2024煤矿建筑劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024煤矿建筑劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同分包工程内容第二条合同价格2.1工程总价2.2价格调整条件2.3支付方式及时间第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准3.3质量保证期限第四条工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误责任第五条劳务分包范围及责任5.1乙方分包范围5.2乙方责任与义务5.3甲方协助事项第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保规定遵守第七条变更与解除合同7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更解除后果处理第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约损失赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务与责任10.3保密期限第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同附件第十三条争议解决3.1争议解决方式3.2争议解决机构3.3诉讼管辖法院第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：X煤矿公司，地址为：省市区路号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：X建筑劳务公司，地址为：省市区路号。1.3合同分包工程内容本合同分包工程为X煤矿的矿井建筑劳务，包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通风系统施工、排水系统施工等。第二条合同价格2.1工程总价工程总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件一《工程量清单》。2.2价格调整条件价格调整的条件为：材料价格波动超过合同签订时材料价格的10%；政策性调整导致的人工费、材料费等发生变化。2.3支付方式及时间支付方式为：按工程进度分阶段支付。支付时间为：每完成一个阶段的工程，甲方应在验收合格后七个工作日内支付该阶段工程款项的80%，剩余20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求工程质量应符合国家煤矿安全规定和行业标准，保证矿井建筑的安全、可靠、耐用。3.2工程验收标准工程验收标准应按照《煤矿井巷工程质量验收规范》GB502132010执行。3.3质量保证期限质量保证期限为工程竣工验收合格之日起两年。第四条工期要求4.1工程开工日期工程开工日期为合同签订之日起十五日内。4.2工程竣工日期工程竣工日期为合同签订之日起一百八十日内。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为每日工程总价款的千分之五。第五条劳务分包范围及责任5.1乙方分包范围乙方分包范围包括：矿井建筑劳务施工、材料采购、设备租赁、人员管理等。5.2乙方责任与义务乙方应按照合同约定完成分包范围内的工程，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3甲方协助事项甲方应提供乙方施工所需的场地、道路、水电等基础设施，并负责协调相关部门办理相关手续。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家煤矿安全生产法规和甲方安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行事故处理。6.3环保规定遵守乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第七条变更与解除合同7.1合同变更条件合同变更条件为：双方协商一致，且不影响工程质量和进度。7.2合同解除条件合同解除条件为：一方违约导致合同无法履行；不可抗力导致合同无法履行。7.3变更解除后果处理如因双方协商一致变更或解除合同，应签订书面协议，并按照协议约定处理合同变更或解除后的相关事项。如因乙方违约导致合同解除，乙方应支付甲方违约金，并承担因此产生的其他损失。如因不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按约定支付工程款项，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的千分之五。甲方如未按约定提供施工场地、基础设施等，导致乙方无法正常施工的，应承担乙方因此产生的实际损失。8.2乙方违约责任乙方如未按约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价款的千分之五。乙方如未按约定质量标准完成工程，应承担返工、修复等费用。8.3违约损失赔偿违约方应承担因违约导致的对方直接经济损失赔偿。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方选择诉讼解决争议的，应以人民法院的判决为准。9.3诉讼管辖法院如双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼，甲方所在地的人民法院具有管辖权；如双方选择向乙方所在地的人民法院提起诉讼，乙方所在地的人民法院具有管辖权。第十条保密条款10.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。10.2保密义务与责任双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。如因违反保密义务导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。10.3保密期限双方对保密信息的保密义务至合同解除或终止之日起五年。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。11.3合同终止条件合同终止的条件为：工程竣工并验收合格；双方协商一致解除合同；不可抗力导致合同无法履行。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同附件本合同附件包括：《工程量清单》、《施工方案》、《安全生产管理制度》等。附件与合同具有同等法律效力。第十三条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第十四条合同的生效、修改与终止本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。合同终止的条件为：工程竣工并验收合格；双方协商一致解除合同；不可抗力导致合同无法履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方是指本合同之外，与甲方或乙方具有合同关系或法律关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询单位、检测机构、保险公司、担保公司等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入条件第三方介入的条件为：甲方或乙方根据本合同约定，需要第三方提供专业服务、技术支持或法律协助等。2.2第三方介入程序第三方介入应由甲方或乙方提出，经双方协商一致后，签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方责任3.1第三方责任限额第三方对甲方或乙方承担的责任限额，按照双方与第三方签订的书面协议确定。如第三方责任限额低于本合同约定的，以本合同约定为准。3.2第三方义务第三方应按照甲方或乙方的要求，提供专业服务、技术支持或法律协助，并确保服务或协助的质量、安全、可靠性。3.3第三方权利第三方在本合同约定的范围内，享有提供服务、获取报酬等权利。第四条甲乙方的义务4.1甲方义务甲方应按照本合同约定，向乙方支付工程款项；提供施工场地、基础设施等，确保乙方正常施工；履行合同约定的其他义务。4.2乙方义务乙方应按照本合同约定，完成分包范围内的工程；保证工程质量、安全、进度等方面的要求；履行合同约定的其他义务。第五条第三方介入后的协调与管理5.1协调机制甲方、乙方与第三方应建立协调机制，确保工程顺利进行。协调机制包括但不限于：定期会议、联络人制度、信息共享等。5.2管理职责甲方、乙方与第三方应明确各自的管理职责，确保各自履行合同约定的义务。第六条第三方介入后的变更与解除合同6.1变更条件第三方介入后，如因客观原因导致合同内容需要变更的，应经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2解除条件第三方介入后，如因客观原因导致合同需要解除的，应经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面解除协议。6.3变更解除后果处理如因甲方、乙方、第三方协商一致变更或解除合同，应签订书面协议，并按照协议约定处理合同变更或解除后的相关事项。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方违约责任第三方如未按约定提供服务、技术支持或法律协助，应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方、乙方违约责任甲方、乙方如未按约定履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构双方选择诉讼解决争议的，应以人民法院的判决为准。第九条第三方介入后的保密条款9.1保密信息范围第三方介入后，双方知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。9.2保密义务与责任第三方介入后，双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。如因违反保密义务导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。9.3保密期限第三方介入后，双方对保密信息的保密义务至合同解除或终止之日起五年。第十条第三方介入后的合同生效、修改与终止10.1合同生效条件第三方介入后，本合同自甲方、乙方、第三方签字或盖章之日起生效。10.2合同修改程序第三方介入后，合同修改应由甲方、乙方、第三方协商一致，并以书面形式进行。10.3合同终止条件第三方介入后，合同终止的条件为：工程竣工并验收合格；双方协商一致解除合同；不可抗力导致合同无法履行。第十一条第三方介入后的其他条款11.1不可抗力第三方介入后，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出分包工程的所有工程量，包括井筒、巷道、硐室、通风系统、排水系统等，以及相应的工程量计算依据和工程量报价。附件二：《施工方案》详细阐述分包工程的施工流程、施工方法、施工组织设计等，包括施工中的安全措施、质量控制措施等。附件三：《安全生产管理制度》详细列出乙方在施工过程中应遵守的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全事故应急预案等。附件四：《材料采购清单》详细列出乙方在施工过程中需要采购的材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息。附件五：《设备租赁清单》详细列出乙方在施工过程中需要租赁的设备名称、规格、数量、租赁费用等信息。附件六：《人员名单》详细列出乙方在施工过程中参与工程的人员名单，包括工种、职称、身份证号码等信息。附件七：《付款申请表》详细列出甲方支付乙方工程款项的申请事项，包括付款金额、付款原因、付款时间等信息。附件八：《变更申请表》详细列出合同变更的事项，包括变更内容、变更原因、变更时间等信息。附件九：《违约金计算公式》详细列出违约金的计算公式，包括计算依据和计算方法。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付工程款项，乙方未按约定完成工程。2.甲方未按约定提供施工场地、基础设施等，导致乙方无法正常施工。3.乙方未按约定工期完成工程，或未按约定质量标准完成工程。4.乙方未按约定保密信息，泄露甲方或乙方商业秘密、技术秘密等。5.第三方未按约定提供服务、技术支持或法律协助。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照附件九《违约金计算公式》进行计算。2.损失赔偿计算：根据实际损失金额进行计算，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。3.第三方责任认定：按照第三方与甲方或乙方签订的书面协议进行认定。示例说明：1.若甲方未按约定支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，并按照附件九的公式计算违约金金额。2.若乙方未按约定工期完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金，并按照附件九的公式计算违约金金额。3.若乙方未按约定保密信息，泄露甲方或乙方商业秘密、技术秘密等，甲方可以要求乙方承担损失赔偿责任，根据实际损失金额进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。4.损失赔偿：指因违约行为导致的实际经济损失，包