2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议3篇_第1页
2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议3篇_第2页
2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议3篇_第3页
2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议3篇_第4页
2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩71页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同目的1.3合同双方2.工程概况2.1工程地点2.2工程范围2.3工程规模2.4工程进度3.迁改方案3.1迁改原则3.2迁改内容3.3迁改时间表3.4迁改费用4.施工协调4.1协调机构4.2协调职责4.3协调会议4.4协调文件5.质量要求5.1材料要求5.2工程质量标准5.3质量检验5.4质量保证6.安全要求6.1安全责任6.2安全措施6.3安全培训6.4事故处理7.环保要求7.1环保责任7.2环保措施7.3环保验收8.费用及支付8.1费用构成8.2支付方式8.3付款时间8.4付款条件9.期限与延误9.1合同期限9.2违约责任9.3延期处理10.保险10.1保险责任10.2保险范围10.3保险费用10.4保险理赔11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同终止与生效14.1终止条件14.2终止程序14.3生效日期14.4生效条件第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1术语定义1.1.1“甲方”指委托迁改和施工协调的电力设施建设单位。1.1.2“乙方”指承担迁改和施工协调工作的电力设施迁改与施工协调单位。1.1.3“电力设施”指涉及迁改的各类电力设备、线路、杆塔等。1.1.4“迁改工程”指因工程建设需要进行的电力设施迁移和改造工程。1.1.5“施工协调”指在迁改工程过程中,乙方对相关施工单位的协调和管理。1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在电力设施迁改与施工协调过程中的权利、义务和责任,确保迁改工程顺利进行。1.3合同双方1.3.1甲方全称:_______1.3.2甲方地址:_______1.3.3乙方全称:_______1.3.4乙方地址:_______第二条工程概况2.1工程地点:_______2.2工程范围:_______2.3工程规模:_______2.4工程进度:2.4.1迁改工程:_______2.4.2施工协调:_______第三条迁改方案3.1迁改原则:3.1.1合理、经济、安全、可靠3.1.2尽量减少对周边环境的影响3.2迁改内容:3.2.1电力线路迁改3.2.2杆塔拆除与重建3.2.3电缆敷设与接续3.3迁改时间表:_______3.4迁改费用:_______第四条施工协调4.1协调机构:4.1.1甲方代表:_______4.1.2乙方代表:_______4.2协调职责:4.2.1甲方代表负责协调迁改工程的整体进度和质量管理。4.2.2乙方代表负责协调施工单位的工作,确保施工质量和进度。4.3协调会议:4.3.1定期召开协调会议,讨论解决施工过程中的问题。4.3.2协调会议时间:_______4.4协调文件:4.4.1协调会议纪要4.4.2施工方案4.4.3工程变更通知第五条质量要求5.1材料要求:5.1.1使用的材料必须符合国家相关标准和规定。5.1.2材料供应商必须具备相应的资质证书。5.2工程质量标准:5.2.1达到国家相关工程质量标准。5.2.2工程质量检验合格。5.3质量检验:5.3.1定期进行质量检验,确保工程质量。5.3.2检验结果记录在案,存档备查。5.4质量保证:5.4.1乙方对工程质量承担连带责任。5.4.2甲方对乙方提供的工程质量承担监督责任。第六条安全要求6.1安全责任:6.1.1甲方负责施工过程中的安全管理和监督。6.1.2乙方负责施工过程中的安全生产。6.2安全措施:6.2.1制定安全操作规程,确保施工安全。6.2.2配备必要的安全防护设施和用品。6.3安全培训:6.3.1对施工人员进行安全培训,提高安全意识。6.3.2培训记录存档备查。6.4事故处理:6.4.1发生事故时,立即启动应急预案。6.4.2及时报告事故情况,进行调查和处理。第七条环保要求7.1环保责任:7.1.1甲方负责迁改工程过程中的环境保护。7.1.2乙方负责施工过程中的环境保护。7.2环保措施:7.2.1采取有效措施,减少施工对环境的影响。7.2.2建立环境保护管理制度。7.3环保验收:7.3.1完成迁改工程后,进行环保验收。7.3.2验收合格后方可投入使用。第八条费用及支付8.1费用构成8.1.1迁改工程费用8.1.2施工协调费用8.1.3其他相关费用8.2支付方式8.2.1乙方应按月向甲方提交费用结算单。8.2.2甲方应在收到结算单后____个工作日内支付相应费用。8.3付款时间8.3.1首付款:合同签订后____个工作日内支付。8.3.2进度款:根据工程进度分期支付。8.3.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付。8.4付款条件8.4.1乙方完成相应工作并提交合格报告。8.4.2甲方对乙方完成的工作满意并确认无误。第九条期限与延误9.1合同期限9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。9.2违约责任9.2.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。9.2.2违约方应支付违约金,违约金金额为_____%。9.3延期处理9.3.1任何一方因不可抗力导致工期延误,应及时通知对方,并说明延误原因。9.3.2双方应协商解决工期延误问题,必要时可调整合同期限。第十条保险10.1保险责任10.1.1甲方应为其所有财产投保相应的保险。10.1.2乙方应为其施工人员投保人身意外伤害保险。10.2保险范围10.2.1甲方保险范围包括但不限于:财产损失、责任险等。10.2.2乙方保险范围包括但不限于:施工人员人身意外伤害。10.3保险费用10.3.1保险费用由各自承担。10.4保险理赔10.4.1发生保险事故后,应及时向保险公司报案。10.4.2双方应积极配合保险公司进行理赔。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方争议事项。11.2.2双方应在收到争议通知后____个工作日内提交书面答辩。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。第十二条合同变更12.1变更程序12.1.1变更合同应经双方协商一致。12.1.2变更内容应以书面形式明确约定。12.2变更内容12.2.1变更工程范围、进度、费用等。12.2.2变更合同期限、违约责任等。12.3变更生效12.3.1变更合同自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同应以书面形式通知对方。13.3解除后果13.3.1解除合同后,双方应按照约定结算费用。13.3.2解除合同后,双方应相互返还已提供的财产和费用。第十四条合同终止与生效14.1终止条件14.1.1合同期限届满。14.1.2双方协商一致终止合同。14.1.3一方严重违约,另一方解除合同。14.2终止程序14.2.1终止合同应以书面形式通知对方。14.3生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4生效条件14.4.1双方签字盖章。14.4.2合同内容合法、有效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”是指在甲方、乙方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于咨询公司、监理机构、检测机构、评估机构、项目管理公司等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托第三方参与合同相关活动。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2提供专业意见和技术支持。15.2.3监督和检查合同履行的合规性。16.第三方介入的流程16.1第三方选择16.1.1甲方或乙方应选择具有相应资质和能力的第三方。16.1.2第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方委托16.2.1甲方或乙方应与第三方签订委托协议,明确委托事项、权利、义务和责任。16.2.2委托协议应与本合同内容一致。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在本合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额应根据委托协议约定,一般不得超过____万元。17.2责任保险17.2.1第三方应购买相应的责任保险,以保障其在履行职责过程中可能发生的损失。17.2.2保险金额应足以覆盖第三方可能承担的责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方报告其工作进展和发现的问题。18.1.2甲方对第三方的工作成果负有最终验收责任。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应向乙方提供所需的技术支持和服务。18.2.2乙方应配合第三方的工作,并提供必要的条件。18.3第三方与施工方18.3.1第三方应对施工方的工作进行监督,确保施工质量符合合同要求。18.3.2施工方应遵守第三方的监督和指导。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入的额外条款应由甲方或乙方与第三方在委托协议中约定,包括但不限于:19.1.1第三方的职责范围。19.1.2第三方的报告和沟通要求。19.1.3第三方的保密义务。19.1.4第三方的责任免除条件。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更应经甲方、乙方和第三方协商一致,并形成书面文件。20.2合同变更的生效条件同本合同第十二条。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决方式同本合同第十一条。21.2第三方介入的争议解决程序同本合同第十一条。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件同本合同第十三条。22.2第三方介入的终止程序同本合同第十三条。23.第三方介入的记录和报告23.1第三方应定期向甲方和乙方提交工作进展报告和发现的问题。23.2甲方和乙方应妥善保存第三方的报告和记录。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本要求:正式的合同文本,包含所有条款和条件,双方签字盖章。说明:合同文本是合同的主体,所有附件均需与合同文本一致。2.委托协议要求:明确第三方介入的细节,包括职责、权利、义务和责任限额。说明:委托协议是第三方介入的基础文件,需双方和第三方共同签署。3.工程设计图纸要求:详细的设计图纸,包括电力设施的位置、尺寸、材料等。说明:设计图纸是施工的依据,需确保准确无误。4.施工方案要求:详细的施工方案,包括施工步骤、时间表、质量标准等。说明:施工方案是施工的指导文件,需确保施工顺利进行。5.质量检验报告要求:由第三方或甲方组织进行的质量检验报告。说明:质量检验报告是确保施工质量的重要文件。6.安全生产记录要求:记录施工过程中的安全生产情况,包括事故、隐患等。说明:安全生产记录是保障施工人员安全的重要文件。7.环保验收报告要求:环保验收合格后的报告,包括环保措施和验收结果。说明:环保验收报告是确保施工符合环保要求的文件。8.费用结算单要求:详细的费用结算单,包括各项费用的明细和计算方法。说明:费用结算单是双方结算费用的依据。9.违约通知要求:书面形式的违约通知,明确违约事实和责任。说明:违约通知是启动违约责任认定的文件。10.争议解决文件要求:争议解决过程中的文件,包括协商记录、调解协议等。说明:争议解决文件是解决合同争议的记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按时支付费用。未提供必要的施工条件。未按照合同要求进行工程验收。1.2乙方违约:未按时完成迁改工程或施工协调工作。工程质量不符合合同要求。施工过程中发生安全事故。1.3第三方违约:未按时完成委托工作。提供的咨询或服务不符合合同要求。2.责任认定标准:2.1违约责任认定应基于事实和合同条款。2.2违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:3.1甲方未按时支付费用:乙方有权暂停工作,并要求甲方支付滞纳金。如甲方故意拖延付款,乙方有权解除合同并要求赔偿。3.2乙方未按时完成迁改工程:乙方应承担违约责任,并支付相应违约金。如乙方未按时完成工程导致甲方遭受损失,乙方应赔偿损失。3.3第三方未按时完成委托工作:第三方应承担违约责任,并支付相应违约金。如第三方未按时完成工作导致甲方或乙方遭受损失,第三方应赔偿损失。全文完。2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议1本合同目录一览第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式第二条迁改工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设周期第三条迁改工程范围及内容3.1电力设施迁改范围3.2电力设施迁改内容3.3迁改工程图纸及资料第四条施工协调原则4.1协调原则4.2协调方式4.3协调期限第五条迁改工程进度安排5.1迁改工程进度计划5.2进度调整及审批5.3违约责任第六条迁改工程质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量问题处理第七条迁改工程安全要求7.1安全标准7.2安全责任7.3安全措施第八条工程费用及支付方式8.1工程费用构成8.2费用支付方式8.3付款时间及节点第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间第十三条不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理第十四条其他14.1协议附件14.2协议修订14.3协议解除14.4协议解释权第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称:1.1.1甲方(迁改方):[甲方全称]1.1.2乙方(施工方):[乙方全称]1.2协议双方法定代表人:1.2.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3协议双方联系方式:1.3.1甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.3.2甲方联系电话:[甲方联系电话]1.3.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.3.4乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条迁改工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述,如:1000平方米]2.4工程建设内容:2.4.1电力线路迁改2.4.2变电站设备迁改2.4.3电缆敷设2.4.4其他相关设施迁改2.5工程建设周期:2.5.1工程开工日期:[具体日期]2.5.2工程竣工日期:[具体日期]第三条迁改工程范围及内容3.1电力设施迁改范围:3.1.1迁改电力线路3.1.2迁改变电站3.1.3迁改电缆3.1.4迁改其他电力设施3.2电力设施迁改内容:3.2.1线路迁改长度:[具体长度]3.2.2变电站设备数量:[具体数量]3.2.3电缆敷设总长度:[具体长度]3.2.4其他设施迁改情况3.3迁改工程图纸及资料:3.3.1提供迁改工程图纸3.3.2提供迁改工程相关资料第四条施工协调原则4.1协调原则:4.1.1尊重合同约定4.1.2保证工程进度4.1.3保障工程质量4.1.4安全第一4.2协调方式:4.2.1定期召开协调会议4.2.2及时沟通信息4.2.3特殊情况临时协调4.3协调期限:4.3.1协调会议每月至少召开一次4.3.2特殊情况可随时召开第五条迁改工程进度安排5.1迁改工程进度计划:5.1.1各阶段工期安排5.1.2各阶段工作内容5.2进度调整及审批:5.2.1因不可抗力等原因导致进度延误,需提前5个工作日书面通知对方5.2.2进度调整需经双方同意并签订补充协议5.3违约责任:5.3.1甲方未按约定提供迁改工程图纸及资料,导致工程延误,应承担相应责任5.3.2乙方未按约定完成迁改工程,应承担相应责任第六条迁改工程质量要求6.1质量标准:6.1.1符合国家及行业标准6.1.2达到设计要求6.2质量验收:6.2.1乙方完成迁改工程后,甲方进行验收6.2.2验收合格后方可投入使用6.3质量问题处理:6.3.1发生质量问题,双方应及时协商解决6.3.2乙方应承担因质量问题造成的损失第七条迁改工程安全要求7.1安全标准:7.1.1符合国家及行业标准7.1.2达到设计要求7.2安全责任:7.2.1乙方负责迁改工程施工过程中的安全管理工作7.2.2甲方负责提供必要的安全保障条件7.3安全措施:7.3.1乙方应制定安全施工方案7.3.2乙方应配备必要的安全防护设施7.3.3乙方应定期进行安全检查第八条工程费用及支付方式8.1工程费用构成:8.1.1材料费8.1.2人工费8.1.3施工机械使用费8.1.4测量勘察费8.1.5临时设施费8.1.6其他费用8.2费用支付方式:8.2.1乙方提交发票及付款申请单8.2.2甲方审核无误后,按合同约定支付8.3付款时间及节点:8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付8.3.2进度款:每月支付一次,具体时间节点根据工程进度确定8.3.3验收合格后支付尾款:工程验收合格后10个工作日内支付第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3诉讼解决9.2争议解决程序:9.2.1双方应友好协商解决争议9.2.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁9.2.3仲裁委员会的裁决为终局裁决9.3争议解决费用:9.3.1双方协商解决,费用由败诉方承担9.3.2仲裁解决,仲裁费用由败诉方承担第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1乙方未按约定时间完成迁改工程10.1.2乙方提供的迁改工程质量不合格10.1.3乙方未按约定进行安全施工10.1.4甲方未按约定支付工程款10.2违约责任承担:10.2.1乙方未按时完成迁改工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1‰作为违约金10.2.2乙方提供的迁改工程质量不合格,乙方应无条件返工或修复,直至合格,并承担因此产生的费用10.2.3乙方未按约定进行安全施工,造成安全事故,乙方应承担全部责任10.2.4甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金,并赔偿因此造成的损失10.3违约赔偿:10.3.1任何一方违约,对方有权要求违约方支付违约金10.3.2违约金不足以弥补损失的,对方有权要求赔偿损失第十一条保密条款11.1保密内容:11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密11.1.2双方在履行合同过程中知悉的对方技术秘密11.2保密义务:11.2.1双方应对保密内容严格保密,不得泄露给任何第三方11.2.2保密义务不因合同终止而解除11.3保密期限:11.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:12.1.1双方签订书面协议12.1.2双方签字盖章12.1.3合同约定的其他条件12.2合同生效时间:12.2.1双方签字盖章之日起生效12.3合同终止条件:12.3.1合同约定的终止条件12.3.2合同履行完毕12.3.3双方协商一致解除合同12.4合同终止时间:12.4.1合同约定的终止时间12.4.2合同履行完毕之日12.4.3双方协商一致解除合同之日第十三条不可抗力13.1不可抗力定义:13.1.1因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况13.2不可抗力处理:13.2.1发生不可抗力,应及时通知对方13.2.2不可抗力导致合同无法履行,双方协商解决13.2.3因不可抗力导致的损失,由双方合理分担第十四条其他14.1协议附件:14.1.1电力设施迁改工程图纸14.1.2电力设施迁改工程相关资料14.2协议修订:14.2.1协议的修订需经双方协商一致14.2.2修订后的协议具有同等法律效力14.3协议解除:14.3.1双方协商一致解除合同14.3.2因不可抗力导致合同无法履行,可解除合同14.4协议解释权:14.4.1本协议的解释权归签订双方共同所有第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方达成协议、提供专业服务或解决争议而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的:2.1.1协助甲乙双方就合同条款进行协商和解释2.1.2提供专业技术服务,如设计、施工、监理等2.1.3解决合同履行过程中的争议和纠纷2.2第三方介入的方式:2.2.1以独立第三方身份介入,提供中立意见和解决方案2.2.2作为甲乙双方共同指定的专家或顾问参与2.2.3作为仲裁机构或调解机构介入争议解决第三条第三方责任和权利3.1第三方责任:3.1.1第三方应根据合同约定或法律法规的要求,履行其职责和义务3.1.2第三方在提供专业服务过程中,应保证服务的质量和专业性3.1.3第三方在争议解决过程中,应公平公正,维护甲乙双方的合法权益3.2第三方权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料3.2.2第三方有权要求甲乙双方配合其工作,包括但不限于提供场地、设备等3.2.3第三方有权根据合同约定和实际情况收取服务费用第四条第三方介入的合同约定4.1第三方介入的具体条款应在合同中明确约定,包括:4.1.1第三方的名称、资格和资质4.1.2第三方的职责和义务4.1.3第三方的权利和报酬4.1.4第三方的介入方式和工作流程4.2第三方介入的合同附件应包括:4.2.1第三方服务协议4.2.2第三方介入的工作计划4.2.3第三方介入的费用预算第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额应在合同中明确约定,包括:5.1.1第三方因自身过错导致甲乙双方损失的赔偿限额5.1.2第三方因不可抗力导致甲乙双方损失的免责条款5.2.1第三方提供服务的性质和风险5.2.2第三方服务的市场价值5.2.3甲乙双方的承受能力第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系:6.1.1第三方与甲乙双方均为独立主体,彼此之间不存在隶属关系6.1.2第三方的工作成果归甲乙双方共有,但第三方有权要求获得相应的报酬6.2第三方与其他各方的责任划分:6.2.1第三方对甲乙双方的责任仅限于合同约定和法律法规的规定6.2.2甲乙双方对第三方提供的服务有监督和管理的权利6.2.3第三方对甲乙双方的其他第三方(如供应商、分包商等)不承担责任第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更:7.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意7.1.2变更后的协议应作为合同附件7.2第三方介入的解除:7.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意7.2.2解除后的协议应作为合同附件第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式:8.1.1双方协商解决8.1.2仲裁解决8.1.3诉讼解决8.2第三方介入的争议解决程序:8.2.1双方应友好协商解决争议8.2.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁8.2.3仲裁委员会的裁决为终局裁决第九条本合同与第三方协议的冲突9.1本合同与第三方协议的内容冲突时,以本合同为准9.2第三方协议的变更或解除,不影响本合同的效力第十条本合同的解释权10.1本合同的解释权归签订双方共同所有第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.电力设施迁改工程图纸要求:详细标注迁改范围、线路走向、设备规格等信息说明:图纸应为正式工程图纸,由具有相应资质的设计单位提供2.电力设施迁改工程相关资料要求:包括地质勘察报告、环境影响评估报告、安全评估报告等说明:相关资料应真实、准确,符合国家及行业标准3.第三方服务协议要求:明确第三方服务内容、职责、权利、报酬等说明:协议应由第三方与甲乙双方签订,确保第三方服务符合合同要求4.第三方介入的工作计划要求:详细列出第三方介入的时间表、工作流程、预期成果等说明:工作计划应具有可操作性,确保第三方工作有序进行5.第三方介入的费用预算要求:详细列出第三方服务费用构成、支付方式等说明:费用预算应合理,确保第三方服务费用与实际相符6.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、费用等说明:协议应由甲乙双方与第三方(如仲裁机构)签订,确保争议得到公正解决7.违约责任认定协议要求:明确违约行为、责任认定标准、赔偿方式等说明:协议应由甲乙双方签订,确保违约行为得到及时处理说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:要求:乙方未按时完成迁改工程责任认定:乙方每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1‰作为违约金示例:若合同总价款为100万元,乙方延误5天,则应支付5000元违约金2.违约行为:要求:乙方提供的迁改工程质量不合格责任认定:乙方应无条件返工或修复,直至合格,并承担因此产生的费用示例:若因乙方原因导致返工,返工费用为10万元,则乙方应承担10万元费用3.违约行为:要求:乙方未按约定进行安全施工责任认定:乙方应承担全部安全事故责任,包括但不限于赔偿损失、承担罚款等示例:若因乙方安全施工不当导致安全事故,造成100万元损失,则乙方应承担全部责任4.违约行为:要求:甲方未按约定支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款违约金,并赔偿因此造成的损失示例:若甲方逾期付款,违约金为每天1万元,则甲方应支付违约金及赔偿损失5.违约行为:要求:第三方未履行合同义务责任认定:第三方应根据合同约定和法律法规承担相应责任示例:若第三方未按时提供专业服务,则应向甲乙双方支付违约金全文完。2024水电工程电力设施迁改与施工协调协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.迁改工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.迁改工程责任划分3.1迁改工程实施主体3.2迁改工程监督主体3.3迁改工程协调主体4.施工协调职责4.1协调主体职责4.2施工单位职责4.3监督单位职责5.工程进度安排5.1施工计划5.2进度控制措施5.3进度调整机制6.质量要求与标准6.1质量控制要求6.2质量检测标准6.3质量责任7.工程安全措施7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3应急预案8.工程费用及支付8.1工程费用构成8.2费用支付方式8.3费用结算与审计9.工程验收与移交9.1验收标准9.2验收程序9.3工程移交手续10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2合同变更与补充13.3合同附件14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3协议双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、地址、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、地址、电子邮箱等]第二条迁改工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:总长度、总面积、总容量等]2.4工程内容[工程具体内容描述,如:电力线路迁改、设备安装、基础施工等]第三条迁改工程责任划分3.1迁改工程实施主体甲方负责迁改工程的总体规划和实施,包括但不限于工程设计、施工组织、物资采购等。3.2迁改工程监督主体乙方负责迁改工程的监督管理,确保工程按计划、按质量要求进行。3.3迁改工程协调主体双方共同设立协调小组,负责协调解决迁改工程实施过程中的各类问题。第四条施工协调职责4.1协调主体职责(1)制定施工协调计划;(2)组织召开施工协调会议;(3)协调解决施工过程中的争议;(4)监督施工进度和质量;(5)处理施工过程中的突发事件。4.2施工单位职责(1)按照工程设计图纸和施工方案进行施工;(2)确保施工安全、文明施工;(3)按时完成施工任务;(4)对施工过程中的质量问题负责;(5)配合协调小组的工作。4.3监督单位职责(1)对施工单位进行监督检查;(2)对施工质量进行检测;(3)对施工进度进行跟踪;(4)对施工安全进行监督;(5)对施工过程中发现的问题提出整改意见。第五条工程进度安排5.1施工计划根据工程实际情况,制定详细的施工计划,包括各阶段的开始时间和结束时间。5.2进度控制措施(1)明确各阶段任务目标;(2)加强施工过程中的沟通协调;(3)优化施工资源配置;(4)定期检查施工进度;(5)及时调整施工计划。5.3进度调整机制如因不可抗力等因素导致工程进度延误,双方应协商调整施工计划,确保工程按期完成。第六条质量要求与标准6.1质量控制要求工程质量应符合国家相关标准和规范要求。6.2质量检测标准施工过程中,应按照国家相关标准进行质量检测,确保工程质量合格。6.3质量责任甲方、乙方、施工单位应按照各自的职责,对工程质量负责。如发现质量问题,应及时整改,直至合格为止。第七条工程安全措施7.1安全生产责任制明确各方的安全生产责任,建立健全安全生产管理制度。7.2安全防护措施(1)施工区域设置安全警示标志;(2)施工人员佩戴安全防护用品;(3)施工现场设置安全防护设施;(4)定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患;(5)制定应急预案,应对突发事件。第一部分:合同如下:第八条工程费用及支付8.1工程费用构成工程费用包括但不限于设计费、材料费、施工费、监理费、验收费、不可预见费等。8.2费用支付方式工程费用支付采用分期付款方式,具体如下:(1)开工前支付合同总价的20%作为预付款;(2)每完成工程量一定比例后,支付相应比例的进度款;(3)工程验收合格后支付合同总价的40%;(4)工程交付使用后一年内支付合同总价的20%;(5)保修期满后支付剩余的20%。8.3费用结算与审计工程费用结算应依据工程量清单和合同约定进行,由第三方审计机构进行审计。第九条工程验收与移交9.1验收标准工程验收应按照国家相关标准和规范进行,包括但不限于设计标准、施工质量标准、安全标准等。9.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段:(1)初步验收:在工程完工后,由施工单位组织自检,并向甲方提交自检报告;(2)最终验收:由甲方组织,乙方、施工单位、监理单位共同参与,对工程进行全面验收。9.3工程移交手续验收合格后,甲方应在5个工作日内办理工程移交手续,包括但不限于工程资料移交、设施设备移交等。第十条违约责任10.1违约情形(1)未按合同约定的时间完成工程;(2)工程质量不符合约定;(3)未按合同约定支付工程款;(4)未按合同约定履行其他义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院裁决。第十一条争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决机构[仲裁机构名称],仲裁地点为[仲裁地点]。11.3争议解决程序仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约;(3)经双方协商一致解除。12.3合同解除程序合同解除需书面通知对方,并经双方签字确认。第十三条其他约定事项13.1不可抗力条款不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等,导致合同无法履行。13.2合同变更与补充任何合同变更或补充均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。13.3合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、验收报告等。第十四条合同签署与生效日期14.1签署日期本合同于[签署日期]由双方签署。14.2生效日期本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入定义1.1第三方介入主体[第三方全称]1.2第三方介入目的[具体目的描述,如:提供技术支持、监督管理、纠纷调解等]2.第三方介入职责2.1技术支持职责[第三方提供技术支持的具体内容,如:方案设计、施工指导、设备调试等]2.2监督管理职责[第三方对工程实施过程中的监督管理内容,如:进度控制、质量控制、安全监督等]2.3纠纷调解职责[第三方在发生纠纷时的调解职责,如:沟通协调、仲裁仲裁等]3.第三方介入方式3.1介入时间[第三方介入的具体时间节点,如:工程开工前、施工过程中、工程验收后等]3.2介入方式[第三方介入的具体方式,如:现场办公、远程指导、定期汇报等]4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论