




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑施工安全生产考核合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.合同签订目的及依据2.1.合同签订目的2.2.合同签订依据3.项目概况3.1.项目名称3.2.项目地点3.3.项目规模3.4.项目工期4.安全生产责任4.1.乙方安全生产责任4.2.甲方安全生产责任4.3.双方安全生产责任共同承担5.安全生产目标5.1.乙方安全生产目标5.2.甲方安全生产目标5.3.双方安全生产目标共同实现6.安全生产措施6.1.乙方安全生产措施6.2.甲方安全生产措施6.3.双方安全生产措施共同执行7.安全生产检查与验收7.1.安全生产检查7.2.安全生产验收7.3.安全生产检查与验收标准8.事故处理8.1.事故报告8.2.事故调查8.3.事故处理8.4.事故责任追究9.违约责任9.1.乙方违约责任9.2.甲方违约责任9.3.双方违约责任10.合同履行与变更10.1.合同履行10.2.合同变更11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决期限13.合同生效与终止13.1.合同生效13.2.合同终止14.其他约定14.1.合同附件14.2.合同未尽事宜14.3.合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方:建筑集团有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2.合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3.合同双方联系方式2.合同签订目的及依据2.1.合同签订目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行2024年建筑施工项目的安全生产责任,确保项目施工过程中的安全生产。2.2.合同签订依据本合同依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规制定。3.项目概况3.1.项目名称市住宅小区建设项目3.2.项目地点市区街道3.3.项目规模总建筑面积:100000平方米,共10栋住宅楼3.4.项目工期合同工期:自2024年1月1日至2024年12月31日4.安全生产责任4.1.乙方安全生产责任乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工过程中的安全生产。4.2.甲方安全生产责任甲方应提供必要的安全生产条件和设施,对乙方安全生产工作进行监督和指导。4.3.双方安全生产责任共同承担双方应共同承担安全生产责任,确保施工过程中的安全生产。5.安全生产目标5.1.乙方安全生产目标实现施工过程中无重大安全生产事故,确保施工人员生命财产安全。5.2.甲方安全生产目标确保施工过程中各项安全生产措施落实到位,提高安全生产水平。5.3.双方安全生产目标共同实现双方共同努力,确保安全生产目标实现。6.安全生产措施6.1.乙方安全生产措施(1)建立健全安全生产责任制,明确各级人员安全生产责任;(2)制定安全生产规章制度,加强安全生产教育培训;(3)严格执行施工现场安全生产操作规程;(4)加强施工现场安全防护设施建设;(5)定期开展安全生产检查,及时消除安全隐患。6.2.甲方安全生产措施(1)提供必要的安全生产条件和设施,确保乙方安全生产;(2)对乙方安全生产工作进行监督和指导,督促乙方落实安全生产措施;(3)加强对施工现场的巡查,及时发现和纠正安全隐患;(4)对施工过程中发生的安全生产事故,及时处理并追究责任。6.3.双方安全生产措施共同执行双方应共同执行安全生产措施,确保施工过程中的安全生产。8.事故处理8.1.事故报告(1)发生安全生产事故时,乙方应在第一时间内向甲方报告,并按照国家规定及时、准确、完整地填写《安全生产事故报告书》。(2)甲方应在接到报告后24小时内向上级主管部门报告。8.2.事故调查(1)事故发生后,乙方应立即组织事故调查组,对事故原因、过程和损失进行调查。(2)甲方应协助乙方进行调查,并提供必要的技术、资料和人员支持。8.3.事故处理(1)根据事故调查结果,乙方应制定事故处理方案,包括事故原因分析、责任追究、整改措施等。(2)甲方应对乙方的事故处理方案进行审核,确保措施到位。8.4.事故责任追究(1)对于因乙方责任导致的事故,应依法依规追究相关人员的责任。(2)甲方应配合相关部门对事故责任进行追究。9.违约责任9.1.乙方违约责任(1)乙方未按时完成安全生产目标的,应向甲方支付违约金,违约金按合同约定比例计算。(2)乙方违反安全生产规定,造成事故的,除承担赔偿责任外,还应支付违约金。9.2.甲方违约责任(1)甲方未提供必要安全生产条件和设施的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未按时支付安全生产相关费用的,应向乙方支付违约金。9.3.双方违约责任(1)双方违反合同约定的,应承担相应的违约责任。(2)违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.合同履行与变更10.1.合同履行(1)双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。(2)合同履行过程中,如遇不可抗力因素,双方应协商解决。10.2.合同变更(1)合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)合同变更不影响已履行部分的效力。11.合同解除11.1.合同解除条件(1)一方严重违反合同约定的,另一方有权解除合同。(2)发生不可抗力,致使合同无法履行的,双方可协商解除合同。11.2.合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方。(2)合同解除后,双方应按照约定处理已履行和未履行的部分。12.争议解决12.1.争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议。(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。12.2.争议解决机构(1)仲裁委员会:市仲裁委员会。(2)人民法院:市人民法院。12.3.争议解决期限(1)仲裁或诉讼应在争议发生后30日内提出。(2)争议解决期限自争议发生之日起计算。13.合同生效与终止13.1.合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)本合同一式两份,双方各执一份。13.2.合同终止(1)合同履行完毕或合同解除后,合同终止。(2)合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。14.其他约定14.1.合同附件(1)本合同附件包括但不限于《安全生产目标责任书》、《安全生产措施清单》等。(2)附件与本合同具有同等法律效力。14.2.合同未尽事宜(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。(2)协商不成,按国家相关法律法规执行。14.3.合同解释权(1)本合同解释权归甲方所有。(2)本合同如有歧义,以甲方解释为准。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1.第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程中提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务的主体。1.2.第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同履行的质量、确保安全生产目标的实现。2.第三方介入类型2.1.专业服务机构第三方可以是具有专业资质的安全评估机构、质量检测机构、工程监理公司等。2.2.监督机构第三方可以是政府安全生产监督管理部门或授权的监督机构。2.3.咨询机构第三方可以是安全生产咨询公司、法律顾问等,为甲乙双方提供专业咨询。2.4.执行机构第三方可以是承担部分施工任务的分包商或劳务派遣公司。3.第三方介入程序3.1.第三方选定甲乙双方协商一致后,选定合适的第三方介入合同履行。3.2.第三方资质审查甲乙双方应审查第三方的资质、经验和信誉,确保其能够胜任相关工作。3.3.第三方合同签订甲乙双方与第三方签订相应的合作协议,明确双方的权利义务。4.第三方责任限额4.1.第三方责任范围第三方责任限于其在合同约定的范围内,因自身原因造成的损失。4.2.责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不应超过其注册资本的一定比例。(2)第三方责任限额的约定应遵循公平、合理原则。5.第三方权利与义务5.1.第三方权利(1)第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求,独立开展工作。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、条件和协助。5.2.第三方义务(1)第三方应按照合同约定,履行相应的职责,确保工作质量。(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保安全生产。6.第三方与其他各方的关系6.1.第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的监督和管理,积极配合甲方的工作。6.2.第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的协调和安排,确保施工进度和质量。6.3.第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重、协调合作,共同完成合同约定的任务。7.第三方介入的变更与解除7.1.变更甲乙双方协商一致后,可以变更第三方介入的合同内容。7.2.解除(1)第三方因自身原因无法履行合同义务时,甲乙双方有权解除第三方介入协议。(2)第三方介入协议解除后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。8.第三方介入的争议解决8.1.争议解决方式第三方介入产生的争议,甲乙双方应友好协商解决。8.2.争议解决机构协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。8.3.争议解决期限仲裁或诉讼应在争议发生后30日内提出。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产目标责任书详细要求:明确甲乙双方安全生产责任,包括责任目标、责任范围、考核标准等。说明:该附件用于明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。2.安全生产措施清单详细要求:详细列出施工过程中应采取的安全措施,包括人员培训、设备管理、现场防护等。说明:该附件用于指导施工现场的安全管理,确保施工安全。3.安全生产检查记录详细要求:记录定期安全生产检查的时间和结果,包括发现的问题和整改措施。说明:该附件用于监督安全生产措施的执行情况,及时发现并解决安全隐患。4.事故报告书详细要求:在发生安全生产事故时,及时填写事故报告书,包括事故发生的时间、地点、原因、损失等。说明:该附件用于记录事故情况,为事故处理提供依据。5.事故调查报告详细要求:对事故原因进行调查,提出处理意见和预防措施。说明:该附件用于分析事故原因,防止类似事故再次发生。6.安全生产教育培训记录详细要求:记录安全生产教育培训的时间、内容、参与人员等。说明:该附件用于证明甲乙双方在安全生产教育培训方面的投入。7.安全生产费用支出明细详细要求:详细列出安全生产费用的支出情况,包括培训费用、防护用品费用等。说明:该附件用于监督安全生产费用的使用情况。8.安全生产许可证详细要求:提供甲乙双方的安全生产许可证副本,证明其具备安全生产条件。说明:该附件用于证明甲乙双方具备合法的安全生产资质。9.合同补充协议详细要求:在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,应以书面形式签订补充协议。说明:该附件用于记录合同变更情况,确保合同内容的准确性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成安全生产目标责任认定标准:乙方未能在合同约定的时间内完成安全生产目标,经甲方确认。示例说明:若乙方未能在合同约定的时间内完成安全生产目标,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同约定比例计算。2.甲方未提供必要安全生产条件和设施责任认定标准:甲方未按照合同约定提供必要的安全生产条件和设施,影响乙方正常施工。示例说明:若甲方未提供必要的安全防护设施,导致乙方施工人员受伤,甲方应承担赔偿责任。3.第三方未履行合同义务责任认定标准:第三方未按照合作协议履行其职责,影响合同履行。示例说明:若第三方未按照约定进行安全生产检查,导致事故发生,第三方应承担相应的法律责任。4.甲乙双方未按照合同约定履行安全生产责任责任认定标准:甲乙双方未按照合同约定履行安全生产责任,导致事故发生。示例说明:若甲乙双方未按照合同约定进行安全生产教育培训,导致事故发生,双方应承担相应的责任。5.事故发生后未及时报告和处理责任认定标准:事故发生后,甲乙双方未及时报告和处理,导致事故扩大。示例说明:若事故发生后,甲乙双方未在规定时间内报告,甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2024年建筑施工安全生产考核合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景2.1工程概况2.2建设单位需求2.3施工单位资质3.合同标的及范围3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.安全生产责任4.1施工单位安全生产责任4.2建设单位安全生产责任4.3安全生产管理制度5.安全生产措施5.1施工现场安全管理5.2安全技术措施5.3安全防护设施5.4安全培训6.安全生产考核标准6.1考核内容6.2考核方式6.3考核结果7.安全生产费用7.1费用构成7.2费用支付7.3费用结算8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件11.1附件一:安全生产管理制度11.2附件二:安全生产考核标准11.3附件三:安全生产费用明细表12.合同其他约定12.1合同变更12.2合同解除12.3合同保密13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同附件清单14.1附件一:安全生产管理制度14.2附件二:安全生产考核标准14.3附件三:安全生产费用明细表第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称施工单位:X建筑有限公司建设单位:X房地产开发有限公司1.2合同双方地址施工单位地址:省市区街道号建设单位地址:省市区街道号1.3合同双方法定代表人施工单位法定代表人:建设单位法定代表人:1.4合同双方联系方式施工单位联系电话:05678建设单位联系电话:0876543212.合同签订背景2.1工程概况工程名称:住宅小区建设项目工程地点:省市区街道工程规模:总建筑面积约万平方米工程内容:住宅、商业、配套设施等2.2建设单位需求建设单位要求施工单位按照国家有关安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产,预防安全事故发生。2.3施工单位资质施工单位具备国家规定的建筑工程施工总承包一级资质,具备安全生产许可证。3.合同标的及范围3.1工程名称住宅小区建设项目3.2工程地点省市区街道3.3工程规模总建筑面积约万平方米3.4工程内容住宅、商业、配套设施等施工建设4.安全生产责任4.1施工单位安全生产责任施工单位负责在施工过程中全面负责安全生产管理工作,严格执行国家有关安全生产法律法规和标准。4.2建设单位安全生产责任建设单位负责协调施工现场安全生产,监督施工单位安全生产措施落实,确保工程安全生产。4.3安全生产管理制度双方应建立健全安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查、事故报告处理等。5.安全生产措施5.1施工现场安全管理施工单位应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,负责施工现场安全生产管理工作。5.2安全技术措施施工单位应按照工程设计文件和有关安全生产标准,制定安全技术措施,确保施工安全。5.3安全防护设施施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、护栏、警示标志等,确保施工人员安全。5.4安全培训施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训,提高施工人员安全生产意识和技能。6.安全生产考核标准6.1考核内容安全生产管理制度执行情况、安全生产责任制落实情况、安全生产教育培训情况、安全事故发生情况等。6.2考核方式定期检查、现场考核、事故调查等。6.3考核结果8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按照合同约定履行安全生产责任,导致安全事故发生的;8.1.2施工单位未按照合同约定完成安全生产考核标准,且情节严重的;8.1.3建设单位未按照合同约定提供安全生产所需条件的;8.1.4双方违反合同约定,造成对方损失的;8.2违约责任8.2.1施工单位违约的,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于事故赔偿、罚款等;8.2.2建设单位违约的,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于事故赔偿、罚款等;8.2.3双方违约的,应根据违约情节,按照合同约定承担相应的违约责任;8.3违约处理8.3.1发生违约行为后,违约方应在接到对方通知之日起15日内采取补救措施;8.3.2若违约方未采取补救措施或补救措施不力,守约方有权要求违约方承担违约责任;8.3.3双方协商解决不了的违约争议,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议;9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;9.1.3也可根据双方书面协议提交合同约定的仲裁机构仲裁;9.2争议解决机构9.2.1若双方选择仲裁,应选择具有管辖权的中外知名仲裁机构;9.2.2若双方选择诉讼,应向合同签订地人民法院提起;9.3争议解决程序9.3.1仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及仲裁规则或诉讼程序进行;9.3.2争议解决过程中,双方应保持正常的生产经营活动,不得因争议影响工程进度。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方法定代表人签字盖章;10.1.2合同经双方签署并加盖公章;10.1.3合同经合同签订地工商行政管理部门备案;10.2合同生效时间自合同生效条件全部满足之日起;10.3合同终止条件10.3.1工程竣工验收合格;10.3.2双方协商一致解除合同;10.3.3出现合同约定的终止情形;10.4合同终止时间合同终止条件满足之日起。11.合同附件11.1附件一:安全生产管理制度11.2附件二:安全生产考核标准11.3附件三:安全生产费用明细表12.合同其他约定12.1合同变更任何一方要求变更合同内容的,应书面提出,经双方协商一致后,签订书面变更协议;12.2合同解除出现合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同,并书面通知对方;12.3合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.合同签署13.1合同签署日期2024年4月1日;13.2合同签署地点省市区街道;13.3合同签署人员施工单位代表:建设单位代表:14.合同附件清单14.1附件一:安全生产管理制度14.2附件二:安全生产考核标准14.3附件三:安全生产费用明细表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指除合同双方外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保安全生产,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理介入16.1.1监理单位应具备国家规定的监理资质,负责对施工过程进行全面监理。16.1.2监理单位应按照合同约定和监理规范,对施工质量、进度、安全进行监督。16.2检测介入16.2.1检测机构应具备相应的检测资质,负责对施工材料和工程质量进行检测。16.2.2检测机构应按照国家相关标准和合同约定,出具检测报告。16.3评估介入16.3.1评估机构应具备相应的评估资质,负责对工程进行评估。16.3.2评估机构应按照国家相关标准和合同约定,出具评估报告。16.4咨询服务介入16.4.1咨询服务机构应具备相应的咨询资质,负责提供专业咨询服务。16.4.2咨询服务机构应按照合同约定,提供咨询服务并出具咨询报告。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成合同双方损失的,不承担赔偿责任,但应及时通知合同双方。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,一般不超过合同总价的一定比例。17.2.2若第三方责任限额不足以覆盖损失,合同双方可另行协商确定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与施工单位的划分18.1.1第三方对施工单位进行监理、检测、评估等,对施工单位的施工过程和质量负责。18.1.2施工单位应配合第三方的各项工作,并提供必要的信息和资料。18.2第三方与建设单位的划分18.2.1第三方对建设单位进行咨询服务,协助建设单位监督施工单位的施工过程和质量。18.2.2建设单位应向第三方提供必要的支持和配合,包括但不限于提供工程资料、协调各方关系等。18.3第三方与合同双方的划分18.3.1第三方作为独立的第三方机构或个人,不参与合同双方的合同履行和利益分配。18.3.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。19.第三方介入程序19.1第三方介入前的协商19.1.1合同双方应在合同中明确第三方的介入方式和程序。19.1.2合同双方应就第三方的介入达成一致意见,并签订书面协议。19.2第三方介入后的沟通19.2.1第三方应定期向合同双方汇报工作进展和成果。19.2.2合同双方应就第三方的工作提出意见和建议。19.3第三方介入的终止19.3.2合同双方应就第三方的介入成果进行验收。20.第三方介入费用的承担20.1第三方介入费用由合同双方在合同中约定,一般包括监理费、检测费、评估费、咨询服务费等。20.2第三方介入费用可在合同总价中单独列项,或由合同双方另行协商确定。20.3第三方介入费用按实际发生金额结算,合同双方应按时支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产管理制度要求:详细列明安全生产管理的组织架构、职责分工、规章制度、操作规程等。说明:本附件是合同履行的重要依据,施工单位应严格执行。2.附件二:安全生产考核标准要求:明确安全生产考核的内容、标准、方法、考核周期等。说明:本附件是考核施工单位安全生产水平的重要标准,建设单位和第三方可据此进行考核。3.附件三:安全生产费用明细表要求:详细列明安全生产费用的构成、使用范围、支付方式等。说明:本附件是确保安全生产费用合理使用的重要文件。4.附件四:施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度计划、资源配置、安全生产措施等。说明:本附件是指导施工单位进行施工的重要文件。5.附件五:工程进度计划要求:明确工程各个阶段的进度目标、时间节点、责任人等。说明:本附件是监控工程进度的重要依据。6.附件六:工程款支付计划要求:详细列明工程款支付的时间节点、金额、支付方式等。说明:本附件是确保工程款按时支付的重要文件。7.附件七:合同变更协议要求:详细列明变更内容、变更原因、变更影响、变更双方责任等。说明:本附件是合同履行过程中可能出现的变更事项的书面记录。8.附件八:合同解除协议要求:详细列明解除原因、解除时间、解除双方责任等。说明:本附件是合同履行过程中可能出现的解除事项的书面记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按照合同约定完成工程进度。责任认定标准:按照合同约定,每延迟一天,施工单位应向建设单位支付一定比例的违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,施工单位实际工期延误3个月,则应支付相当于合同总价1%的违约金。2.违约行为:施工单位未按照合同约定完成工程质量。责任认定标准:按照国家相关质量标准,若工程质量不合格,施工单位应返工直至合格,并承担相应的费用。示例说明:若合同约定主体结构工程合格率为95%,实际合格率为90%,则施工单位应返工提高合格率,并承担返工费用。3.违约行为:建设单位未按照合同约定支付工程款。责任认定标准:按照合同约定,每延迟支付一天,建设单位应向施工单位支付一定比例的滞纳金。示例说明:若合同约定工程款支付时间为每月5日,实际支付时间为每月15日,则建设单位应支付相当于工程款0.5%的滞纳金。4.违约行为:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失。责任认定标准:按照合同约定和第三方责任限额,第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方检测报告存在重大失误,导致施工单位返工,则第三方应承担返工费用。全文完。2024年建筑施工安全生产考核合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.安全生产责任3.1安全生产目标3.2安全生产责任主体3.3安全生产管理制度3.4安全生产教育培训4.安全生产措施4.1施工现场安全防护措施4.2施工设备安全措施4.3施工人员安全措施4.4应急预案及处置程序5.安全生产费用5.1安全生产费用总额5.2安全生产费用构成5.3安全生产费用支付方式6.安全生产监督检查6.1监督检查主体6.2监督检查内容6.3监督检查方式6.4监督检查结果处理7.安全生产考核7.1考核指标7.2考核方法7.3考核结果7.4考核结果运用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1安全生产相关文件11.2工程图纸及技术资料11.3其他相关文件12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同其他约定14.1合同签订日期14.2合同份数14.3合同附件份数14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:安全生产管理有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx5678第二条项目概况2.1工程名称市区住宅小区建设项目2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总建筑面积约10万平方米,包括住宅楼、地下车库等配套设施。2.4工程工期自合同签订之日起,工期为24个月。第三条安全生产责任3.1安全生产目标确保施工过程中不发生重大安全事故,实现安全生产零事故。3.2安全生产责任主体甲方为安全生产第一责任人,乙方为安全生产管理责任主体。3.3安全生产管理制度甲方建立健全安全生产管理制度,确保施工过程中的安全管理。3.4安全生产教育培训甲方负责组织施工人员参加安全生产教育培训,提高安全意识。第四条安全生产措施4.1施工现场安全防护措施施工现场设置安全防护设施,包括围栏、警示标志等。4.2施工设备安全措施确保施工设备符合安全标准,定期进行检查和维护。4.3施工人员安全措施施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品,遵守操作规程。4.4应急预案及处置程序制定应急预案,明确事故发生时的处置程序和责任分工。第五条安全生产费用5.1安全生产费用总额安全生产费用总额为人民币100万元。5.2安全生产费用构成包括安全防护设施费用、安全教育培训费用、安全生产管理费用等。5.3安全生产费用支付方式甲方按季度支付安全生产费用,乙方在收到费用后进行使用。第六条安全生产监督检查6.1监督检查主体甲方设立安全生产监督检查小组,负责监督检查工作。6.2监督检查内容包括施工现场安全防护设施、施工设备安全、施工人员安全等。6.3监督检查方式采取定期检查、不定期抽查等方式进行。6.4监督检查结果处理对发现的安全隐患,要求乙方及时整改,并对整改情况进行跟踪复查。第七条安全生产考核7.1考核指标考核指标包括安全生产事故发生率、安全教育培训覆盖率等。7.2考核方法采用定量考核与定性考核相结合的方式。7.3考核结果根据考核结果,对乙方进行奖励或处罚。7.4考核结果运用考核结果作为合同续签、违约责任承担的重要依据。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按照合同约定履行安全生产管理责任,导致安全事故发生。8.1.2乙方未按照合同约定提供安全生产相关文件和资料。8.1.3甲方未按照合同约定支付安全生产费用。8.1.4双方未按照合同约定履行安全生产监督检查和考核义务。8.2违约责任承担8.2.1乙方违反合同约定导致安全事故发生,应承担相应的赔偿责任。8.2.2乙方未提供安全生产相关文件和资料,甲方有权要求乙方补正,并承担相应费用。8.2.3甲方未按时支付安全生产费用,应向乙方支付滞纳金,并承担违约责任。8.2.4双方未履行安全生产监督检查和考核义务,应承担相应的管理责任。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。8.3.2违约赔偿金应在违约行为发生后30日内支付。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序仲裁委员会根据仲裁规则和事实,对争议进行审理,并作出裁决。9.3争议解决地点仲裁地点为市。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满,且项目已按合同要求完成。10.2.2双方协商一致,决定终止合同。10.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.3合同解除条件10.3.1双方协商一致,决定解除合同。10.3.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。第十一条合同附件11.1安全生产相关文件包括但不限于安全生产管理制度、应急预案、安全教育培训记录等。11.2工程图纸及技术资料包括但不限于施工图纸、施工技术规范、施工方案等。11.3其他相关文件包括但不限于合同签订证明、付款凭证、变更协议等。第十二条合同变更12.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议。12.2变更内容变更内容应包括但不限于工程规模、工期、安全生产责任等。12.3变更生效变更协议自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1合同约定的终止条件出现。13.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.1.3双方协商一致,决定解除合同。13.2解除程序一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明理由。13.3解除后果合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程,并结算相关费用。第十四条合同其他约定14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。14.2合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同附件份数合同附件一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,具备相关专业资质和能力的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。第二条第三方职责2.1第三方应根据合同约定,对项目施工过程中的安全生产进行监督管理,确保施工安全。2.2第三方应定期向甲乙双方报告项目安全生产情况,包括但不限于安全检查记录、隐患整改情况等。2.3第三方应参与安全生产会议,对安全生产相关事项提出意见和建议。第三条第三方权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合,包括但不限于施工图纸、施工方案、安全生产记录等。3.2第三方有权对施工现场进行监督检查,发现安全隐患,有权要求甲乙双方立即整改。3.3第三方有权对违反安全生产规定的甲乙双方进行处罚,包括但不限于罚款、停工整改等。第四条第三方义务4.1第三方应按照合同约定,公正、客观、真实地履行职责。4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。4.3第三方应对其提供的服务质量负责,因服务质量问题造成的损失,由第三方承担相应责任。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总金额的10%。5.2第三方的责任限额包括但不限于因其服务不当、违反合同约定等原因造成的损失。5.3第三方责任限额的赔偿,应在责任发生后30日内支付。第六条第三方介入程序6.1第三方介入需经甲乙双方共同协商一致,并向第三方发出邀请函。6.2第三方应在收到邀请函后15日内回复甲乙双方,确认是否接受邀请。6.3第三方接受邀请后,甲乙双方应签订第三方服务协议,明确双方的权利义务。第七条
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论