2024版建设工程安装施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程安装施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4安装施工第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条合同履行5.1承包方义务5.2发包方义务5.3工程变更第六条工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收结果处理第七条质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的签订地点和日期14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同承担工程发包义务的一方，即建设工程的所有者或合法授权人。1.2承包方：指根据本合同承担工程施工义务的一方，即具备相应资质的建设施工企业。1.3建设工程：指本合同约定的施工项目，包括土建、安装、装修等工程。1.4安装施工：指承包方根据合同约定，在建设工程中进行的设备、管道、电气等安装工作。第二条合同标的2.1工程内容：本合同约定的建设工程的具体施工内容，包括工程项目、工程量、工程质量等。2.2工程量：根据合同约定的工程内容和施工图纸，确定的工程量清单。2.3工程质量标准：根据国家相关法律法规和行业标准，确定的建设工程的质量标准。第三条合同价格3.1合同总价：本合同约定的建设工程的总投资，包括工程费、材料费、人工费、利润等。3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生变化的处理方式。3.3付款方式：发包方根据工程进度和合同约定，向承包方支付工程款的方式和时间。第四条合同工期4.1开工日期：本建设工程正式开工的日期，以合同约定为准。4.2竣工日期：本建设工程按照合同约定的质量标准全部完工的日期。4.3工期延误：因承包方原因导致工程不能按期完工的处理方式，包括逾期违约金等。第五条合同履行5.1承包方义务：按照合同约定，完成建设工程的施工任务，保证工程质量、安全、进度等。5.2发包方义务：提供施工场地、材料设备、协调关系等，确保工程顺利进行。5.3工程变更：因设计变更、工程量增减等原因，对合同约定的工程内容进行调整的方式和程序。第六条工程验收6.1验收标准：本建设工程的验收标准，包括国家和行业相关法律法规、标准及合同约定。6.2验收程序：建设工程验收的流程，包括初步验收、正式验收等环节。6.3验收结果处理：验收不合格的处理方式，包括整改、重做、赔偿等。第八条违约责任8.1承包方违约：8.1.1承包方未按照合同约定完成工程，应支付逾期违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.1.2承包方工程质量不符合合同约定，应负责无偿整改直至达到合同约定的质量标准。8.1.3承包方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。8.2发包方违约：8.2.1发包方未按照合同约定支付工程款，应支付逾期违约金，违约金计算方式按合同约定执行。8.2.2发包方未按照合同约定提供施工条件，导致工程无法顺利进行，应承担相应责任。8.2.3发包方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿：8.3.1因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。8.3.2赔偿金额根据损失的具体情况确定，包括直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解机构进行调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除：合同履行过程中，如发生合同约定的解除条件，双方均可提出解除合同，并签订书面解除协议。第十一条合同的转让11.1合同转让条件：合同一方如欲转让合同权利义务，需得到另一方的书面同意。11.2转让程序：转让合同权利义务的一方应向另一方提供转让书面文件，经另一方确认后生效。第十二条保密条款12.1保密内容：合同双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。12.2保密期限：双方均有义务保守对方的秘密，保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3泄密责任：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，泄密方应承担赔偿责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力处理：双方应立即协商不可抗力事件对合同履行的影响，并采取合理措施减少损失。第十四条其他条款14.1合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的签订地点和日期：本合同在____（地点）签订，日期为____年__月__日。14.3附件：本合同的附件包括工程量清单、材料设备清单、设计图纸等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出建设工程的所有工程量，包括土建、安装、装修等各部分工程量。附件二：材料设备清单详细列出建设工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。附件三：设计图纸包括土建、安装、装修等所有工程的设计图纸，以及相关的技术说明。附件四：施工方案详细列出承包方施工的具体方案，包括施工工艺、施工进度、安全管理等。附件五：质量保修条款详细列出质量保修的内容、期限以及责任分配等。附件六：工程变更协议如有工程变更，需签订此协议，详细记录变更的内容、范围、时间等。附件七：付款凭证记录所有付款的凭证，包括付款时间、金额、方式等。附件八：验收报告包括初步验收和正式验收的报告，以及验收不合格的整改记录。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按照合同约定完成工程，导致工期延误。2.承包方工程质量不符合合同约定，需要重新整改或重做。3.发包方未按照合同约定支付工程款，导致承包方无法正常施工。4.发包方未按照合同约定提供施工条件，导致工程无法顺利进行。5.双方未按照合同约定履行其他义务。责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的逾期违约金计算方式，计算逾期违约金。2.工程质量不符合约定：根据验收标准，确定整改或重做的工作量和费用。3.支付工程款：按照合同约定的付款方式和时间，支付相应的工程款。4.提供施工条件：按照合同约定的施工条件，提供必要的施工条件。5.其他违约行为：根据合同约定，确定违约责任和违约金。示例说明：如承包方未按照合同约定在约定的工期内完成工程，属于工期延误的违约行为。根据合同约定的逾期违约金计算方式，计算逾期违约金，并按照计算结果支付给承包方。说明三：法律名词及解释：1.建设工程：指根据合同约定，由承包方进行施工的项目，包括土建、安装、装修等。2.安装施工：指承包方根据合同约定，在建设工程中进行的设备、管道、电气等安装工作。3.合同总价：指本合同约定的建设工程的总投资，包括工程费、材料费、人工费、利润等。4.价格调整：指因市场行情