2024版外墙涂料分包简单合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版外墙涂料分包简单合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.3工程地点1.4工程日期2.工程质量2.1质量标准2.2质量验收2.3质量保证3.工程量及价格3.1工程量清单3.2单价及总价3.3价格调整4.工程进度与支付4.1工程进度计划4.2付款方式及时间4.3进度款支付4.4竣工结算5.分包商责任5.1施工组织与管理5.2材料与设备5.3人员管理5.4安全防护6.发包人责任6.1现场管理6.2协调与配合6.3工程变更6.4工程保护7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1分包商违约8.2发包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同的保管与复印件11.1合同正本11.2合同副本11.3合同复印件12.信息与保密12.1信息交换12.2保密内容12.3保密期限13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______1.2分包工程范围分包商同意按照发包人的要求，完成外墙涂料的施工，包括但不限于涂料的采购、施工、验收等。1.3工程地点工程地点位于_______（具体地址）。1.4工程日期本合同约定的工程日期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二条工程质量2.1质量标准分包商应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量符合发包人的要求。2.2质量验收工程完成后，分包商应按照合同约定的标准进行自检，并将验收报告提交给发包人。发包人将在收到验收报告后的_______天内进行验收，并在验收合格后支付剩余款项。2.3质量保证分包商应对其施工的工程质量承担责任，如发生质量问题，分包商应负责修复，并承担由此产生的一切费用。第三条工程量及价格3.1工程量清单分包商应根据发包人提供的设计图纸和工程量清单，编制详细的施工方案和工程量清单，并提交给发包人审批。3.2单价及总价本工程的单价为每平方米_______元，总价为_______元。3.3价格调整如因市场行情变化或其他不可抗力因素导致材料价格波动，双方可协商调整单价和总价。第四条工程进度与支付4.1工程进度计划分包商应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并提交给发包人。4.2付款方式及时间本合同的付款方式为进度付款，付款时间为每完成一个阶段的工程后，发包人验收合格后支付该阶段工程款的_______%。4.3进度款支付发包人应在验收合格后的_______天内支付进度款。4.4竣工结算工程完成后，分包商应向发包人提交完整的工程决算报告，发包人将在收到报告后的_______天内进行审核，并在审核无误后支付剩余款项。第五条分包商责任5.1施工组织与管理分包商应具备相应的施工资质，并按照合同约定的标准进行施工。分包商应保证施工过程中的安全、环保和质量。5.2材料与设备分包商应按照发包人的要求采购施工所需的材料和设备，并保证其质量。5.3人员管理分包商应具备合格的施工人员，并负责对施工人员进行培训和管理。5.4安全防护分包商应按照相关法律法规和发包人的要求，做好施工现场的安全防护工作。第六条发包人责任6.1现场管理发包人应负责施工现场的管理，确保施工现场的顺利进行。6.2协调与配合发包人应负责协调与施工相关的各方，确保施工的顺利进行。6.3工程变更如发包人需对工程进行变更，应提前通知分包商，并按照合同约定的方式进行变更。6.4工程保护发包人应对已经完成的工程进行保护，防止因发包人的原因导致工程损失。第八条违约责任8.1分包商违约如分包商未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，视为违约。分包商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包人的损失等。8.2发包人违约如发包人未能按照合同约定的付款时间、付款金额等要求支付款项，视为违约。发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿分包商的损失等。8.3违约赔偿违约一方应按照合同约定的违约金比例支付给对方违约金。违约金不足以弥补损失的，违约一方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，应提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼任何一方对仲裁裁决不服的，可以在收到仲裁裁决书之日起_______天内向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件工程完成后，双方履行完毕合同约定的义务，本合同终止。10.3合同解除条件如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。第十一条合同的保管与复印件11.1合同正本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.2合同副本合同副本应由双方分别保管，并不得外泄。11.3合同复印件任何一方不得擅自制作合同复印件，如需使用，应经双方书面同意。第十二条信息与保密12.1信息交换12.2保密内容双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。12.3保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件本合同的附件包括但不限于工程量清单、材料采购清单、施工方案等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出外墙涂料工程的各项工程量，包括涂料的种类、数量、面积等。附件二：材料采购清单详细列出施工所需材料的名称、品牌、规格、数量、单价等。附件三：施工方案详细描述施工的具体步骤、工艺、时间安排等。附件四：安全防护措施方案详细列出施工现场的安全防护措施，包括安全设施、安全培训、应急预案等。附件五：质量保证措施方案详细描述分包商为确保工程质量所采取的措施，包括质量检测、质量控制等。附件六：进度计划详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、完成工程量等。附件七：付款申请表用于分包商向发包人申请付款的表格，包括付款金额、付款理由等。附件八：验收报告用于记录工程验收的结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定的工期完成工程。2.分包商未能按照合同约定的质量标准完成工程。3.分包商未能按照合同约定的安全标准进行施工。4.发包人未能按照合同约定的付款时间支付款项。5.发包人未能提供合格的施工场地或施工条件。违约责任认定标准：1.分包商违约：分包商应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因违约导致的发包人损失的赔偿责任。2.发包人违约：发包人应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因违约导致的分包商损失的赔偿责任。示例说明：如果分包商未能在合同约定的时间内完成工程，属于违约行为。分包商应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因工期延误导致的发包人损失的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同双方，即分包商和发包人。2.分包商：指承担外墙涂料工程施工的乙方。3.发包人：指委托分包商进行外墙涂料工程施工的甲方。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.