、监督、检测等职能所产生的一切责任,其责任限额为本合同价款的%。4.2责任限额的确定第三方责任限额的确定,应以本合同签订时双方约定的金额为准。4.3超过责任限额的处理若第三方责任超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。5.第三方介入的附加条款5.1第三方介入的申请甲乙双方在需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明第三方介入的原因及所需服务内容。5.2第三方介入的审核甲乙双方应对第三方介入的申请进行审核,确认其具备相应的资质和能力。5.3第三方介入的确认甲乙双方确认第三方介入后,应与第三方签订书面协议,明确双方的权利、义务及责任。5.4第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方承担,具体费用由双方在签订协议时约定。5.5第三方介入的协调甲乙双方应就第三方介入工作进行协调,确保第三方能够顺利履行其职责。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更的申请甲乙双方在第三方介入后,如需对合同进行变更,应向对方提出书面申请,并说明变更的原因及内容。6.2合同变更的审核甲乙双方应对合同变更的申请进行审核,确认变更的合理性和必要性。6.3合同变更的确认甲乙双方确认合同变更后,应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。6.4合同变更的生效合同变更协议经甲乙双方及第三方签字盖章后生效。6.5合同变更后的责任合同变更后的责任,由变更协议约定的各方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含LNG储存设施的设计图纸,包括但不限于结构图、设备布置图、管道布置图等。说明:设计图纸应满足国家相关标准和甲方要求,并经甲方审核批准。2.施工图纸详细要求:包含LNG储存设施的建设施工图纸,包括但不限于施工详图、材料清单、施工进度计划等。说明:施工图纸应详细、准确,满足施工要求,并经甲方审核批准。3.运输服务方案详细要求:包含LNG的装运、运输、卸货等方案的详细描述,包括运输路线、运输工具、运输时间等。说明:运输服务方案应确保运输安全、高效,并符合甲方要求。4.监理报告详细要求:包含对LNG储存设施建设及运输服务过程的监督报告,包括监督检查记录、整改意见等。说明:监理报告应真实、客观,反映建设及运输服务过程中的实际情况。5.检测报告详细要求:包含对LNG储存设施及运输设备进行的检测报告,包括检测数据、检测结果等。说明:检测报告应准确、完整,反映设施及设备的质量状况。6.保险单详细要求:包含为LNG储存设施建设及运输服务提供的保险单,包括保险范围、保险金额等。说明:保险单应满足甲方要求,确保项目风险得到有效保障。7.合同变更协议详细要求:包含甲乙双方就合同变更达成一致意见的书面协议,包括变更内容、生效日期等。说明:合同变更协议应详细、明确,经甲乙双方签字盖章后生效。8.验收报告详细要求:包含对LNG储存设施建设及运输服务完成的验收报告,包括验收结论、存在问题等。说明:验收报告应真实、客观,反映验收结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为运输延误:乙方未按合同约定的时间完成运输任务。施工质量不合格:施工单位提供的建设工程不符合合同约定的质量标准。设计不合理:设计单位的设计不符合国家相关标准和甲方要求。未按时支付款项:甲方未按合同约定的时间支付款项。信息泄露:双方泄露对方商业秘密或技术秘密。2.责任认定标准运输延误:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的%。施工质量不合格:施工单位应无条件返工或修复,直至符合合同约定。设计不合理:设计单位应承担相应的设计费用,并赔偿甲方因此造成的损失。未按时支付款项:甲方应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的%。信息泄露:泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。3.违约示例说明运输延误:乙方应在约定的时间内完成运输任务,若延误超过天,则每日向甲方支付违约金元。施工质量不合格:施工单位在施工过程中发现质量问题,经甲方确认后,施工单位应立即进行整改,直至符合合同约定。设计不合理:设计单位提交的设计方案不符合国家相关标准和甲方要求,甲方有权要求设计单位重新设计,并承担相应的设计费用。全文完。二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册信息1.5合同双方税务信息第二章合同标的与范围2.1LNG储存设施建设内容2.2运输服务内容2.3合同项目地点2.4合同项目规模2.5合同项目工期第三章合同价格与支付方式3.1合同总价3.2分阶段付款计划3.3付款方式3.4付款期限3.5逾期付款责任第四章技术标准与规范4.1工程建设标准4.2运输服务标准4.3质量检测标准4.4环保要求4.5安全要求第五章工程建设与运输服务进度5.1工程建设进度计划5.2运输服务进度计划5.3进度调整程序5.4进度延误责任第六章质量保证与验收6.1质量保证措施6.2质量验收标准6.3验收程序6.4质量争议解决第七章安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3安全生产事故处理7.4环境污染事故处理第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更程序8.4合同解除程序第九章违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3仲裁机构9.4诉讼管辖第十章合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除后的处理10.4合同解除后的责任第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:运输服务清单11.3附件三:技术标准与规范11.4附件四:合同履行过程中的其他文件第十二章合同签署与生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期12.3合同备案第十三章合同解除后的后续事宜13.1工程交付与验收13.2质量保证期13.3保修期13.4合同解除后的结算第十四章其他约定14.1合同解释14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同份数的效力14.5合同的附件与附件效力合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲:能源有限公司乙:工程集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲:乙:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册信息甲:注册号:0,地址:省市区路号乙:注册号:0987654321,地址:省市区路号1.5合同双方税务信息甲:纳税人识别号:05,税务登记号:0乙:纳税人识别号:09876,税务登记号:0987654321第二章合同标的与范围2.1LNG储存设施建设内容LNG储存设施的建设,包括但不限于:基础建设、罐体安装、配套设施、管道工程、电气工程等。2.2运输服务内容LNG运输服务,包括但不限于:LNG接收、储存、装车、运输、卸车等。2.3合同项目地点省市区LNG储存基地2.4合同项目规模LNG储存能力:万立方米/年2.5合同项目工期工程建设工期:个月运输服务工期:根据实际需求确定第三章合同价格与支付方式3.1合同总价合同总价为人民币万元整。3.2分阶段付款计划1.预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价20%;2.进度款:工程建设过程中按进度支付,每个阶段支付合同总价20%;3.验收款:工程验收合格后支付合同总价40%;4.保修金:合同总价10%,保修期满无质量问题后无息退还。3.3付款方式付款方式为银行转账。3.4付款期限付款期限为收到付款通知后5个工作日内。3.5逾期付款责任逾期付款,每逾期一日,应向守约方支付合同总价1‰的违约金。第四章技术标准与规范4.1工程建设标准依据国家相关工程建设标准、规范和行业规定执行。4.2运输服务标准依据国家相关运输服务标准、规范和行业规定执行。4.3质量检测标准依据国家相关质量检测标准、规范和行业规定执行。4.4环保要求工程建设与运输服务过程中,必须符合国家环保要求,不得造成环境污染。4.5安全要求工程建设与运输服务过程中,必须符合国家安全生产要求,确保人员安全。第五章工程建设与运输服务进度5.1工程建设进度计划具体进度计划详见附件一:工程建设进度计划。5.2运输服务进度计划具体进度计划详见附件二:运输服务进度计划。5.3进度调整程序如需调整进度,双方应协商一致,并签订补充协议。5.4进度延误责任因乙方原因造成进度延误,乙方应承担相应责任,并支付违约金。第六章质量保证与验收6.1质量保证措施乙方应采取有效措施,确保工程质量达到合同约定标准。6.2质量验收标准依据国家相关质量验收标准、规范和行业规定执行。6.3验收程序具体验收程序详见附件三:质量验收程序。6.4质量争议解决如发生质量争议,双方应协商解决;协商不成的,可申请仲裁或诉讼。第七章安全生产与环境保护7.1安全生产责任双方应严格按照国家安全生产法规,落实安全生产责任。7.2环境保护责任双方应严格按照国家环保法规,落实环境保护责任。7.3安全生产事故处理发生安全生产事故,乙方应立即采取措施,并报告甲方。7.4环境污染事故处理发生环境污染事故,乙方应立即采取措施,并报告甲方。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件任何一方提出合同变更,需提前30日书面通知对方,并经双方协商一致。8.2合同解除条件1.合同一方严重违约,经对方催告后仍未履行;2.不可抗力导致合同无法履行;3.合同双方协商一致。8.3合同变更程序变更内容经双方签字盖章后生效,作为合同附件。8.4合同解除程序解除合同需书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。第九章违约责任与争议解决9.1违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议解决方式双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.3仲裁机构仲裁机构为仲裁委员会。9.4诉讼管辖如仲裁机构无法解决争议,双方同意提交人民法院诉讼。第十章合同生效与终止10.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件1.合同履行完毕;2.合同解除;3.合同到期。10.3合同解除后的处理10.4合同解除后的责任合同解除后,双方应各自承担相应的责任。第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:运输服务清单11.3附件三:技术标准与规范11.4附件四:合同履行过程中的其他文件第十二章合同签署与生效日期12.1合同签署日期合同签署日期为____年____月____日。12.2合同生效日期合同生效日期为合同签署之日起。第十三章合同解除后的后续事宜13.1工程交付与验收合同解除后,乙方应完成剩余工程,甲方应进行验收。13.2质量保证期质量保证期为合同解除之日起____年。13.3保修期保修期为合同解除之日起____年。13.4合同解除后的结算合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。第十四章其他约定14.1合同解释本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.2通知与送达通知应以书面形式进行,送达方式为快递或专人递送。14.3合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。14.4合同份数的效力本合同各份效力相同,如有不一致,以一份为准。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方项目管理权说明:甲方作为项目主导方,拥有对整个项目的管理权,包括但不限于工程设计、施工进度、质量监督、合同执行等方面的决策权。1.2甲方对乙方施工方案的审批说明:乙方提交的施工方案需经甲方审批后方可实施,甲方有权对施工方案进行调整,以确保项目符合设计要求和安全标准。1.3甲方对项目进度款的支付条件说明:甲方对项目进度款的支付条件进行严格把控,确保每笔款项的支付与实际进度相符,避免资金浪费。1.4甲方对乙方人员的管理说明:甲方有权对乙方派驻项目的人员进行管理,包括但不限于人员资质审查、工作安排、工作纪律等。1.5甲方对项目变更的决策权说明:在项目实施过程中,如遇设计变更或施工条件变化,甲方有权决定是否进行变更,并负责变更后的成本控制。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方对项目设计方案的制定权说明:乙方作为项目实施方,有权根据合同要求制定项目设计方案,并负责设计方案的优化和实施。2.2乙方对项目施工进度的控制权说明:乙方负责项目施工进度,有权根据实际情况调整施工计划,确保项目按时完成。2.3乙方对项目质量控制的自主权说明:乙方负责项目质量控制,有权制定质量管理体系,并实施质量控制措施,确保项目质量符合要求。2.4乙方对项目成本的控制权说明:乙方有权根据项目实际情况控制成本,包括材料采购、施工组织、设备租赁等,确保项目成本在预算范围内。2.5乙方对项目变更的执行权说明:在项目实施过程中,如遇设计变更或施工条件变化,乙方有权根据实际情况调整施工方案,并执行变更后的工作。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的选聘与职责说明:合同中应明确第三方中介的选聘条件、职责范围和收费标准,确保中介机构的专业性和公正性。3.2第三方中介的监督权说明:第三方中介有权对项目的实施过程进行监督,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面,确保项目符合合同要求。3.3第三方中介的报告与建议说明:第三方中介应定期向双方提交项目实施情况的报告,并提出改进建议,帮助双方优化项目管理。3.4第三方中介的争议解决权说明:在项目实施过程中,如发生争议,第三方中介有权根据合同约定进行调解,协助双方达成一致。3.5第三方中介的费用承担说明:合同中应明确第三方中介的费用承担方式,包括但不限于费用总额、支付方式、支付时间等,确保费用合理分配。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:运输服务清单3.附件三:技术标准与规范4.附件四:合同履行过程中的其他文件5.附件五:第三方中介选聘条件及职责范围6.附件六:项目变更记录7.附件七:质量验收报告8.附件八:安全生产事故报告9.附件九:环境保护措施执行情况报告10.附件十:进度款支付凭证11.附件十一:合同变更及解除协议12.附件十二:争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程建设或运输服务。认定:根据合同进度计划,如乙方未按时完成工作,视为违约。2.违约行为:甲方未按合同约定支付进度款。认定:根据合同付款计划,如甲方未按时支付款项,视为违约。3.违约行为:双方未按合同约定进行质量验收。认定:根据合同质量验收标准,如双方未在规定时间内完成验收,视为违约。4.违约行为:一方未按合同约定履行安全生产或环境保护责任。认定:根据国家相关法规和合同约定,如一方未履行相关责任,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指当事人一方违约时,应向守约方支付的金钱赔偿。3.仲裁委员会:依法设立的专门处理合同纠纷的机构。4.诉讼管辖:指法院对某一案件具有管辖权。5.纳税人识别号:税务机关对纳税人进行税务管理时赋予的唯一识别号码。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:进度延误。解决办法:及时沟通,调整进度计划,必要时进行人员或资源的调配。2.问题:质量问题。解决办法:立即停止施工,查找原因,采取补救措施,重新进行验收。3.问题:资金短缺。解决办法:与甲方协商,调整付款计划或寻求其他融资渠道。4.问题:争议处理。解决办法:尝试友好协商,如协商不成,提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.大型LNG储存设施建设。2.LNG运输服务。3.第三方中介参与的项目管理。4.争议解决与违约处理。5.合同变更与解除。全文完。二零二五年度大型LNG储存设施建设与运输服务合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写其名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景:鉴于甲方在二零二五年度计划建设大型LNG储存设施,为满足甲方LNG储存需求,乙方愿意为甲方提供LNG储存设施建设与运输服务,双方经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在LNG储存设施建设与运输服务过程中的权利、义务,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:LNG:液化天然气储存设施:指用于储存液化天然气的设备、设施和场所运输服务:指乙方为甲方提供的LNG运输、装卸、配送等服务3.2关键词解释:1.本合同中“甲方”指委托建设LNG储存设施的当事人;2.本合同中“乙方”指承担LNG储存设施建设与运输服务的当事人;3.本合同中“相关方”指与LNG储存设施建设与运输服务相关的其他当事人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成LNG储存设施建设与运输服务;2.甲方有权对乙方提供的LNG储存设施建设与运输服务进行监督检查;3.甲方应按照合同约定,按时支付乙方LNG储存设施建设与运输服务费用;4.甲方应提供必要的施工条件,确保乙方顺利完成LNG储存设施建设与运输服务。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付LNG储存设施建设与运输服务费用;2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成LNG储存设施建设与运输服务;3.乙方应遵守国家相关法律法规,确保LNG储存设施建设与运输服务的安全、环保;4.乙方应配合甲方进行监督检查,及时解决甲方提出的问题。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为一年。如需续签,双方应提前一个月协商一致。5.2合同履行地点:LNG储存设施建设地点:(请填写具体地点)LNG运输服务地点:(请填写具体地点)5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方要求,提供LNG储存设施建设与运输服务;2.甲方按照合同约定,支付乙方LNG储存设施建设与运输服务费用;3.双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成:1.建设费用:包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备购置费、施工费等;2.运输服务费用:包括但不限于运输费、装卸费、配送费、保险费等;3.其他费用:包括但不限于税费、管理费、监理费等。7.2支付方式:1.甲方应按照合同约定,采用银行转账方式向乙方支付费用;2.乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方开具合法的税务发票。7.3支付时间:1.建设费用:根据工程进度分期支付,具体支付节点由双方协商确定;2.运输服务费用:根据运输服务完成情况,甲方应在乙方提交服务完成后的一定期限内支付费用。7.4支付条款:1.甲方应在合同签订后五个工作日内,向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;2.剩余70%的款项,在工程验收合格且乙方提交完整验收文件后五个工作日内支付;3.运输服务费用在服务完成后五个工作日内支付。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%;2.甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:1.乙方未按时完成LNG储存设施建设或运输服务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%;2.乙方提供的LNG储存设施或运输服务不符合合同约定的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的具体金额由双方协商确定;2.若违约行为造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等;2.双方在合同履行过程中所签署的保密协议中的保密内容。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性;2.双方不得泄露、披露或使用保密内容,除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所称不可抗力,是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害,如地震、洪水、台风等;2.社会事件,如战争、罢工、政府行为等;3.其他双方无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;2.不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同;3.不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例:1.地震导致LNG储存设施建设中断;2.战争导致运输路线受阻。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;2.协商不成时,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼:1.争议解决过程中,双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼;2.如选择仲裁,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;3.如选择诉讼,应向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式转移合同的权利和义务;2.如一方同意转让,应书面通知对方,并经对方书面同意。12.2不得转让的情形:1.合同项下的权利和义务涉及国家秘密或商业秘密;2.合同项下的权利和义务涉及国家安全或公共安全。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对LNG储存设施的所有权,直至甲方支付完毕全部建设与运输服务费用;2.乙方保留对其技术、专利、商标等知识产权的拥有权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行过程中,对LNG储存设施建设与运输服务的监督权;2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方支付费用的审核权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充,必须经双方协商一致,并以书面形式作出;2.修改和补充的内容,应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.修改和补充的内容,自双方签字盖章之日起生效;2.修改和补充的内容,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应就LNG储存设施建设与运输服务过程中出现的问题,及时沟通、协商;2.双方应相互提供必要的协助,确保项目顺利实施。15.2协作与配合方式:1.双方应通过电话、邮件、现场会议等方式进行沟通;2.双方应按照合同约定,及时履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款:1.本合同任何条款的增减,必须经双方协商一致,并以书面形式作出;2.未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.双方签署的合同副本;2.LNG储存设施建设设计图纸;3.材料采购清单;4.工程进度报告;5.运输服务记录;6.付款凭证;7.违约金计算表;8.争议解决相关文件;9.不可抗力事件证明;10.合同修改和补充协议;11.协作与配合会议纪要;12.法律适用说明;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论