2025年度环境整治施工合同终止协议2篇_第1页
2025年度环境整治施工合同终止协议2篇_第2页
2025年度环境整治施工合同终止协议2篇_第3页
2025年度环境整治施工合同终止协议2篇_第4页
2025年度环境整治施工合同终止协议2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环境整治施工合同终止协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.双方当事人2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.环境整治施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度与工期4.1施工进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.质量要求与验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.资金管理6.1资金支付方式6.2资金支付进度6.3资金支付条件7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料供应要求7.3材料供应进度8.施工安全与环境保护8.1施工安全要求8.2环境保护要求8.3施工安全与环境保护责任9.合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景本合同签订于2024年,甲方为市区环境整治项目业主单位,乙方为承接该项目的施工方。鉴于甲方对环境整治项目的需求,经双方协商一致,特订立本合同。1.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在环境整治施工过程中的权利义务,确保施工项目的顺利进行,达成双方预期目标。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合双方实际情况制定。第二条双方当事人2.1甲方基本信息甲方名称:市区环境整治项目业主单位法定代表人:注册地址:市区街道号2.2乙方基本信息乙方名称:建筑有限公司法定代表人:注册地址:市区街道号第三条环境整治施工内容3.1施工范围本合同约定的施工范围为市区环境整治项目的全部施工内容,包括但不限于道路、绿化、排水、照明等设施的建设和改造。3.2施工内容具体施工内容详见附件《环境整治施工项目明细表》。3.3施工标准施工质量标准按照国家相关施工规范和标准执行,具体详见附件《施工质量标准明细表》。第四条施工进度与工期4.1施工进度安排施工进度安排详见附件《施工进度计划表》。4.2工期要求本合同约定的工期为自合同签订之日起至2025年12月31日止,共计一年。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。第五条质量要求与验收标准5.1质量要求施工质量必须符合国家相关施工规范和标准,确保工程质量优良。5.2验收标准验收标准详见附件《环境整治施工质量验收标准明细表》。5.3验收程序验收程序按照国家相关验收规范执行,具体详见附件《环境整治施工质量验收程序明细表》。第六条资金管理6.1资金支付方式资金支付方式为分阶段支付,具体详见附件《资金支付计划表》。6.2资金支付进度资金支付进度根据施工进度和工程验收结果进行,具体详见附件《资金支付进度明细表》。6.3资金支付条件资金支付条件为工程进度达到支付节点,且验收合格。第七条材料供应7.1材料供应责任材料供应责任由乙方承担,包括材料采购、运输、保管等。7.2材料供应要求材料供应要求详见附件《材料供应要求明细表》。7.3材料供应进度材料供应进度根据施工进度安排,具体详见附件《材料供应进度明细表》。第八条施工安全与环境保护8.1施工安全要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。具体安全要求如下:严格遵守施工现场的安全操作规程;定期对施工人员进行安全教育培训;配备必要的安全防护设施和设备;对施工现场进行定期安全检查,及时发现并消除安全隐患。8.2环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,具体要求如下:严格执行国家有关环境保护的法律法规;采取措施防止施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染;对施工废弃物进行分类处理,做到无害化处理和资源化利用;施工结束后,对施工场地进行恢复治理,恢复原状。8.3施工安全与环境保护责任如因乙方施工安全或环境保护措施不当导致安全事故或环境污染,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第九条合同变更与解除9.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.2合同解除条件下列情况下,任何一方有权解除合同:另一方严重违约;发生不可抗力事件,致使合同无法履行;经双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序第十条违约责任10.1违约情形工期延误;工程质量不合格;违反安全或环境保护要求;违约付款;违约解除合同。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情节和实际损失确定,最高不超过合同总金额的10%。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非法院另有判决。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、违约解除合同等。12.3合同终止程序第十三条其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件本合同附件包括但不限于《环境整治施工项目明细表》、《施工质量标准明细表》、《施工进度计划表》、《资金支付计划表》、《材料供应要求明细表》、《环境整治施工质量验收标准明细表》、《环境整治施工质量验收程序明细表》等。13.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效日期本合同于2024年X月X日由甲乙双方在市区签订,自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲乙双方提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或关联方。第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入的范围包括但不限于:项目咨询和方案设计;施工监理和进度控制;质量检测和验收;环境保护监测和评估;资金管理和审计。双方同意;第三方具备相应的资质和经验;第三方提供的服务内容符合合同要求;第三方同意按照本合同约定承担相应的责任。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同时,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额为本合同总金额的5%。3.3如第三方提供的服务导致项目延误或质量不合格,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第四条第三方与其他各方的权利义务划分4.1第三方应遵守本合同约定,并按照甲方的要求提供专业服务。4.2甲方有权监督第三方的服务质量,并对第三方的工作提出意见和建议。4.3乙方应积极配合第三方的服务工作,并提供必要的协助。4.4第三方在提供服务过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得泄露商业秘密。第五条第三方介入的流程5.1甲方提出第三方介入的需求,并向乙方通报。5.2乙方同意后,甲方与第三方签订服务合同。5.3第三方按照服务合同约定开展相关工作。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲方承担,具体费用按照服务合同约定执行。6.2如第三方介入导致项目成本增加,甲方有权要求乙方承担相应部分。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止8.1如第三方介入服务不符合合同要求,甲方有权要求乙方终止第三方介入。8.2第三方介入服务结束后,甲方应向乙方提供第三方工作成果的评估报告。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中,应遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方介入服务结束后,保密义务仍然有效。第十条第三方介入的补充条款10.1本合同中对第三方介入的约定为本合同的补充条款,与本合同其他条款具有同等法律效力。10.2如本合同与第三方介入条款发生冲突,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.环境整治施工项目明细表要求:详细列出施工项目的内容、数量、技术要求等。说明:此表为施工内容的详细清单,用于指导施工方进行施工。2.施工质量标准明细表要求:列出各项施工质量标准,包括国家规范、行业标准等。说明:此表用于确保施工质量符合相关标准,为质量验收提供依据。3.施工进度计划表要求:明确施工进度节点,包括开始时间、结束时间、关键里程碑等。说明:此表用于监控施工进度,确保项目按时完成。4.资金支付计划表要求:列出资金支付的时间节点、金额、支付条件等。说明:此表用于规范资金支付流程,确保资金使用的合理性和安全性。5.材料供应要求明细表要求:详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量要求等。说明:此表用于指导材料采购和供应,确保材料符合施工要求。6.环境整治施工质量验收标准明细表要求:列出质量验收的标准和方法,包括验收流程、验收记录等。说明:此表用于规范质量验收流程,确保施工质量符合要求。7.环境整治施工质量验收程序明细表要求:详细描述质量验收的步骤和责任分工。说明:此表用于明确质量验收的责任,确保验收过程的公正性和有效性。8.施工安全要求明细表要求:列出施工现场的安全规定、安全措施等。说明:此表用于指导施工现场的安全管理,确保施工安全。9.环境保护要求明细表要求:列出施工现场的环境保护措施、环保要求等。说明:此表用于指导施工现场的环保工作,确保环境保护。10.第三方服务合同要求:详细约定第三方服务的范围、内容、费用、责任等。说明:此合同为第三方介入服务的法律文件,明确双方权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:未按照合同约定的工期完成施工。责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因工期延误造成的损失,包括但不限于延误期间的工程款利息。示例:乙方未能在合同约定的三个月内完成施工,导致甲方遭受工期延误损失,乙方应支付相应的违约金。2.工程质量不合格违约行为:施工完成的工程未达到合同约定的质量标准。责任认定:乙方应承担违约责任,进行返工或修复,直至工程达到合同约定的质量标准,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方施工的道路路面出现裂缝,经检测不合格,乙方应进行返工修复,并赔偿甲方因此产生的费用。3.违反安全或环境保护要求违约行为:在施工过程中未遵守安全或环境保护要求,造成安全事故或环境污染。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担相应法律责任。示例:乙方在施工过程中未采取有效措施防止粉尘污染,导致周边环境受到污染,乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约付款违约行为:未按照合同约定的支付时间、金额支付工程款。责任认定:违约方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。示例:乙方未在合同约定的付款时间内支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此产生的利息损失。5.违约解除合同违约行为:一方违约导致合同无法履行,另一方选择解除合同。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失,并承担合同解除后的清理费用。示例:乙方严重违约,导致甲方无法继续履行合同,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度环境整治施工合同终止协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.环境整治施工项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同签订背景及依据3.1签订背景3.2签订依据4.合同终止原因及依据4.1终止原因4.2终止依据5.合同终止时间及程序5.1终止时间5.2终止程序6.合同终止后的责任划分6.1双方责任划分6.2第三方责任划分7.环境整治施工项目剩余工程的处理7.1剩余工程概述7.2剩余工程处理方案8.合同终止后的费用结算8.1费用结算原则8.2费用结算方法8.3费用结算时间9.合同终止后的债权债务处理9.1债权债务概述9.2债权债务处理方案10.合同终止后的资料移交10.1资料移交原则10.2资料移交清单11.合同终止后的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同终止后的其他事项12.1双方承诺事项12.2合同终止后的保密条款13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X环境整治有限公司乙方:X施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543212.环境整治施工项目概况2.1项目名称2024年度城市公园环境整治项目2.2项目地点上海市区公园2.3项目规模项目总面积为平方米,包括绿化带、步行道、景观设施等。2.4项目内容包括公园绿化升级、步行道铺设、景观设施增设及维护等。3.合同签订背景及依据3.1签订背景鉴于甲方需要对城市公园进行环境整治,提高公园环境质量,双方经友好协商,决定签订本合同。3.2签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。4.合同终止原因及依据4.1终止原因因甲方原因,包括但不限于资金问题、项目调整等,导致项目无法继续进行。4.2终止依据根据《中华人民共和国合同法》第九十四条,合同一方在履行合同过程中,因不可抗力或一方违约,经对方同意,可以解除合同。5.合同终止时间及程序5.1终止时间本合同自2024年X月X日起终止。5.2终止程序双方应在合同终止前X日内书面通知对方,并共同协商确定终止事宜。6.合同终止后的责任划分6.1双方责任划分甲方负责承担合同终止前已发生的费用,并按照合同约定支付乙方相应的款项。6.2第三方责任划分若因第三方原因导致合同终止,双方应根据实际情况协商解决,责任划分按照相关法律法规执行。7.合同终止后的费用结算7.1费用结算原则费用结算以实际发生为准,双方应按照合同约定进行结算。7.2费用结算方法双方应在合同终止后X日内,按照合同约定的结算方法进行费用结算。7.3费用结算时间费用结算完成后,双方应在X日内办理款项支付手续。8.合同终止后的费用结算8.1费用结算原则8.1.1本合同终止后的费用结算,应遵循公平、合理、透明的原则,确保双方权益不受侵害。8.1.2费用结算应基于双方在合同有效期内实际发生的成本和收益,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。8.2费用结算方法8.2.1乙方应根据甲方提供的工程量清单和实际完成情况,编制结算报表。8.2.2双方应在合同终止后X日内,对乙方提交的结算报表进行审核。8.2.3经双方确认的结算报表,作为最终结算依据,乙方应在X日内向甲方提交支付申请。8.3费用结算时间8.3.1双方应在合同终止后X日内完成费用结算。8.3.2如遇特殊情况,经双方协商一致,可适当延长结算时间。9.合同终止后的债权债务处理9.1债权债务概述9.1.1合同终止后,双方原有的债权债务关系应予以清理。9.1.2双方应就合同终止前的债权债务进行确认和结算。9.2债权债务处理方案9.2.1双方应在本合同终止后X日内,对债权债务进行清单编制。9.2.2双方应根据清单进行核对,并在X日内完成债权债务的确认。9.2.3对于确认的债权债务,双方应按照合同约定或协商一致的方式进行处理。10.合同终止后的资料移交10.1资料移交原则10.1.1双方应按照合同约定和法律法规的要求,及时、完整地移交相关资料。10.2资料移交清单工程设计文件施工图纸施工记录材料检验报告质量检验报告安全生产记录环保监测报告其他相关资料11.合同终止后的争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同终止后的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为上海市仲裁委员会。12.合同终止后的其他事项12.1双方承诺事项12.1.1双方承诺在本合同终止后,继续履行合同约定的保密义务。12.2合同终止后的保密条款12.2.1双方对本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1本合同因约定的终止条件成就或双方协商一致解除时终止。14.合同附件甲方提供的项目需求文件双方签订的补充协议其他与合同相关的文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所指的第三方,是指除合同双方外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方提供专业服务,甲方或乙方有权邀请第三方介入。15.2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行质量、效率和安全。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定16.1.1第三方责任限额应参照其提供服务的性质、范围、难度等因素合理设定。16.1.2第三方责任限额应由甲方或乙方与第三方在合同中明确约定。16.2第三方责任限额的调整16.2.1在合同履行过程中,如第三方责任限额需要调整,应由合同双方与第三方协商一致后进行。17.第三方责权利界定17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,独立开展其提供的服务工作。17.1.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,按时、按质完成其提供的服务。17.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。17.3第三方责任17.3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方责任限额内的损失,由第三方自行承担;超出责任限额的部分,由合同双方根据实际情况协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方的关系甲方作为委托方,有权对第三方提供的服务进行监督和管理,并对第三方的工作成果承担最终责任。18.2乙方与第三方的关系乙方作为合同另一方,应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同当事人,应按照合同约定履行各自的义务,并承担相应的责任。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请19.1.1甲方或乙方需向对方提出第三方介入的申请,并说明介入的原因、目的及第三方的基本情况。19.1.2双方应在X日内对第三方介入申请进行审核,并作出是否同意的决定。19.2第三方介入的确认19.2.1双方同意第三方介入后,应与第三方签订补充协议,明确各方权利义务。19.2.2第三方应在X日内向甲乙双方提交服务方案和收费标准。19.3第三方介入的实施19.3.1第三方应按照合同约定和补充协议,开展其提供的服务工作。19.3.2甲乙双方应按照合同约定和补充协议,对第三方的工作进行监督和管理。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1第三方已完成其提供的服务工作。20.1.2合同履行完毕或提前终止。20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方应在第三方完成其提供的服务工作后,进行验收。20.2.2验收合格后,双方应与第三方签订终止协议,明确各方责任。20.3第三方介入的后续处理20.3.1第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定和补充协议,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件要求:复印件须加盖双方公章,证明双方合法注册。2.附件二:项目设计文件及施工图纸要求:设计文件应包含项目

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论