二零二四年度工程分包与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL[二零二四年度]工程分包与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2分包方信息1.3施工合同中术语定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3施工内容明细第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式与时间第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付违约责任第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验与验收5.3质量问题处理第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求与合规第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算8.3违约责任豁免条件第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2调解与仲裁9.3法律适用第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务与期限10.3泄密责任与处理第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3终止后合同处理第十二条合同的附件12.1附件列表12.2附件内容说明12.3附件的补充效力第十三条其他条款13.1合同的传递13.2合同的修改13.3合同解除后的义务第十四条双方签字盖章14.1发包方签字盖章14.2分包方签字盖章14.3签字盖章的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方信息甲方地址：[甲方地址]甲方联系人：[甲方联系人姓名]，联系电话：[联系电话]1.2分包方信息乙方地址：[乙方地址]乙方联系人：[乙方联系人姓名]，联系电话：[联系电话]1.3施工合同中术语定义（1）工程分包：乙方根据甲方要求，对甲方拥有的工程进行分包施工的行为。（2）合同总价：本合同约定的工程分包总费用，包括工程款、材料款、人工费等。（3）工程交付：乙方按照合同约定，完成分包工程并交付给甲方使用。（4）违约：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。（5）争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法申请调解、仲裁或者提起诉讼。第二条工程范围与内容2.1工程概述工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]2.2分包工程范围乙方负责分包的工程范围包括：[具体分包内容]2.3施工内容明细乙方施工内容包括：[具体施工内容]第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同约定的工程分包总价为：[合同总价]，币种为：[币种]，大写：[合同总价大写]。3.2价格调整机制（1）如遇市场价格波动，合同总价可以根据甲乙双方的协商进行调整。（2）价格调整应当依据市场行情、材料价格变动等因素，经双方协商一致后进行。3.3支付方式与时间（1）甲方支付乙方工程款项的方式为：[支付方式，如银行转账、现金等]。（2）甲方应按照乙方提交的进度报表和工程验收报告，及时支付相应的工程款项。（3）甲方支付工程款项的时间为：[支付时间，如工程验收合格后七个工作日内]。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。4.2工程交付标准乙方完成分包工程后，应按照合同约定的标准进行交付，包括：[交付标准内容]。4.3延期交付违约责任如乙方原因导致工程延期交付，乙方应承担相应的违约责任，违约金为：[违约金金额]。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证分包工程的质量。5.2质量检验与验收（1）乙方应在分包工程施工过程中，定期进行自检、互检和专检。（2）工程验收时，乙方应提供完整的施工资料和质量保证资料，供甲方审查。5.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任（1）乙方未按照约定时间完成工程分包的，应按照逾期交付部分工程款项的1%向甲方支付违约金。（2）甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照应付款项的1%向乙方支付违约金。（3）一方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。8.2赔偿金额计算赔偿金额根据甲方实际损失和乙方违约程度确定，具体计算方式如下：（1）直接损失：甲方实际损失的金额，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。（2）预期利益：甲方因乙方违约未能获得的利益，包括但不限于利润、租金、使用费等。（3）违约金：按照本合同约定的违约金计算方式计算。8.3违约责任豁免条件（1）不可抗力导致违约的。（2）对方违约在先，导致本方无法履行合同的。（3）其他法律规定的豁免条件。第九条争议解决方式9.1争议解决途径（1）双方应通过友好协商解决合同争议。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁（1）双方可以自愿选择提交仲裁委员会进行仲裁。（2）如双方约定仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密信息范围保密信息是指本合同签订过程中及合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密义务与期限（1）双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露。（2）保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。10.3泄密责任与处理如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）双方履行完合同约定的义务，合同自然终止。（2）双方协商一致提前终止合同。11.3终止后合同处理合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事项，包括但不限于工程结算、资料归档等。第十二条合同的附件12.1附件列表附件包括：[附件名称列表]12.2附件内容说明附件内容为：[附件内容简要说明]12.3附件的补充效力附件与合同具有同等效力，如有冲突，以附件为准。第十三条其他条款13.1合同的传递本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的修改合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。13.3合同解除后的义务合同解除后，乙方应立即停止施工，妥善处理剩余工程，并按照甲方要求进行交接。第十四条双方签字盖章14.1发包方签字盖章甲方代表：[甲方代表姓名]，职务：[职务]，签字：14.2分包方签字盖章乙方代表：[乙方代表姓名]，职务：[职务]，签字：14.3签字盖章的效力双方签字盖章后，本合同即具有法律效力，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款如下：第十五条第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与或关联本合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。15.2第三方介入条件（1）当甲乙方在履行合同过程中，因特殊原因需要第三方提供专业服务时，可以协商一致引入第三方。（2）第三方介入需经甲乙方共同同意，并签订书面补充协议，明确第三方的权利义务。第十六条第三方责任与权益16.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和国家相关标准进行工作，保证分包工程的质量和安全。16.2第三方权益（1）第三方有权按照约定获得相应的报酬。（2）第三方有权拒绝违反法律法规和合同约定的指令。第十七条第三方介入的额外条款及说明17.1额外条款（1）第三方介入后，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的具体工作范围、职责、报酬等。（2）第三方协议的签订不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照原合同约定履行各自义务。17.2说明（1）第三方介入不影响甲乙方的权利和义务，甲乙方对第三方的行为不承担连带责任。（2）甲乙方应审慎选择第三方，并对其行为进行监督和管理，确保工程质量和安全。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方对第三方在履行合同过程中产生的违约、侵权等行为所承担的最高赔偿责任。18.2第三方责任限额的确定（1）甲乙方应在书面协议中明确第三方的责任限额，该限额不应超过甲乙方因第三方违约、侵权所遭受的实际损失。（2）如甲乙方未在书面协议中明确第三方责任限额，双方应根据实际情况协商确定。18.3第三方责任限额的适用（1）第三方在履行合同过程中造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，但不超过甲乙双方约定的责任限额。（2）第三方在履行合同过程中造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，但不超过甲乙双方约定的责任限额。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约行为及责任第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。19.2第三方违约责任豁免条件（1）不可抗力导致违约的。（2）甲乙方违约在先，导致第三方无法履行合同的。（3）其他法律规定的豁免条件。第二十条争议解决20.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法申请调解、仲裁或者提起诉讼。20.2第三方与甲乙方之间的争议，不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应继续履行合同约定的义务。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件名称附件内容附件说明1.工程设计图纸工程详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等工程实施的基础文件，乙方根据图纸进行施工2.工程量清单详细列出工程所需材料、工程量及价格的清单乙方根据清单进行材料采购和工程量计算3.施工方案详细描述施工过程、施工方法、施工步骤等乙方根据方案进行施工操作4.材料合格证书材料供应商提供的材料合格证明文件乙方采购材料时需核对5.施工合同副本本合同的正本副本，一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力6.支付凭证甲方支付工程款项的凭证，包括银行转账记录、现金收据等甲方提供支付凭证以证明支付行为7.工程验收报告工程完成后，乙方提交的工程验收报告乙方应保证工程质量符合约定标准8.变更协议双方就合同变更事项签订的书面协议变更合同内容的依据9.仲裁裁决书如发生争议，仲裁委员会作出的裁决书具有法律效力，双方应遵守10.法院判决书如发生争议，法院作出的判决书具有法律效力，双方应遵守说明二：违约行为及责任认定：违约行为责任认定标准示例说明1.未按约定时间完成工程分包按照逾期交付部分工程款项的1%向甲方支付违约金乙方延期交付工程，甲方要求乙方支付违约金2.未按约定支付工程款项按照应付款项的1%向乙方支付违约金甲方延期支付工程款，乙方要求甲方支付违约金3.未按约定质量标准完成工程乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金乙方施工质量不符合标准，甲方要求乙方整改并赔偿4.未按约定时间进行工程交付按照逾期交付部分工程款项的1%向甲方支付违约金乙方未能按约定时间交付工程，甲方要求乙方支付违约金5.未按约定履行安全防护措施乙方应承担相应的违约责任，并支付甲方相应的赔偿金乙方未采取安全防护措施导致安全事故，甲方要求乙方赔偿6.未按约定保密信息按照违约金计算方式计算赔偿金额