二零二五年生态城市建设施工建设合同规范样本3篇_第1页
二零二五年生态城市建设施工建设合同规范样本3篇_第2页
二零二五年生态城市建设施工建设合同规范样本3篇_第3页
二零二五年生态城市建设施工建设合同规范样本3篇_第4页
二零二五年生态城市建设施工建设合同规范样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年生态城市建设施工建设合同规范样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.施工单位基本信息1.2.业主单位基本信息1.3.主管部门基本信息1.4.监理单位基本信息2.合同标的及工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程建设内容2.5.工程质量要求3.施工工期及进度计划3.1.施工工期3.2.施工进度计划3.3.进度调整及延迟责任4.工程款支付及结算4.1.工程款支付方式4.2.工程款支付节点4.3.结算方式4.4.工程款拖欠处理5.材料设备供应与管理5.1.材料设备供应要求5.2.材料设备验收标准5.3.材料设备储存及保管6.施工组织与管理6.1.施工组织架构6.2.施工现场管理制度6.3.安全生产管理7.环境保护与文明施工7.1.环境保护措施7.2.文明施工要求7.3.环保设施投入及使用8.工程变更及索赔8.1.工程变更范围8.2.工程变更程序8.3.索赔程序及标准9.风险责任及保险9.1.风险识别及评估9.2.风险责任划分9.3.保险种类及投保责任10.质量保证期及保修10.1.质量保证期10.2.保修范围及期限10.3.保修责任11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止程序11.3.合同终止后责任12.违约责任12.1.违约行为及认定12.2.违约责任承担方式12.3.违约责任追究程序13.争议解决13.1.争议解决方式13.2.争议解决程序13.3.争议解决地点14.合同生效、终止及附件14.1.合同生效条件14.2.合同终止条件14.3.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.施工单位基本信息1.1.1.施工单位名称:__________1.1.2.施工单位法定代表人:__________1.1.3.施工单位注册资本:__________1.1.4.施工单位注册地址:__________1.1.5.施工单位联系电话:__________1.1.6.施工单位电子邮箱:__________1.2.业主单位基本信息1.2.1.业主单位名称:__________1.2.2.业主单位法定代表人:__________1.2.3.业主单位注册资本:__________1.2.4.业主单位注册地址:__________1.2.5.业主单位联系电话:__________1.2.6.业主单位电子邮箱:__________1.3.主管部门基本信息1.3.1.主管部门名称:__________1.3.2.主管部门负责人:__________1.3.3.主管部门联系电话:__________1.3.4.主管部门电子邮箱:__________1.4.监理单位基本信息1.4.1.监理单位名称:__________1.4.2.监理单位法定代表人:__________1.4.3.监理单位注册资本:__________1.4.4.监理单位注册地址:__________1.4.5.监理单位联系电话:__________1.4.6.监理单位电子邮箱:__________2.合同标的及工程概况2.1.工程名称:__________2.2.工程地点:__________2.3.工程规模:__________2.4.工程建设内容:__________2.5.工程质量要求:__________3.施工工期及进度计划3.1.施工工期:__________3.2.施工进度计划:__________3.3.进度调整及延迟责任:__________4.工程款支付及结算4.1.工程款支付方式:__________4.2.工程款支付节点:__________4.3.结算方式:__________4.4.工程款拖欠处理:__________5.材料设备供应与管理5.1.材料设备供应要求:__________5.2.材料设备验收标准:__________5.3.材料设备储存及保管:__________6.施工组织与管理6.1.施工组织架构:__________6.2.施工现场管理制度:__________6.3.安全生产管理:__________7.环境保护与文明施工7.1.环境保护措施:__________7.2.文明施工要求:__________7.3.环保设施投入及使用:__________8.工程变更及索赔8.1.工程变更范围8.1.1.工程变更范围包括但不限于:设计变更、施工条件变更、工程量增减等。8.1.2.工程变更需经业主单位、施工单位和监理单位共同确认。8.2.工程变更程序8.2.1.施工单位提出工程变更申请,并提供变更原因、影响及措施。8.2.2.监理单位审核变更申请,提出意见。8.2.3.业主单位审核变更申请,作出决定。8.3.索赔程序及标准8.3.1.施工单位在合同约定的时间内,向业主单位提出索赔申请。8.3.2.业主单位收到索赔申请后,组织相关人员审核。8.3.3.根据审核结果,确定索赔金额及支付方式。9.风险责任及保险9.1.风险识别及评估9.1.1.施工单位对工程实施过程中的风险进行识别和评估。9.1.2.业主单位、监理单位对风险进行复核。9.2.风险责任划分9.2.1.施工单位负责因自身原因造成的风险责任。9.2.2.业主单位负责因不可抗力因素造成的风险责任。9.3.保险种类及投保责任9.3.1.施工单位应投保工程一切险、意外伤害险等。9.3.2.业主单位应投保建筑工程一切险。10.质量保证期及保修10.1.质量保证期10.1.1.工程质量保证期为自竣工验收合格之日起__________个月。10.1.2.在质量保证期内,因施工单位原因造成的质量问题,施工单位负责修复或赔偿。10.2.保修范围及期限10.2.1.保修范围包括但不限于:地基基础工程、主体结构工程等。10.2.2.保修期限根据相关法律法规及行业标准执行。10.3.保修责任10.3.1.施工单位在保修期内,对出现的质量问题负责维修。10.3.2.保修费用由责任方承担。11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.1.1.双方协商一致解除合同。11.1.2.因不可抗力导致合同无法履行。11.2.合同终止程序11.2.1.合同解除或终止前,双方应协商确定合同终止后的相关事宜。11.2.2.合同终止后,双方应按照合同约定办理结算和交付手续。11.3.合同终止后责任11.3.1.双方应按照合同约定承担合同终止后的责任。11.3.2.合同终止后,双方应依法处理相关争议。12.违约责任12.1.违约行为及认定12.1.1.违约行为包括但不限于:逾期付款、未按期完成工程等。12.1.2.违约行为的认定依据合同约定及法律法规。12.2.违约责任承担方式12.2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。12.2.2.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.3.违约责任追究程序12.3.1.违约方应在接到违约责任追究通知后__________日内,向对方支付违约金或赔偿损失。12.3.2.对违约行为的追究,双方可协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1.争议解决方式13.1.1.双方应通过友好协商解决争议。13.1.2.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。13.2.争议解决程序13.2.1.争议发生后,双方应立即停止争议行为,协商解决。13.2.2.协商不成的,可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3.争议解决地点13.3.1.争议解决地点为合同签订地。13.3.2.争议解决方式为仲裁或诉讼,具体选择由双方协商确定。14.合同生效、终止及附件14.1.合同生效条件14.1.1.双方签字盖章后生效。14.1.2.经主管部门批准后生效。14.2.合同终止条件14.2.1.合同履行完毕。14.2.2.合同解除或终止。14.3.合同附件清单14.3.1.设计文件14.3.2.施工图纸14.3.3.有关技术标准及规范14.3.4.其他有关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1.本合同中所述第三方是指除合同双方(甲乙双方)之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等非直接施工主体。15.1.2.第三方类型15.1.2.1.监理单位:负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。15.1.2.2.设计单位:负责提供工程设计方案,对施工过程中的设计变更进行审核。15.1.2.3.质量检测单位:负责对施工材料、半成品和成品进行质量检测。15.1.2.4.造价咨询单位:负责对工程量、造价进行核算和咨询。15.1.2.5.其他第三方:根据合同履行需要,经甲乙双方同意的其他专业服务机构。15.2.第三方介入条件15.2.1.第三方介入应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2.第三方介入应满足国家相关法律法规及行业标准。16.第三方责任限额16.1.第三方责任界定16.1.1.第三方在其职责范围内,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应责任。16.1.2.第三方责任包括但不限于:违反合作协议、提供错误信息、服务质量不达标等。16.2.第三方责任限额16.2.1.第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并作为第三方承担责任的最高限额。16.2.2.第三方责任限额不得低于因第三方原因导致的实际损失。17.第三方责权利17.1.第三方权利17.1.1.第三方有权根据合作协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.1.2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。17.2.第三方义务17.2.1.第三方应按照合作协议约定,履行其职责,确保服务质量。17.2.2.第三方应遵守国家相关法律法规及行业标准。18.第三方与其他各方的关系18.1.第三方与甲方的合作关系18.1.1.第三方应积极配合甲方的工作,确保甲方权益不受损害。18.1.2.第三方应向甲方提供真实、准确的信息和资料。18.2.第三方与乙方的合作关系18.2.1.第三方应积极配合乙方的工作,确保乙方权益不受损害。18.2.2.第三方应向乙方提供真实、准确的信息和资料。18.3.第三方与监理单位的关系18.3.1.第三方应与监理单位保持沟通,确保监理工作顺利进行。18.3.2.第三方应接受监理单位的监督和检查。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1.第三方介入前的准备19.1.1.甲乙双方应与第三方充分沟通,明确各方职责和权利。19.1.2.甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力。19.2.第三方介入过程中的协调19.2.1.甲乙双方应与第三方保持密切沟通,及时解决介入过程中出现的问题。19.2.2.甲乙双方应协调第三方与其他各方的关系,确保工程顺利进行。19.3.第三方介入后的评估19.3.1.甲乙双方应定期对第三方的工作进行评估,确保其履行职责。19.3.2.甲乙双方可根据评估结果,调整或终止与第三方的合作关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:设计文件应包含详细的设计图纸、技术说明、材料清单等,符合国家相关设计规范和标准。说明:设计文件是施工的依据,需在合同签订前由设计单位提供。2.施工图纸要求:施工图纸应清晰、完整,标注施工要求、材料规格、施工工艺等。说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的文件,由设计单位或施工单位提供。3.有关技术标准及规范要求:技术标准及规范应包括国家、行业及地方相关技术标准和规范。说明:技术标准及规范是施工过程中必须遵守的依据。4.工程量清单要求:工程量清单应详细列出工程量、材料规格、单价等。说明:工程量清单是工程款结算的依据。5.材料设备清单要求:材料设备清单应包括材料名称、规格、型号、数量等。说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据。6.施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件。7.安全生产计划要求:安全生产计划应包括安全生产目标、措施、应急预案等。说明:安全生产计划是确保施工安全的重要文件。8.环境保护措施要求:环境保护措施应包括环境保护目标、措施、应急预案等。说明:环境保护措施是确保施工过程中环境保护的重要文件。9.保修书要求:保修书应包括保修范围、期限、责任等。说明:保修书是施工单位对工程质量负责的承诺。10.合同变更记录要求:合同变更记录应详细记录合同变更的内容、时间、原因等。说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要记录。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定:甲方未按合同约定时间支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的__________%计算。示例:甲方应在工程进度款到账后____日内支付,若逾期支付,应支付违约金。2.逾期完成工程责任认定:乙方未按合同约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算,每天__________元。示例:工程竣工日期为____,若逾期完成,乙方应支付违约金。3.工程质量不合格责任认定:乙方交付的工程不符合合同约定的质量标准,应重新施工或修复,直至符合要求。示例:经监理单位验收,发现某分项工程不符合质量标准,乙方应进行修复。4.材料供应不及时责任认定:材料供应商未按合同约定时间提供材料,应向施工单位支付违约金,违约金按延误天数计算,每天__________元。示例:材料供应商应在____日提供材料,若延误,应支付违约金。5.设计变更未及时审批责任认定:设计单位未按合同约定时间提交设计变更,应向施工单位支付违约金,违约金按延误天数计算,每天__________元。示例:设计单位应在____日提交设计变更,若延误,应支付违约金。6.监理单位未履行职责责任认定:监理单位未按合同约定履行职责,应承担相应的法律责任。示例:监理单位未对施工过程进行有效监督,导致工程质量问题,应承担相应责任。全文完。二零二四年生态城市建设施工建设合同规范样本1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同编号1.5合同签订主体2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资估算3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工期限4.设计与施工4.1设计单位4.2设计文件4.3施工单位4.4施工方案4.5施工图纸5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2施工节点时间5.3施工进度控制6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证6.4质量事故处理7.施工安全与环境保护7.1施工安全要求7.2安全措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施8.材料设备供应8.1材料设备供应单位8.2材料设备质量要求8.3材料设备供应进度8.4材料设备验收9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2工程量清单9.3支付方式9.4支付时间10.保修与维修10.1保修期限10.2保修范围10.3维修责任10.4维修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1承包方名称:建设集团有限公司1.1.2承包方地址:省市区路号1.1.3发包方名称:生态城市建设有限公司1.1.4发包方地址:省市区路号1.2合同签订日期:2024年3月1日1.3合同签订地点:省市区路号会议室1.4合同编号:2024ECSC0011.5合同签订主体:建设集团有限公司与生态城市建设有限公司2.项目概况2.1项目名称:生态城市建设施工项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4项目内容:包括住宅、商业、绿化、配套设施等2.5项目投资估算:总投资约5亿元人民币3.施工范围及内容3.1施工范围:本项目全部施工内容3.2施工内容:包括土建、安装、装饰装修、室外工程等3.3施工标准:符合国家及地方相关施工标准及规范3.4施工期限:自合同签订之日起,工期为12个月4.设计与施工4.1设计单位:设计研究院4.2设计文件:包括施工图纸、设计说明书等4.3施工单位:建设集团有限公司4.4施工方案:根据设计文件制定详细的施工方案4.5施工图纸:施工图纸由设计单位提供,施工单位负责施工5.施工进度计划5.1施工进度安排:根据施工方案制定详细进度计划5.2施工节点时间:关键节点时间为合同签订后第3个月、第6个月、第9个月、第12个月5.3施工进度控制:施工单位应定期向发包方报告施工进度,确保按计划完成6.施工质量要求6.1质量标准:按照国家及地方相关质量标准执行6.2质量检验:施工过程中进行质量检验,确保工程质量合格6.3质量保证:施工单位对工程质量负责,提供质量保证书6.4质量事故处理:发生质量事故,施工单位应立即采取措施,及时处理,并承担相应责任8.材料设备供应8.1材料设备供应单位8.1.1材料供应商:建筑材料有限公司8.1.2设备供应商:机械设备有限公司8.2材料设备质量要求8.2.1材料应满足国家及行业标准,具有合格证明文件8.2.2设备应具备出厂检验报告,符合设计要求8.3材料设备供应进度8.3.1材料设备应按照施工进度计划进行供应8.3.2供应商应在施工前30天提供材料设备清单8.4材料设备验收8.4.1施工单位应组织验收,确保材料设备符合要求8.4.2验收不合格的材料设备,供应商应在3日内更换或退货9.合同价款及支付方式9.1合同价款:合同总价为人民币5000万元9.2工程量清单:根据设计图纸及工程量计算规则编制9.3支付方式9.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价的10%9.3.2进度款:按施工进度每月支付合同价的20%,累计支付至合同价的80%9.3.3竣工结算款:竣工验收合格后30日内支付合同价的10%9.3.4保修金:合同价的5%,保修期满后无质量问题无息退还9.4支付时间:每月的25日支付当月进度款10.保修与维修10.1保修期限:自竣工验收合格之日起,住宅工程保修期为5年10.2保修范围:房屋主体结构、屋面防水、电气管线、上下水管线的保修10.3维修责任:保修期内,因施工单位原因造成的质量问题,由施工单位负责维修10.4维修费用:保修期内发生的维修费用由施工单位承担11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成工程11.1.2发包方未按合同约定支付款项11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失11.2.2违约方应支付违约金,违约金按合同价的1%计算11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会12.2.2双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请12.3.2仲裁委员会应在收到申请后15日内组织仲裁13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2发生不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2保修期满且无质量问题13.3合同解除与终止程序13.3.1双方应书面通知对方解除或终止合同13.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括:工程量清单、施工图纸、设计说明书等14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3合同解释权14.3.1本合同由双方共同协商解释14.4合同生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,由第三方参与合同部分或全部内容的执行、监督或提供专业服务的情形。1.1.1工程监理1.1.2质量检测1.1.3安全监督1.1.4设计优化1.1.5材料设备采购代理2.第三方介入的引入程序2.1第三方介入的引入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2引入第三方介入时,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体内容、职责和权限。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方介入的职责:3.1.1按照合作协议,对合同执行情况进行监督和检查。3.1.2提供专业意见和建议,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。3.1.3确保合同履行符合国家相关法律法规和行业标准。3.2第三方介入的权利:3.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2对甲乙双方的违约行为提出书面意见。3.2.3在必要时,向甲乙双方提出终止或变更合同的建议。4.第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任限额应根据合作协议约定,但不得超过其收取的服务费用。4.2若第三方介入因自身原因导致合同履行出现违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.第三方介入与其他各方的划分说明5.1第三方介入的职责范围应明确界定,避免与甲乙双方的职责重叠。5.2第三方介入的决策和建议,应尊重甲乙双方的意见,最终决策权仍归甲乙双方共同所有。5.3第三方介入不得干涉甲乙双方的内部事务,如内部管理、人员调配等。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订相应的变更协议。6.2第三方介入的终止:6.2.1合同履行完毕,第三方介入的职责自然终止。6.2.2第三方介入因自身原因无法继续履行职责,经甲乙双方同意后终止。6.2.3发生不可抗力事件,导致第三方介入无法履行职责,合同终止。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。7.2若第三方介入因自身原因导致合同履行出现违约,其费用由其自行承担。8.第三方介入的保密义务8.1第三方介入应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术信息。8.2第三方介入的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:根据设计图纸及工程量计算规则编制,包括分部分项工程量、综合单价、合价等。说明:工程量清单是合同价款计算的基础,应准确无误。2.施工图纸详细要求:包括建筑、结构、设备、装饰装修等施工图纸,应符合国家及地方相关标准。说明:施工图纸是施工的重要依据,应完整、清晰。3.设计说明书详细要求:包括设计原则、设计内容、设计要求等,应与施工图纸相一致。说明:设计说明书是对施工图纸的补充说明,有助于施工人员理解设计意图。4.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工工艺、施工进度安排等,应符合施工规范。说明:施工方案是指导施工的重要文件,应具有可操作性。5.材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价等,应与实际供应相符。说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据,应详细准确。6.质量检验报告详细要求:包括检验项目、检验结果、检验时间等,应符合质量标准。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要文件,应真实有效。7.安全生产检查记录详细要求:包括检查时间、检查内容、检查结果等,应确保施工安全。说明:安全生产检查记录是安全生产管理的重要依据,应定期检查。8.竣工验收报告详细要求:包括竣工验收时间、验收内容、验收结果等,应符合验收标准。说明:竣工验收报告是工程竣工的标志,应真实反映工程实际状况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定完成工程1.2发包方未按合同约定支付款项1.3第三方介入未履行协议约定的职责1.4违反安全生产规定导致事故发生1.5任何一方泄露对方商业秘密2.违约责任认定标准:2.1施工单位未按合同约定完成工程,应承担违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。2.2发包方未按合同约定支付款项,应支付违约金,违约金按合同价的1%计算。2.3第三方介入未履行协议约定的职责,应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。2.4违反安全生产规定导致事故发生,责任人应承担相应的法律责任。2.5泄露对方商业秘密,责任人应承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按期完成工程,导致工期延误,应赔偿发包方因工期延误造成的损失,包括但不限于误工费、违约金等。3.2发包方未按时支付进度款,应向施工单位支付违约金,违约金为合同价的1%。3.3第三方介入在施工过程中发现质量问题,未及时通知施工单位整改,导致问题扩大,应承担相应的赔偿责任。3.4施工现场发生安全事故,施工单位未采取有效措施,导致人员伤亡,施工单位应承担主要责任。3.5发包方将施工图纸泄露给第三方,第三方利用图纸进行不正当竞争,发包方应要求第三方停止侵权行为,并赔偿损失。全文完。二零二四年生态城市建设施工建设合同规范样本2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1国家相关法律法规1.2地方政府政策文件1.3生态城市建设要求2.合同双方基本情况2.1甲方(建设方)信息2.2乙方(施工方)信息2.3第三方(如有)信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容3.5项目投资估算4.合同标的4.1工程范围4.2工程量清单4.3工程质量要求4.4工程进度要求5.合同价格5.1工程造价确定方式5.2工程款支付方式5.3付款进度5.4逾期付款责任6.施工组织设计6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工安全管理6.4施工环境保护7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量7.3材料设备验收7.4材料设备保管8.施工进度管理8.1进度控制措施8.2进度检查与调整8.3工程延期处理9.质量管理9.1质量标准9.2质量检测9.3质量责任与处理10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.合同变更与解除11.1变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同履行与违约责任13.1履行期限13.2履行方式13.3违约责任14.合同终止与终止条件14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的处理事宜第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1国家相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国环境保护法》1.2地方政府政策文件1.2.1市政府关于生态城市建设的指导意见1.2.2市生态城市建设实施方案1.3生态城市建设要求1.3.1符合国家及地方生态城市建设相关标准和规范1.3.2体现绿色、低碳、环保的理念第二条合同双方基本情况2.1甲方(建设方)信息2.1.1名称:生态城市建设指挥部2.1.2地址:省市区路号2.1.3法定代表人:2.2乙方(施工方)信息2.2.1名称:建筑集团有限公司2.2.2地址:省市区路号2.2.3法定代表人:2.3第三方(如有)信息2.3.1名称:监理有限公司2.3.2地址:省市区路号2.3.3法定代表人:第三条项目概况3.1项目名称:生态城建设项目3.2项目地点:省市区3.3项目规模:占地面积平方公里,建筑面积万平方米3.4项目建设内容3.4.1绿色建筑3.4.2公共交通3.4.3生态景观3.4.4垃圾分类处理3.5项目投资估算:亿元人民币第四条合同标的4.1工程范围:包括但不限于绿色建筑、公共交通、生态景观、垃圾分类处理等4.2工程量清单:详见附件一4.3工程质量要求:符合国家及地方相关质量标准4.4工程进度要求:详见附件二第五条合同价格5.1工程造价确定方式:采用工程量清单计价方式5.2工程款支付方式:分阶段支付,具体支付方式详见附件三5.3付款进度:根据工程进度及质量验收情况,按月支付5.4逾期付款责任:逾期付款的,应向乙方支付日万分之五的滞纳金第六条施工组织设计6.1施工方案:详见附件四6.2施工进度计划:详见附件五6.3施工安全管理:严格执行国家及地方相关安全规定6.4施工环境保护:采取有效措施,确保施工过程中的环境保护第七条材料设备供应7.1材料设备采购:由乙方负责7.2材料设备质量:符合国家及地方相关质量标准7.3材料设备验收:双方共同验收,验收标准详见附件六7.4材料设备保管:由乙方负责,确保材料设备安全无损第八条施工进度管理8.1进度控制措施8.1.1制定详细的施工进度计划,明确各阶段目标8.1.2定期召开进度协调会议,确保施工进度符合计划8.1.3对施工进度进行跟踪,及时发现并解决问题8.2进度检查与调整8.2.1每月进行一次进度检查,对进度偏差进行统计分析8.2.2根据检查结果,对施工进度计划进行必要的调整8.2.3对进度延误的原因进行分析,制定改进措施8.3工程延期处理8.3.1因不可抗力等原因导致工程延期,甲方应给予乙方合理的延期时间8.3.2乙方应提交延期申请,并提供相关证明材料8.3.3双方协商确定延期后的工期及相应责任第九条质量管理9.1质量标准9.1.1工程质量应符合国家及地方相关质量标准9.1.2乙方应建立完善的质量管理体系,确保工程质量9.2质量检测9.2.1乙方应按约定进行质量检测,检测项目及标准详见附件七9.2.2甲方有权对工程质量进行监督和抽检9.3质量责任与处理9.3.1乙方对工程质量承担责任,因质量问题造成的损失由乙方赔偿9.3.2甲方发现质量问题,应及时通知乙方,乙方应在规定时间内进行处理第十条风险管理10.1风险识别10.1.1乙方应进行全面的风险识别,包括但不限于工程风险、材料风险、人员风险等10.1.2甲方应协助乙方识别风险,并提供必要的支持10.2风险评估10.2.1对识别出的风险进行评估,确定风险等级10.2.2制定风险应对措施,降低风险发生的可能性和影响10.3风险应对措施10.3.1采取预防措施,避免风险发生10.3.2制定应急预案,应对风险发生第十一条合同变更与解除11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致11.1.2变更内容应以书面形式确定11.2合同解除条件11.2.1因不可抗力等原因导致合同无法履行11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除程序11.3.1提出解除合同申请11.3.2双方协商确定解除合同的具体事宜第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1通过友好协商解决12.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限为自争议发生之日起六个月内第十三条合同履行与违约责任13.1履行期限13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为个月13.2履行方式13.2.1乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工13.2.2甲方应按照合同约定提供施工条件13.3违约责任13.3.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任13.3.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第十四条合同终止与终止条件14.1终止条件14.1.1合同约定的工期届满14.1.2合同解除14.2终止程序14.2.1双方协商确定合同终止的具体事宜14.2.2双方签署合同终止协议14.3终止后的处理事宜14.3.1乙方应完成剩余工程,并确保工程质量14.3.2双方结算剩余款项14.3.3双方签署合同终止证书第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所述第三方,是指除甲乙双方外,因合同履行需要而介入的具有独立法人资格的其他组织或个人,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设计单位、融资机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失或损害,其责任限额由合同双方与第三方另行约定,并在合同中明确列出。2.2若第三方责任导致合同无法履行或造成甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过其责任限额。第三条第三方介入的情形3.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全生产符合合同约定及国家相关标准。3.2咨询机构:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的技术、经济等问题。3.3检测机构:对工程材料、施工质量等进行检测,确保其符合国家及地方相关标准。3.4设计单位:负责工程设计,确保设计方案符合合同要求及国家相关标准。3.5融资机构:为甲乙双方提供融资服务,协助解决资金问题。第四条第三方责权利4.1第三方应遵守国家相关法律法规及合同约定,履行合同义务。4.2第三方享有合同约定的报酬及权益。4.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行合同义务。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为合同关系,第三方对甲乙双方承担合同责任。5.2第三方在履行合同过程中,应与甲方、乙方保持密切沟通,及时解决合同履行过程中的问题。5.3第三方不得利用其介入地位谋取不正当利益,损害甲乙双方的合法权益。第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论