2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.双方基本信息2.1承包方基本信息2.2发包方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模4.工程施工范围与内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工质量要求5.工程施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3施工进度控制措施6.工程费用6.1工程总费用6.2分阶段费用6.3费用支付方式6.4费用调整机制7.材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量要求8.工程施工安全管理8.1安全管理制度8.2安全责任划分8.3安全事故处理9.环境保护与文明施工9.1环境保护措施9.2文明施工要求9.3环境保护责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同变更12.1变更申请12.2变更审批12.3变更实施13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3违约责任条款第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同生效日期本合同生效日期为____年____月____日。2.双方基本信息2.1承包方基本信息承包方名称：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________注册地址：____________________2.2发包方基本信息发包方名称：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________注册地址：____________________3.项目概况3.1项目名称2024门窗安装工程3.2项目地点____________________3.3项目内容本次工程主要包括门窗的安装、调试及售后服务等工作。3.4项目规模本次工程总面积为____平方米，共计____套门窗。4.工程施工范围与内容4.1施工范围（1）门窗的安装、调试；（2）门窗附件的安装；（3）施工现场的清理；（4）工程验收。4.2施工内容（1）根据甲方提供的门窗型号、规格、数量等要求，进行门窗的安装；（2）对安装后的门窗进行调试，确保其功能正常；（3）提供必要的售后服务，包括但不限于维修、更换等。4.3施工质量要求（1）严格按照门窗安装的相关国家标准和规范进行施工；（2）确保安装后的门窗外观整洁、美观，功能齐全；（3）施工过程中，确保施工质量，杜绝质量事故的发生。5.工程施工进度安排5.1施工阶段划分本次工程分为三个阶段：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段。5.2各阶段施工时间安排（1）施工准备阶段：____天；（2）施工阶段：____天；（3）验收阶段：____天。5.3施工进度控制措施（1）制定详细施工计划，明确各阶段施工时间；（2）加强现场管理，确保施工进度；（3）对施工过程中出现的延误及时调整，确保工程按时完成。6.工程费用6.1工程总费用本次工程总费用为____元。6.2分阶段费用（1）施工准备阶段费用：____元；（2）施工阶段费用：____元；（3）验收阶段费用：____元。6.3费用支付方式（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的____%作为预付款；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每完成____%支付一次；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的____%作为尾款。6.4费用调整机制在合同执行过程中，如遇材料价格变动、工程量调整等因素，经双方协商一致后，可对工程费用进行相应调整。8.工程施工安全管理8.1安全管理制度（1）安全责任制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全技术交底制度；（4）安全事故报告和处理制度；（5）安全检查制度。8.2安全责任划分（1）乙方负责整个施工过程中的安全管理，对施工现场的安全负总责；（2）甲方应提供必要的施工安全设施和防护用品；（3）双方应共同确保施工现场的安全。8.3安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大；（2）乙方应在24小时内向甲方报告安全事故情况；（3）甲方应在接到报告后，按照国家相关法律法规进行处理。9.环境保护与文明施工9.1环境保护措施（1）乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响；（2）施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应按规定进行处理；（3）乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规。9.2文明施工要求（1）乙方应遵守施工现场的文明施工规定；（2）保持施工现场整洁，不得乱堆乱放；（3）加强施工现场的治安管理，确保施工安全。9.3环境保护责任（1）乙方对因施工造成的环境污染负责；（2）甲方对乙方因施工造成的环境污染提供必要的协助。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应尽快进行协商；（2）协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁；（3）仲裁委员会应在收到仲裁申请后____个工作日内组成仲裁庭。10.3争议解决机构本合同的争议解决机构为____仲裁委员会。11.合同解除与终止11.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正；（3）合同约定的其他解除条件。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）合同约定的其他终止条件。11.3合同解除与终止程序（1）任何一方要求解除或终止合同时，应提前____个工作日以书面形式通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应按照约定办理结算和移交手续。12.合同变更12.1变更申请任何一方要求变更合同时，应提出书面变更申请。12.2变更审批合同变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。12.3变更实施合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务。13.合同附件13.1合同附件清单（1）工程量清单；（2）施工图纸；（3）工程进度计划；（4）其他相关文件。13.2合同附件内容合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款（1）不可抗力是指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）发生不可抗力事件时，双方应采取措施减轻损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的其他参与合同履行或与合同履行有直接关联的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司、银行等。15.2第三方介入方式（1）监理：第三方作为监理单位对施工过程进行监督和管理；（2）检测：第三方作为检测机构对施工质量进行检测；（3）咨询：第三方作为咨询公司提供专业意见或服务；（4）保险：第三方作为保险公司提供工程保险；（5）其他：根据合同履行需要，其他第三方可能介入合同履行。15.3第三方责任（1）第三方应按照合同约定和自身职责，独立履行相关义务；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应责任。16.甲乙双方与第三方的关系16.1合作关系甲乙双方与第三方应建立合作关系，共同确保合同履行。16.2联系与沟通（1）甲乙双方应与第三方保持密切联系，确保信息畅通；（2）甲乙双方应就第三方介入事项及时与第三方沟通，协商解决问题。16.3权利与义务（1）甲乙双方有权要求第三方按照合同约定履行职责；（2）第三方有义务按照合同约定和自身职责，为甲乙双方提供必要的支持和服务。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额应根据第三方介入的性质、合同约定以及可能产生的风险等因素综合确定。17.2责任限额条款（1）合同中应明确约定第三方的责任限额；（2）第三方责任限额应包含在合同总金额内，或以其他形式明确表示。17.3责任限额调整（1）在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，应经甲乙双方协商一致；（2）调整后的责任限额应以书面形式通知第三方。18.第三方介入费用的承担18.1费用承担方式第三方介入费用应根据合同约定和实际情况，由甲乙双方按照约定比例共同承担。18.2费用支付（1）第三方介入费用应在合同履行过程中按照约定支付；（2）第三方介入费用支付的具体方式应在合同中明确。19.第三方介入合同的终止19.1终止条件第三方介入合同终止的条件包括但不限于：（1）合同约定的第三方介入目的已经实现；（2）合同约定的第三方介入期限届满；（3）合同解除或终止。19.2终止程序（1）第三方介入合同终止前，甲乙双方应与第三方协商确定终止事宜；（2）协商一致后，由甲乙双方与第三方签署终止协议；（3）终止协议签署后，第三方应按照协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明工程项目的具体数量、规格、单价和总价，以及相应的施工说明。2.施工图纸详细要求：提供详细的设计图纸，包括门窗的尺寸、型号、安装位置等。3.工程进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，包括各个施工阶段的开始和结束时间。4.安全生产管理制度详细要求：制定安全生产管理制度，包括安全责任、教育培训、事故报告等内容。5.环境保护措施详细要求：制定环境保护措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理方法。6.甲方提供的材料设备清单详细要求：列出甲方提供的材料设备的名称、规格、数量和品质要求。7.乙方提交的施工组织设计详细要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、人员安排、机械配置等。8.工程验收报告详细要求：在工程完工后，由第三方验收机构出具的验收报告。9.工程变更记录详细要求：记录所有工程变更的内容、原因、审批流程和影响。10.付款凭证详细要求：提供所有工程款项的支付凭证，包括预付款、进度款和尾款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若合同约定工期为90天，乙方实际完成工期为120天，则乙方需支付违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的额外费用。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定：乙方应承担违约责任，修复不合格工程，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若合同约定门窗安装后应无裂缝，但乙方安装的门窗出现裂缝，则乙方需修复裂缝，并赔偿甲方因此产生的维修费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应承担违约责任，支付乙方应得的工程款项，并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：若合同约定甲方应在每月底支付当月工程款项，但甲方未能按时支付，则甲方需支付违约金，并赔偿乙方因款项延误造成的损失。4.违约行为：第三方未能履行合同约定的职责。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因自身原因导致的合同无法履行或造成的损失。示例说明：若监理单位未能按时完成监理工作，导致工程进度延误，则监理单位需赔偿因此造成的损失。全文完。2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容3.工程量及质量要求3.1工程量清单3.2质量标准4.合同工期及进度计划4.1工期要求4.2进度计划5.工程款支付方式及结算5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.材料供应及管理6.1材料清单6.2材料采购6.3材料验收7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求8.保密及知识产权8.1保密要求8.2知识产权归属9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同解除条件及程序10.1解除条件10.2解除程序11.合同生效及终止11.1生效条件11.2终止条件12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同附件13.合同附件清单13.1附件113.2附件214.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：________________1.1.2分包方地址：________________1.1.3分包方法定代表人：________________1.1.4分包方联系电话：________________1.1.5分包方开户银行：________________1.1.6分包方银行账号：________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：________________1.2.2总包方地址：________________1.2.3总包方法定代表人：________________1.2.4总包方联系电话：________________1.2.5总包方开户银行：________________1.2.6总包方银行账号：________________2.合同标的及范围2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程内容：包括但不限于门窗安装、验收、售后服务等。3.工程量及质量要求3.1工程量清单：门窗数量：________________门窗种类：________________门窗尺寸：________________其他相关工程量：________________3.2质量标准：门窗安装质量符合国家及行业标准。门窗表面无明显划痕、色差、变形等缺陷。门窗开关顺畅，无噪音，密封性能良好。门窗附件齐全，功能正常。4.合同工期及进度计划4.1工期要求：自合同签订之日起____个月完成施工。4.2进度计划：第一个月：完成门窗材料进场及验收。第二个月：完成门窗安装工程。第三个月：完成门窗验收及售后服务。5.工程款支付方式及结算5.1预付款：合同签订后____个工作日内，总包方支付分包方合同总额的____%作为预付款。5.2进度款：按月支付，每月支付上个月完成的工程量的____%。5.3结算款：工程验收合格后，总包方在____个工作日内支付结算款。5.4保修金：合同总额的____%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还。6.材料供应及管理6.1材料清单：门窗品牌：________________门窗型号：________________其他相关材料：________________6.2材料采购：分包方负责采购材料，确保材料质量符合合同要求。6.3材料验收：材料进场后，双方共同验收，验收合格后方可使用。7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求：分包方必须遵守国家及地方安全生产法规。施工现场设置安全警示标志，确保施工安全。施工人员必须佩戴安全帽，系好安全带。7.2文明施工要求：施工现场保持整洁，及时清理废弃物。不得在施工现场吸烟、饮酒。施工期间，不得扰民，确保周边环境安静。8.保密及知识产权8.1保密要求8.1.1双方对本合同涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.1.2分包方在使用总包方提供的图纸、技术资料等知识产权时，必须遵守相关法律法规，不得擅自复制、传播或用于其他工程。8.2知识产权归属8.2.1本合同中，总包方提供的图纸、技术资料等知识产权归总包方所有。8.2.2分包方在执行合同过程中产生的创新成果，双方应协商确定知识产权的归属和使用。9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1分包方未能按时完成工程，每延误一天，应向总包方支付____元违约金。9.1.2总包方未能按时支付工程款，每延误一天，应向分包方支付____元违约金。9.1.3如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.合同解除条件及程序10.1解除条件10.1.1分包方严重违约，经总包方书面通知后____个工作日内仍未纠正的。10.1.2总包方严重违约，分包方有权解除合同。10.1.3发生不可抗力事件，使合同无法继续履行的。10.2解除程序10.2.1双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议。10.2.2一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。11.合同生效及终止11.1生效条件11.1.1双方签字盖章后，本合同自____个工作日后生效。11.2终止条件11.2.1合同约定的工期完成，且双方无未了事项。11.2.2合同解除。12.其他约定事项12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。12.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。12.2合同附件工程量清单进度计划材料清单安全生产及文明施工方案13.合同附件清单13.1附件1：工程量清单13.2附件2：进度计划14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的，为合同的履行提供中介服务、咨询、监理、检测、验收等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围15.2.1中介服务：第三方作为中介方，协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等事宜。15.2.2咨询服务：第三方提供专业意见，协助甲乙双方解决合同执行过程中遇到的问题。15.2.3监理服务：第三方对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度符合合同要求。15.2.4检测服务：第三方对施工材料、工程质量进行检测，确保符合相关标准。15.2.5验收服务：第三方对完成的工程进行验收，出具验收报告。16.第三方介入的流程及责任16.1第三方介入的流程16.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。16.1.2双方共同选择合适的第三方，并签订合作协议。16.1.3第三方根据合作协议开展相关工作。16.1.4工作完成后，第三方向甲乙双方提交相关报告。16.2第三方的责任16.2.1第三方应按照合作协议履行职责，保证工作质量。16.2.2第三方对因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。16.2.3第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。17.第三方责任限额的明确17.1责任限额的定义本合同所指的责任限额是指第三方因违约行为造成的损失，甲乙双方同意的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定17.2.1甲乙双方在合作协议中约定第三方责任限额。17.2.2责任限额应根据第三方的业务范围、能力、市场行情等因素综合确定。17.3责任限额的执行17.3.1第三方在介入过程中，如发生违约行为，应承担相应的赔偿责任。17.3.2甲乙双方可根据实际情况，要求第三方在介入前提供相应的责任担保。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系为合作关系，甲方对第三方的工作成果有验收权。18.1.2第三方应按照甲方的要求，提供符合合同要求的服务。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系为委托关系，乙方委托第三方提供相关服务。18.2.2第三方应按照乙方的委托事项，履行相关职责。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.2第三方应遵守甲乙双方的合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的合同变更及终止19.1合同变更19.1.1如第三方介入事项发生变化，甲乙双方可协商变更合作协议。19.1.2变更后的合作协议仍需遵守本合同的其他约定。19.2合同终止19.2.1如第三方介入事项提前终止，甲乙双方应协商终止合作协议。19.2.2合作协议终止后，第三方应按照约定完成剩余工作，并提交相关报告。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：工程量清单详细要求和说明：列明所有门窗的类型、数量、尺寸等信息。明确门窗安装所需的辅材、配件等。包含工程量清单的编制依据和计算方法。2.附件2：进度计划详细要求和说明：按月或按阶段列出工程进度计划。明确各阶段的起止时间、主要工程内容。包含进度计划的调整机制和审批流程。3.附件3：材料清单详细要求和说明：列明所有门窗材料、辅材、配件等的品牌、型号、规格等信息。明确材料的采购渠道、供应商信息。包含材料清单的编制依据和审查标准。4.附件4：安全生产及文明施工方案详细要求和说明：制定详细的安全生产措施，包括现场安全防护、施工人员安全培训等。制定文明施工措施，包括现场环境管理、噪音控制等。包含方案的实施监督和评估机制。5.附件5：第三方合作协议详细要求和说明：明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用标准等。包含第三方的资质要求、工作职责、保密条款等。包含合作协议的签订、履行、变更和终止条款。6.附件6：验收报告详细要求和说明：对完成的工程进行详细描述，包括施工质量、进度、材料使用等。列明验收标准和验收结果。包含验收报告的编制依据和审批流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未能按时完成工程，每延误一天，应向总包方支付____元违约金。总包方未能按时支付工程款，每延误一天，应向分包方支付____元违约金。第三方未按照合作协议履行职责，造成损失。任何一方泄露合同中的技术秘密、商业秘密。2.责任认定标准：违约行为的认定应以事实为依据，依法进行。违约责任的承担应与违约行为的严重程度相匹配。任何一方违约，应承担相应的民事责任。3.违约责任示例说明：分包方未按期完成门窗安装工程，延误工期10天，应支付违约金____元。总包方未按时支付分包方工程款，延误付款15天，应支付违约金____元。第三方在监理服务中未能及时发现并纠正施工质量问题，导致工程延误，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立依据1.2合同订立时间1.3合同生效条件2.双方基本信息2.1分包方信息2.2主承包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.劳务分包内容4.1门窗安装工程范围4.2工程质量标准4.3工程验收标准5.劳务分包费用5.1劳务分包费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用调整机制6.工程材料与设备6.1材料供应责任6.2设备租赁责任6.3材料与设备验收7.工程进度与工期7.1工程进度安排7.2工程工期要求7.3工期延误责任8.工程质量保证8.1质量保证措施8.2质量检验标准8.3质量责任追究9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任制9.2文明施工要求9.3安全事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约金计算方法12.3违约责任追究13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释与补充14.3合同签署与生效第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就门窗安装工程劳务分包事宜，经友好协商，特订立本合同。1.2合同订立时间本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同生效条件本合同经双方签字盖章后，自合同生效之日起具有法律效力。2.双方基本信息2.1分包方信息分包方名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________2.2主承包方信息主承包方名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称门窗安装工程3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程进度根据工程进度计划，分阶段完成门窗安装工作。4.劳务分包内容4.1门窗安装工程范围包括但不限于门窗的安装、调试、验收等。4.2工程质量标准按照国家及行业相关标准执行，确保门窗安装质量达到设计要求。4.3工程验收标准验收标准应符合国家及行业相关标准，经双方验收合格后方可交付使用。5.劳务分包费用5.1劳务分包费用总额____________________5.2费用支付方式采用分期支付方式，具体支付时间及比例如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%；进度款：根据工程进度每完成一定阶段支付相应比例的款项；结算款：工程验收合格后支付总额的60%；保修金：工程验收合格后支付总额的10%，保修期满后无质量问题退还。5.3费用支付时间按照上述费用支付方式，在规定的时间内支付相应款项。5.4费用调整机制如遇政策性调整、市场波动等原因导致劳务分包费用发生变化，双方应协商一致，调整费用。6.工程材料与设备6.1材料供应责任分包方负责提供门窗安装所需的全部材料，并保证材料质量符合合同约定。6.2设备租赁责任如需租赁安装设备，租赁费用由分包方承担。6.3材料与设备验收材料与设备到货后，双方应共同进行验收，确认数量、质量符合合同要求。如有问题，应及时提出并协商解决。7.工程进度与工期7.1工程进度安排根据工程进度计划，分阶段完成门窗安装工作，具体进度安排如下：阶段一：门窗安装前准备；阶段二：门窗安装；阶段三：门窗调试与验收。7.2工程工期要求合同工期为____________________，如有延误，每延误一天，分包方应支付主承包方____________________作为违约金。7.3工期延误责任如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应责任，并支付违约金。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。8.工程质量保证8.1质量保证措施分包方应严格按照国家及行业相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量。具体措施包括：施工前进行技术交底，确保施工人员熟悉施工工艺和质量要求；施工过程中进行质量检查，发现问题及时整改；施工完成后进行自检，确保工程质量符合要求。8.2质量检验标准分包方应按照国家及行业相关标准进行质量检验，包括材料检验、过程检验和成品检验。8.3质量责任追究如因分包方原因导致工程质量不合格，分包方应承担返工、维修等责任，并赔偿由此造成的损失。9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任制分包方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人身和财产安全。9.2文明施工要求分包方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工环境整洁，减少施工噪音，不得影响周边居民正常生活。9.3安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并按照国家相关法律法规处理事故。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构仲裁机构或人民法院。10.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在____日内提出解决争议的请求。11.合同解除与终止11.1合同解除条件另一方严重违约；发生不可抗力，导致合同无法履行；经双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。11.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余款项、材料、设备等事宜。12.违约责任12.1违约责任承担任何一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约金计算方法违约金的计算方法如下：违约金总额=违约金额×违约金比例；违约金比例根据违约情节和损失程度确定。12.3违约责任追究违约方应承担违约责任，守约方有权要求违约方承担相应责任。13.合同附件13.1合同附件清单本合同附件包括：门窗安装工程图纸；门窗安装工程预算；门窗安装工程进度计划；门窗安装工程验收报告。13.2合同附件内容合同附件内容应与合同内容相符，作为合同的有效组成部分。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2合同解释与补充本合同未尽事宜或需解释之处，以书面形式补充或解释，与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署与生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的第三方是指为甲乙双方提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务，且不参与合同主体业务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：中介服务：协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等工作；咨询服务：为甲乙双方提供专业意见和建议；监理服务：对施工过程进行监督，确保工程质量；检测服务：对材料、设备、工程质量进行检测；验收服务：对工程质量进行验收。16.第三方责任16.1责任限额第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，其责任限额如下：中介服务：中介服务费用；咨询服务：咨询服务费用；监理服务：监理服务费用；检测服务：检测服务费用；验收服务：验收服务费用。16.2责任免除因不可抗力导致合同无法履行；因甲乙双方提供的信息不准确导致第三方产生误判；因甲乙双方擅自变更合同内容导致第三方产生误判。17.第三方权利17.1中介方权利收取中介服务费用；参与合同谈判，提供专业意见；协助甲乙双方签订、履行合同。17.2咨询方权利收取咨询服务费用；为甲乙双方提供专业意见和建议；参与合同谈判，提供专业意见。17.3监理方权利收取监理服务费用；对施工过程进行监督，确保工程质量；参与工程质量验收。17.4检测方权利收取检测服务费用；对材料、设备、工程质量进行检测；出具检测报告。17.5验收方权利收取验收服务费用；对工程质量进行验收；出具验收报告。18.第三方与其他各方的划分18.1甲乙双方与第三方甲乙双方与第三方之间的关系是独立的服务合同关系，第三方不参与甲乙双方主体业务的履行。18.2第三方与分包方第三方与分包方之间没有直接的合同关系，但第三方有权对分包方的施工过程进行监督，确保工程质量。18.3第三方与主承包方第三方与主承包方之间也没有直接的合同关系，但第三方有权对主承包方的施工过程进行监督，确保工程质量。19.第三方介入的合同条款19.1第三方介入的合同第三方介入时，应与甲乙双方签订相应的服务合同，明确服务内容、费用、责任等。19.2第三方介入的合同生效第三方介入的合同经甲乙双方同意后生效，并作为本合同的附件。19.3第三方介入的合同变更第三方介入的合同如有变更，需经甲乙双方同意，并书面通知对方。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议，按照本合同第10条“争议解决”的约定执行。20.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构，按照本合同第10.2条“争议解决机构”的约定执行。20.3争议解决期限第三方介入的争议解决期限，按照本合同第10.3条“争议解决期限”的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.门窗安装工程劳务分包合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、劳务分包内容、费用、材料与设备、进度与工期、质量保证、安全生产与文明施工、争议解决、合同解除与终止、违约责任等条款。2.门窗安装工程图纸详细要求：提供详细的工程图纸，包括门窗的类型、尺寸、数量、安装位置等信息。3.门窗安装工程预算详细要求：详细列出门窗安装工程的各项费用，包括材料费、人工费、机械费等。4.门窗安装工程进度计划详细要求：制定详细的工程进度计划，包括各阶段的工作内容和完成时间。5.门窗安装工程验收报告详细要求：验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。6.材料供应清单详细要求：列出所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。7.设备租赁清单详细要求：列出所需租赁设备的名称、型号、数量、租赁期限等信息。8.安全生产责任制详细要求：明确各方的安全生产责任，包括分包方、主承包方等。9.文明施工要求详细要求：规定施工现场的文明施工要求，包括噪音控制、垃圾处理等。10.安全事故处理预案详细要求：制定安全事故处理预案，包括事故报告、调查、处理、赔偿等。11.争议解决协议详细要求：双方在争议解决过程中达成的协议，包括争议解决方式、时间、地点等。12.违约责任协议详细要求：双方在违约责任方面达成的协议，包括违约金计算、赔偿标准等。13.合同附件清单详细要求：列出所有合同附件的名称和内容。14.合同变更记录详细要求：记录合同签订后发生的所有变更事项，包括变更原因、时间、内容等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间、质量标准完成门窗安装工程。责任认定：分包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：分包方未在合同约定的工期内完成门窗安装工程，应支付每日1000元的违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：分包方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。责任认定：分包方应承担违约责任，更换合格的材料或设备，并赔偿因此造成的损失。示例：分包方提供的门窗质量不合格，应更换合格门窗，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：主承包方未按合同约定支付劳务分包费用。责任认定：主承包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：主承包方未在合同约定的付款期限内支付劳务分包费用，应支付每日1000元的违约金，并赔偿因此造成的损失。4.违约行为：第三方未按合同约定提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务。责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方未在合同约定的检测时间内完成检测工作，应支付每日1000元的违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方地址1.1.3.分包方联系人1.1.4.分包方联系电话1.2.总包方信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方地址1.2.3.总包方联系人1.2.4.总包方联系电话2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.合同工期3.1.工期开始时间3.2.工期结束时间3.3.工期延误责任4.工程质量要求4.1.质量标准4.2.质量检测方法4.3.质量问题处理5.工程进度款支付5.1.支付方式5.2.支付比例5.3.支付时间5.4.预付款比例5.5.预付款支付时间6.材料供应6.1.材料供应方式6.2.材料质量要求6.3.材料供应责任7.安全生产7.1.安全生产责任7.2.安全生产措施7.3.事故处理8.环境保护8.1.环境保护要求8.2.环境保护措施8.3.环境污染处理9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同终止条件10.4.合同终止程序11.违约责任11.1.违约行为认定11.2.违约责任承担12.合同附件12.1.附件一：工程量清单12.2.附件二：材料清单12.3.附件三：合同签订日期13.合同生效与解除13.1.合同生效条件13.2.合同解除条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称：门窗安装有限公司1.1.2.分包方地址：省市区路号1.1.3.分包方联系人：1.1.4.分包方联系电话：13856781.2.总包方信息1.2.1.总包方名称：建筑安装工程有限责任公司1.2.2.总包方地址：省市区路号1.2.3.总包方联系人：1.2.4.总包方联系电话：13956782.工程概况2.1.工程名称：住宅小区门窗安装工程2.2.工程地点：省市区小区2.3.工程规模：共计500套住宅2.4.工程内容：包括门窗的安装、调试、验收等3.合同工期3.1.工期开始时间：2024年3月1日3.2.工期结束时间：2024年7月31日3.3.工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付合同金额的0.5%作为违约金。4.工程质量要求4.1.质量标准：按照国家相关标准和规范执行4.2.质量检测方法：由双方指定的第三方检测机构进行检测4.3.质量问题处理：如发现质量问题，由分包方负责整改，整改费用由分包方承担5.工程进度款支付5.1.支付方式：银行转账5.2.支付比例：工程进度每完成20%，支付工程进度款的20%5.3.支付时间：每月5日前支付上月完成工程进度款的20%5.4.预付款比例：合同总金额的10%5.5.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内支付6.材料供应6.1.材料供应方式：由总包方统一采购，分包方负责安装6.2.材料质量要求：符合国家标准和设计要求6.3.材料供应责任：总包方负责材料的采购和质量监督7.安全生产7.1.安全生产责任：双方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规7.2.安全生产措施：制定安全生产管理制度，配备必要的安全防护设施，定期进行安全教育培训7.3.事故处理：发生安全事故，双方应立即采取措施进行抢救，并按照规定及时上报相关部门第一部分：合同如下：8.环境保护8.1.环境保护要求8.1.1.严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规。8.1.2.施工现场不得产生噪声、粉尘、废水等污染物。8.1.3.施工垃圾应分类存放，并及时清运。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应通过友好协商解决争议。9.1.2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除与终止10.1.合同解除条件10.1.1.双方协商一致解除合同。10.1.2.因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3.一方严重违约，经另一方书面通知后，未在规定期限内改正。11.违约责任11.1.违约行为认定11.1.1.分包方未按合同约定完成工程。11.1.2.分包方未按合同约定支付工程进度款。11.1.3.总包方未按合同约定提供材料。12.合同附件12.1.附件一：工程量清单12.2.附件二：材料清单12.3.附件三：合同签订日期：2024年2月28日13.合同生效与解除13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章后生效。13.1.2.合同签订后7日内支付预付款。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义15.1.1.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同执行、监督或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2.第三方的类型15.2.1.监理机构：负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。15.2.2.设计单位：负责提供工程设计文件和图纸。15.2.3.材料供应商：负责提供合同约定的材料。15.2.4.专业检测机构：负责对工程质量进行检测。15.2.5.其他第三方：如法律、财务咨询等。16.第三方介入的程序16.1.介入申请16.1.1.甲乙双方均有权向对方提出引入第三方介入的申请。16.1.2.申请应包括第三方的基本信息、介入原因、介入内容和预期效果。17.第三方的责任与权利17.1.责任17.1.1.第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责。17.1.2.第三方在执行职责过程中，因故意或重大过失造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2.权利17.2.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2.第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理的建议和意见。18.第三方责任限额18.1.第三方责任限额18.1.1.第三方因故意或重大过失造成损失的，其责任限额不得超过合同总价款的5%。18.1.2.责任限额的计算应扣除甲乙双方应承担的违约责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.职责划分19.1.2.第三方职责范围内的事项，由第三方负责执行；职责范围外的事项，由甲乙双方各自负责。19.2.信息共享19.2.2.第三方应尊重甲乙双方的商业秘密，不得泄露。20.第三方变更与退出20.1.第三方变更20.1.1.如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。20.1.2.更换第三方后，原合同条款中关于第三方的约定仍有效。20.2.第三方退出20.2.1.第三方因故退出，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。21.第三方介入的费用21.1.第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。21.2.第三方介入的费用在合同总价款中单独列明，由甲乙双方按比例承担。22.第三方介入的争议解决22.1.如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过协商解决。22.2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含工程名称、项目、数量、单位、单价、总价等详细信息。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，用于计算工程进度款和结算工程款。2.附件二：材料清单详细要求：包含材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等详细信息。说明：材料清单是材料采购和供应的依据，确保材料的质量和数量符合合同要求。3.附件三：合同签订日期详细要求：记录合同正式签订的日期。说明：合同签订日期是合同生效的重要时间节点。4.附件四：工程图纸和技术规范详细要求：包含工程项目的所有图纸和技术规范文件。说明：工程图纸和技术规范是工程设计和施工的重要依据。5.附件五：安全生产管理制度详细要求：包含安全生产的组织机构、职责、措施、应急预案等内容。说明：安全生产管理制度是确保施工安全的重要文件。6.附件六：环境保护措施详细要求：包含施工现场环境保护的具体措施和责任分工。说明：环境保护措施是履行合同过程中应遵守的法律法规要求。7.附件七：合同履行过程中的变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括变更的原因、内容、审批流程等。说明：变更记录是合同履行过程中重要的事件记录。8.附件八：工程验收报告详细要求：包含工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等内容。说明：工程验收报告是工程完成的重要证明文件。9.附件九：工程进度款支付凭证详细要求：包含支付时间、金额、支付方式、收款人等信息。说明：工程进度款支付凭证是支付工程进度款的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为一：分包方未按合同约定完成工程。责任认定标准：根据合同约定的工期和工程量，计算实际完成工程与合同约定工程的差异，确定违约责任。示例说明：如合同约定工期为60天，实际完成工期为75天，则分包方需承担15天的违约责任。违约行为二：分包方未按合同约定支付工程进度款。责任认定标准：根据合同约定的支付比例和支付时间，计算实际支付与合同约定支付的差异，确定违约责任。示例说明：如合同约定每月支付工程进度款的20%，实际支付仅为10%，则分包方需承担未支付部分的违约责任。违约行为三：总包方未按合同约定提供材料。责任认定标准：根据合同约定的材料供应时间、质量要求等，判断总包方是否履行了材料供应义务。示例说明：如合同约定材料应在施工前10天提供，但总包方未能在规定时间内提供，则总包方需承担违约责任。全文完。2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本4本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别第三条工程内容3.1门窗安装工程范围3.2施工材料要求3.3施工工艺要求3.4施工进度要求第四条合同期限4.1合同签订时间4.2合同生效时间4.3合同终止时间第五条合同价款5.1工程合同价款5.2付款方式5.3付款节点5.4付款条件第六条施工组织设计6.1施工组织设计编制要求6.2施工组织设计审批流程6.3施工组织设计变更程序第七条施工进度与质量要求7.1施工进度计划7.2质量保证措施7.3质量检验标准7.4质量责任追究第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：质量保证措施13.4附件四：合同签订文件第十四条其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同保密14.4法律适用与争议解决14.5合同份数与生效14.6通知与送达14.7合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：1.1.4分包方联系电话：1.1.5分包方开户银行及账号：1.2总包方信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：1.2.4总包方联系电话：1.2.5总包方开户银行及账号：1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称：1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位注册地址：1.3.4监理单位联系电话：1.3.5监理单位开户银行及账号：第二条工程概况2.1工程名称：小区门窗安装工程2.2工程地点：市区小区2.3工程规模：建筑面积平方米2.4工程类别：住宅小区门窗安装工程第三条工程内容3.1门窗安装工程范围：包括但不限于门窗的拆除、安装、调试及验收工作。3.2施工材料要求：所有门窗材料必须符合国家标准，并由分包方负责采购。3.3施工工艺要求：按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保施工质量。3.4施工进度要求：根据总包方提供的施工进度计划，按时完成施工任务。第四条合同期限4.1合同签订时间：2024年3月1日4.2合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效4.3合同终止时间：2024年12月31日第五条合同价款5.1工程合同价款：人民币万元整5.2付款方式：分阶段支付，具体付款节点及比例由双方协商确定。5.3付款节点：根据施工进度和工程验收情况确定。5.4付款条件：分包方提交验收合格证明及发票，总包方在收到后个工作日内支付。第六条施工组织设计6.1施工组织设计编制要求：分包方应按照总包方要求编制施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。6.2施工组织设计审批流程：施工组织设计经总包方审核批准后方可实施。6.3施工组织设计变更程序：如需变更施工组织设计，应经双方协商一致，并由总包方审核批准。第七条施工进度与质量要求7.1施工进度计划：分包方应根据工程特点和总包方要求，制定详细的施工进度计划，报总包方审核。7.2质量保证措施：分包方应建立健全质量保证体系，确保施工质量。7.3质量检验标准：按照国家相关施工规范和标准进行质量检验。7.4质量责任追究：如因分包方施工质量问题导致返工或损失，由分包方承担全部责任。第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场应设置明显的工程标志，包括工程名称、施工单位、施工负责人等。8.1.2施工现场应合理划分施工区域，明确各区域的功能和责任。8.1.3施工现场应设置必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等。8.2施工现场安全8.2.1分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法规，确保施工安全。8.2.2施工现场应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。8.2.3分包方应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。8.3施工现场环保8.3.1施工过程中应采取有效措施，减少对环境的污染。8.3.2施工现场应设置垃圾分类收集点，妥善处理建筑垃圾和废弃物。8.3.3施工现场应采取措施控制噪声和粉尘，减少对周围环境的影响。8.4施工现场文明施工8.4.1施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料、工具等。8.4.2施工现场应规范施工，不得随意占用公共区域。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起日内提出解决方案。9.3.2如在规定时间内未能达成一致，任何一方均可向约定的争议解决机构提出仲裁申请。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的；10.1.2分包方施工过程中发生安全事故的；10.1.3分包方未按合同约定提供合格材料的；10.1.4分包方违反施工现场管理规定的。10.2违约责任承担10.2.1分包方应承担违约责任，赔偿因违约行为给总包方造成的损失。10.2.2违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成可提交争议解决机构裁决。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的；11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的；11.1.3一方违约，经另一方要求解除合同的。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同，并说明解除原因。11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理已发生的事项。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应按照合同约定结算已发生费用；11.3.2分包方应撤离施工现场，清理工程材料；第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满；12.1.2双方协商一致终止合同；12.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止，并说明终止原因。12.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理已发生的事项。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定结算已发生费用；12.3.2分包方应撤离施工现场，清理工程材料；第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：质量保证措施13.4附件四：合同签订文件第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，协商处理合同履行中的问题。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更必须经双方书面同意，并签订书面变更协议。14.2.2变更后的合同条款具有同等法律效力。14.3合同保密14.3.1双方对本合同内容以及合同履行过程中的商业秘密负有保密义务。14.3.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.4法律适用与争议解决14.4.1本合同适用中华人民共和国法律。14.4.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交至合同签订地的人民法院解决。14.5合同份数与生效14.5.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.6通知与送达14.6.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送，送达至对方在合同中指定的地址。14.6.2通知自发送之日起视为送达。如因对方地址不详或其他原因导致通知未能送达，自通知发出之日起个工作日后视为送达。14.7合同解释权14.7.1本合同的解释权归合同签订地的人民法院所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义1.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方（甲乙双方）之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。1.2范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、材料检测、工程保险、项目管理等。第二条甲乙双方引入第三方介入的条件2.1条件2.1.1甲乙双方在合同履行过程中，因需要专业服务或特殊技术支持，可引入第三方介入。2.1.2引入第三方介入前，甲乙双方应协商一致，并确保第三方具备相应的资质和能力。第三条第三方的责任与权利3.1责任3.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的规定，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.1.2第三方在履行职责过程中，若因不可抗力等原因导致损失，应根据实际情况承担相应的责任。3.2权利3.2.1第三方有权根据合同约定或法律法规的规定，获取必要的资料和协助，以完成其工作。3.2.2第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方提出合理的工作要求和意见。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1划分说明4.1.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中，各自承担相应的责任，不得相互替代。4.1.2第三方不得直接与总包方或分包方发生合同关系，其与甲乙双方的关系由本合同约定。4.1.3第三方在履行职责过程中，应服从甲乙双方的统一管理，不得损害甲乙双方的合法权益。第五条第三方的责任限额5.1限额定义5.1.1第三方的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的最高赔偿金额。5.2限额确定5.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方的工作性质、服务内容等因素确定。5.2.2若合同未约定责任限额，则第三方应按照法律法规的规定承担赔偿责任。5.3限额调整5.3.1在合同履行过程中，如因客观情况变化，甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。第六条第三方的资质要求6.1资质要求6.1.1第三方应具备相应的资质，包括但不限于营业执照、专业资格证书等。6.1.2第三方应提供其资质证明文件，以供甲乙双方审核。第七条第三方的变更与替换7.1变更与替换7.1.1甲乙双方在合同履行过程中，如需变更或替换第三方，应提前通知对方，并确保新第三方符合资质要求。7.1.2第三方的变更或替换不影响合同其他条款的效力。第八条第三方的保密义务8.1保密义务8.1.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。8.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。第九条第三方的结算与支付9.1结算与支付9.1.1第三方的费用由甲乙双方按照合同约定进行结算和支付。9.1.2第三方应在合同约定的期限内提交结算报告，甲乙双方应在收到结算报告后个工作日内完成支付。第十条第三方的退出与合同终止10.1退出与合同终止10.1.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因无法继续履行合同，应提前通知甲乙双方，并协商解决合同终止事宜。10.1.2第三方的退出不影响合同其他条款的效力。第十一条第三方的争议解决11.1争议解决11.1.1第三方在合同履行过程中发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。11.1.2第三方与甲乙双方之间的争议，应独立于甲乙双方之间的争议进行解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：包括门窗的种类、数量、规格、安装位置等信息，以及工程量计算方法和依据。2.附件二：施工组织设计详细要求和说明：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。3.附件三：质量保证措施详细要求和说明：包括材料检验标准、施工过程质量控制、质量验收程序、质量责任追究等。4.附件四：合同签订文件详细要求和说明：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。5.附件五：工程验收报告详细要求和说明：包括工程验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等。6.附件六：工程变更单详细要求和说明：包括变更原因、变更内容、变更金额、变更生效日期等。7.附件七：工程结算单详细要求和说明：包括工程结算金额、结算依据、结算时间、结算人员等。8.附件八：第三方资质证明文件详细要求和说明：包括第三方营业执照、专业资格证书、相关许可证明等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为一：分包方未按合同约定完成工程任务。责任认定标准：根据工程量清单和施工进度计划，未按时完成工程任务的，视为违约。示例说明：分包方未在合同约定的期限内完成门窗安装工作，经核实，属于违约行为。违约行为二：分包方施工过程中发生安全事故。责任认定标准：因分包方施工原因导致安全事故的，分包方应承担全部责任。示例说明：分包方在施工过程中未采取必要的安全措施，导致工人受伤，分包方需承担赔偿责任。违约行为三：分包方未按合同约定提供合格材料。责任认定标准：提供的材料不符合国家相关标准或合同约定的，视为违约。示例说明：分包方提供的门窗材料质量不合格，经检测不符合国家标准，分包方需更换合格材料。违约行为四：分包方违反施工现场管理规定。责任认定标准：违反施工现场管理规定，造成安全事故或环境污染的，分包方需承担相应责任。示例说明：分包方在施工现场乱堆乱放材料，导致安全事故，分包方需承担赔偿责任。全文完。2024门窗安装工程劳务分包合同规范范本5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同金额3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求3.4工程工期4.劳务分包方式4.1劳务分包方式说明4.2劳务分包范围4.3劳务分包单位5.劳务分包价格5.1劳务分包价格确定方式5.2劳务分包价格组成5.3劳务分包价格调整6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款条件6.4付款方式7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料供应责任7.3材料质量要求7.4材料验收8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3施工安全管理8.4施工进度管理9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任9.4验收争议解决10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数14.4合同生效地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方住所地甲方住所地：[甲方住所详细地址]乙方住所地：[乙方住所详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程规模描述，如：建筑面积、层数等]2.4工程类别[工程类别描述，如：住宅、商业等]2.5工程合同金额[合同金额大写及小写]3.工程范围及内容3.1工程范围[具体工程范围描述，包括门窗安装的详细区域]3.2工程内容[具体工程内容描述，如：门窗安装、调试等]3.3工程质量要求[质量要求描述，如：符合国家相关标准、行业标准等]3.4工程工期[具体工期描述，如：自合同签订之日起60日内完成]4.劳务分包方式4.1劳务分包方式说明[说明劳务分包的具体方式和依据]4.2劳务分包范围[具体劳务分包的范围描述]4.3劳务分包单位[劳务分包单位的名称及资质要求]5.劳务分包价格5.1劳务分包价格确定方式[价格确定方式描述，如：固定总价、单价等]5.2劳务分包价格组成[价格组成描述，如：人工费、材料费、机械费等]5.3劳务分包价格调整[价格调整的依据和条件描述]6.付款方式6.1付款比例[付款比例描述，如：分阶段支付、按进度支付等]6.2付款时间[具体付款时间描述，如：每月末支付上个月完成的工程款等]6.3付款条件[付款条件描述，如：工程验收合格等]6.4付款方式[付款方式描述，如：银行转账、现金等]7.材料供应7.1材料供应方式[材料供应方式描述，如：甲方提供、乙方自行采购等]7.2材料供应责任[材料供应责任描述，如：材料质量、数量等]7.3材料质量要求[材料质量要求描述，如：符合国家