2024版分包单位治安消防保卫协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版分包单位治安消防保卫协议书本合同目录一览1.分包范围及内容1.1分包范围的确定1.2分包内容的详细描述2.治安消防保卫责任2.1分包单位的治安消防保卫责任2.2总包单位的治安消防保卫责任3.安全管理制度3.1分包单位的安全管理制度3.2总包单位的安全管理制度4.安全设施及设备4.1分包单位的安全设施及设备4.2总包单位的安全设施及设备5.消防安全培训与演练5.1分包单位的消防安全培训与演练5.2总包单位的消防安全培训与演练6.事故应急预案与处理6.1分包单位的事故应急预案与处理6.2总包单位的事故应急预案与处理7.治安消防保卫费用7.1分包单位应承担的费用7.2总包单位应承担的费用8.监督与检查8.1分包单位的监督与检查8.2总包单位的监督与检查9.违约责任9.1分包单位的违约责任9.2总包单位的违约责任10.争议解决方式10.1双方协商解决10.2提交仲裁机构仲裁10.3向人民法院提起诉讼11.合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的解除条件12.保密条款12.1分包单位的保密义务12.2总包单位的保密义务13.合同的履行地点和期限13.1履行地点13.2履行期限14.其他约定事项14.1双方认为需要约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：分包范围及内容1.1分包范围的确定分包单位负责的工程范围包括但不限于：（1）建筑工程的分包部分；（2）安装工程的分包部分；（3）装修工程的分包部分；（4）采购和供应分包工程所需的材料、设备等；（5）分包工程的施工组织和管理。1.2分包内容的详细描述分包单位应按照总包单位提供的设计图纸、施工图纸和技术要求，完成分包工程的所有施工工作，并保证分包工程的质量和安全。第二条：治安消防保卫责任2.1分包单位的治安消防保卫责任分包单位应遵守国家的法律法规，负责分包现场的治安、消防和保卫工作，保障施工人员的人身安全和工程设施的安全。2.2总包单位的治安消防保卫责任总包单位应对整个施工项目的治安、消防和保卫工作进行统一的管理和监督，并对分包单位的治安消防保卫工作进行指导和检查。第三条：安全管理制度3.1分包单位的安全管理制度（1）施工现场的安全管理制度；（2）施工人员的安全培训制度；（3）施工现场的安全防护制度；（4）施工现场的消防管理制度。3.2总包单位的安全管理制度（1）施工项目的安全生产责任制；（2）施工项目的安全生产管理制度；（3）施工项目的安全生产培训制度；（4）施工项目的安全生产检查制度。第四条：安全设施及设备4.1分包单位的安全设施及设备分包单位应按照施工需要，配备必要的安全设施和设备，包括安全帽、安全带、防护网等，并保证其安全有效。4.2总包单位的安全设施及设备总包单位应负责提供和管理施工现场的安全设施和设备，包括消防器材、防护设施等，并保证其安全有效。第五条：消防安全培训与演练5.1分包单位的消防安全培训与演练分包单位应定期组织消防安全培训和演练，提高施工人员的消防安全意识和应急处理能力。5.2总包单位的消防安全培训与演练总包单位应定期组织消防安全培训和演练，提高整个施工项目的消防安全意识和应急处理能力。第六条：事故应急预案与处理6.1分包单位的事故应急预案与处理分包单位应制定事故应急预案，明确事故应急的组织、职责和程序，并及时报告总包单位。6.2总包单位的事故应急预案与处理总包单位应制定事故应急预案，明确事故应急的组织、职责和程序，并负责协调事故的处理工作。第八条：监督与检查8.1分包单位的监督与检查分包单位应主动接受总包单位的监督和检查，对总包单位提出的问题和建议进行整改。8.2总包单位的监督与检查总包单位应定期对分包单位的治安消防保卫工作进行监督和检查，对分包单位的安全管理、安全设施、消防安全培训等方面进行评估，并提出改进意见。第九条：违约责任9.1分包单位的违约责任分包单位违反本协议的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿总包单位的损失、支付违约金等。9.2总包单位的违约责任总包单位违反本协议的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿分包单位的损失、支付违约金等。第十条：争议解决方式10.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决在履行本协议过程中发生的争议。10.2提交仲裁机构仲裁双方同意将无法协商解决的争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。10.3向人民法院提起诉讼如双方未约定仲裁机构，或仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。11.2合同的变更条件合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同的解除条件合同的解除应由双方协商一致，并签订解除协议。第十二条：保密条款12.1分包单位的保密义务分包单位应对在合同履行过程中获得的总包单位的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。12.2总包单位的保密义务总包单位应对在合同履行过程中获得的分包单位的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。第十三条：合同的履行地点和期限13.1履行地点本协议的履行地点为项目施工地点。13.2履行期限本协议的履行期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第十四条：其他约定事项14.1双方认为需要约定的其他事项双方认为需要约定的其他事项，可以另行签订补充协议，作为本协议的附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程详细描述附件2：安全管理制度细节附件3：安全设施和设备清单附件4：消防安全培训和演练计划附件5：事故应急预案附件6：保密协议附件7：变更协议附件8：解除协议附件1的详细要求和说明：本附件应详细描述分包工程的范围和内容，包括但不限于工程的具体部位、施工工序、材料供应等。附件2的详细要求和说明：本附件应详细列出分包单位应遵守的安全管理制度，包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训、现场消防管理等。附件3的详细要求和说明：本附件应详细列出分包单位应配备的安全设施和设备，如安全帽、安全带、防护网等，并标明每项设施和设备的使用要求和维护标准。附件4的详细要求和说明：本附件应详细描述分包单位应进行的消防安全培训和演练计划，包括培训和演练的时间表、内容、对象等。附件5的详细要求和说明：本附件应详细列出分包单位应制定的事故应急预案，包括应急组织、应急程序、应急联系人等。附件6的详细要求和说明：本附件应详细描述双方在合同履行过程中应遵守的保密义务，包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件7的详细要求和说明：本附件应详细描述合同变更的条件和程序，包括变更请求的提出、变更内容的确定、变更协议的签订等。附件8的详细要求和说明：本附件应详细描述合同解除的条件和程序，包括解除请求的提出、解除协议的签订、解除后的权利和义务处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位未按照约定完成分包工程；2.分包单位未按照约定遵守安全管理制度；3.分包单位未按照约定进行消防安全培训和演练；4.分包单位未按照约定制定事故应急预案；5.分包单位未按照约定进行保密；6.总包单位未按照约定提供安全设施和设备；7.总包单位未按照约定进行监督和检查；8.双方未按照约定解决争议。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，分包单位应支付延期违约金；2.违约行为导致工程质量不合格，分包单位应负责修复并承担修复费用；3.违约行为导致安全事故发生，分包单位应承担相应的事故责任；4.违约行为导致合同解除，违约方应支付对方因此产生的损失；5.违约行为涉及保密信息泄露，违约方应承担泄露造成的损失。示例说明：如果分包单位未按照约定完成分包工程，导致总包单位无法按照约定时间完成整个工程，那么分包单位应根据合同约定支付延期违约金。说明三：法律名词及解释：1.分包单位：指与总包单位签订合同，负责完成工程的一部分或几部分施工的单位。2.总包单位：指与业主签订合同，负责整个工程的设计、施工、验收等工作的单位。3.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.安全管理制度：指为保障施工人员安全和工程质量而制定的各项管理制度。6.消防安全：指在施工过程中，对火源、易燃物品等进行管理，防止火灾发生的工作。7.保密信息：指合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等信息。8.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、仲裁或诉讼等方式进行解决。本合同中的分包单位指的是与总包单位签订合同，负责完成工程的一部分或几部分施工的单位。总包单位指的是与业主签订合同，负责整