2024版建设工程施工合同3

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程规模2.3工程地点2.4工程预算第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四条合同履行期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准及要求5.1工程质量5.2材料要求5.3施工标准5.4验收标准第六条合同的变更与解除6.1合同变更6.2合同解除第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力通知第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3法律法规14.4合同解除或终止后的权利义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同承担工程发包义务的一方，即项目的投资方或项目的委托方。1.2承包方：指根据本合同承担工程施工义务的一方，即具备相应资质的施工企业。1.3建设工程：指本合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部或部分工作。1.4施工合同：指发包方与承包方签订的，关于建设工程的施工权利、义务、责任和风险等方面的协议。第二条合同标的及范围2.1工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。2.2工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模和建设标准。2.3工程地点：指本合同约定的建设工程所在地。2.4工程预算：本合同约定的建设工程的预算金额，作为合同价格的基础。第三条合同价格及支付3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。3.2预付款：按照合同约定，发包方在合同签订后一定期限内支付给承包方的款项。3.3进度付款：按照工程进度和合同约定，发包方按期支付给承包方的款项。3.4竣工结算：工程竣工后，按照合同约定和实际完成工程量进行的最终价款结算。3.5支付方式：双方约定的支付手段，可以是现金、转账、支票等方式。第四条合同履行期限4.1开工日期：双方约定的工程开始施工的日期。4.2竣工日期：双方约定的工程完成的日期。4.3工期延误：因承包方原因导致工程未能在约定的竣工日期前完成的，应按照合同约定承担工期延误的责任。第五条质量标准及要求5.1工程质量：工程应符合国家及行业规定的质量标准和验收标准。5.2材料要求：工程所使用的材料应符合国家及行业规定的标准，有特殊要求的材料需双方约定认可。5.3施工标准：施工应严格按照国家及行业的施工规范和标准进行。5.4验收标准：工程验收应符合国家及行业的验收标准和程序。第六条合同的变更与解除6.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容的，应双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除：合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况需要解除合同的，应双方协商一致，并签订书面解除协议。第八条违约责任8.1发包方的违约责任：8.1.1发包方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项的，应按迟延支付金额的日利率支付违约金。8.1.2发包方未按约定提供施工条件的，应承担由此增加的工程费用和工期延误。8.1.3发包方未按约定时间办理竣工验收的，应承担因此导致的工程保管费用和损失。8.2承包方的违约责任：8.2.1承包方未按约定时间完成工程的，应按照合同约定的逾期交付违约金计算方法支付违约金。8.2.2承包方使用不合格材料或施工工艺的，应承担由此导致的工程质量问题的一切责任。8.2.3承包方违反合同保密条款的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿因此导致的损失和支付违约金。第九条争议解决9.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。9.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：仲裁裁决不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密、合同文件等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。10.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此导致的损失。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属：工程设计、施工技术等成果的知识产权归双方协商确定的一方所有。11.2侵权责任：一方使用对方的知识产权而未经许可的，应承担侵权责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：战争、动乱、自然灾害等无法预见、无法避免且无法克服的客观事件。12.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。12.3不可抗力通知：一方因不可抗力事件导致无法履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十三条合同的转让13.1合同转让条件：合同一方将合同权利义务全部或部分转让给第三方的，应取得对方的书面同意。13.2转让程序：转让方应与第三方签订书面转让协议，并通知对方。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.3法律法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。14.4合同解除或终止后的权利义务：合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理未了结的事务，包括但不限于工程结算、赔偿责任等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：材料合格证附件四：施工方案附件五：工程量清单附件六：合同价款明细表附件七：工程进度计划附件八：质量保修书附件九：安全文明施工保证书附件十：保密协议附件一的详细要求和说明：工程设计文件应包括工程设计说明书、设计图纸、施工图纸等，应符合国家及行业规定的设计标准和质量要求。附件二的详细要求和说明：施工图纸应包括施工细节、施工方法、施工标准等，应符合国家及行业规定的施工标准和质量要求。附件三的详细要求和说明：材料合格证应包括材料名称、规格、型号、生产厂家、合格证明等，应符合国家及行业规定的材料标准和质量要求。附件四的详细要求和说明：施工方案应包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等，应符合国家及行业规定的施工标准和质量要求。附件五的详细要求和说明：工程量清单应包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等，应符合国家及行业规定的工程量计算标准和质量要求。附件六的详细要求和说明：合同价款明细表应包括合同总价、预付款、进度付款、竣工结算等价款明细，应符合国家及行业规定的合同价款计算标准和质量要求。附件七的详细要求和说明：工程进度计划应包括工程项目的开始时间、结束时间、施工进度等，应符合国家及行业规定的施工进度标准和质量要求。附件八的详细要求和说明：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等，应符合国家及行业规定的质量保修标准和质量要求。附件九的详细要求和说明：安全文明施工保证书应包括安全文明施工要求、安全防护措施等，应符合国家及行业规定的安全文明施工标准和质量要求。附件十的详细要求和说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等，应符合国家及行业规定的保密标准和质量要求。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项。2.发包方未按约定提供施工条件。3.发包方未按约定时间办理竣工验收。4.承包方未按约定时间完成工程。5.承包方使用不合格材料或施工工艺。6.承包方违反合同保密条款。7.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或部分履行。违约责任认定标准：1.迟延履行违约金：按照迟延履行金额的日利率计算违约金。2.工程质量问题：根据工程质量标准和验收标准进行认定。3.保密信息泄露：根据泄露保密信息的内容和影响进行认定。4.知识产权侵权：根据侵权行为的性质和影响进行认定。示例说明：如果发包方未按约定时间支付预付款，承包方可以要求发包方支付迟延付款违约金，具体金额按照迟延付款金额的日利率计算。如果承包方未按约定时间完成工程，发包方可以要求承包方支付逾期交付违约金，具体金额按照逾期交付金额的日利率计算。如果承包方使用不合格材料或施工工艺，发包方可以要求承包方承担由此导致的工程质量问题的一切责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观事件，如战争、动乱、自然灾害等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行合同义务的行为。3