乙方承担2024年甲方新建住宅小区绿化工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL乙方承担2024年甲方新建住宅小区绿化工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指甲方新建住宅小区的开发商或其合法代表。1.2乙方：指承担2024年甲方新建住宅小区绿化工程的施工方或其合法代表。第二条工程内容2.1乙方负责甲方新建住宅小区绿化工程的设计和施工。2.2绿化工程包括但不限于树木种植、草地铺设、景观小品建设等。第三条工程质量标准3.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准进行绿化工程的设计和施工。3.2绿化工程的质量应达到甲方要求，并符合我国相关验收标准。第四条工程进度及工期4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第五条工程费用及支付方式5.1乙方向甲方提供的绿化工程设计费用为____元。5.2乙方向甲方提供的绿化工程施工费用为____元。5.3甲方应按照双方约定的支付方式和时间向乙方支付工程费用。第六条材料供应6.1乙方应负责绿化工程所需材料的采购和供应。6.2乙方提供的材料应符合我国相关质量标准和环保要求。第七条工程验收7.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行工程验收。7.2甲方应在验收合格后向乙方支付剩余工程款项。第八条保修责任8.1乙方应对绿化工程提供的材料和施工质量承担保修责任。8.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为____年。第九条违约责任9.1乙方如未能按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。9.2甲方如未能按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十二条合同的解除12.1在合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。12.2合同解除后，乙方应按照甲方要求清理施工现场，并承担相应费用。第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。13.2违反保密条款的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指甲方新建住宅小区的开发商或其合法代表，甲方地址为【甲方地址】。1.2乙方：指承担2024年甲方新建住宅小区绿化工程的施工方或其合法代表，乙方地址为【乙方地址】。第二条工程内容2.1乙方负责甲方新建住宅小区绿化工程的设计和施工，工程包括但不限于树木种植、草地铺设、景观小品建设等。2.2绿化工程的设计应符合甲方提供的规划条件和设计要求，具体设计方案应由乙方根据甲方的要求制定并提交给甲方审批。2.3乙方应在合同约定的工期内完成绿化工程施工，并确保施工过程中不对小区内其他建设和设施造成损坏。第三条工程质量标准3.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准进行绿化工程的设计和施工。3.2绿化工程的质量应达到甲方要求，并符合我国相关验收标准，包括但不限于《城市绿化工程施工及验收规范》等。3.3乙方应对施工过程中使用的所有材料进行质量检验，并保证材料来源合法、质量合格。3.4工程完成后，乙方应负责组织相关单位进行工程验收，验收合格后，甲方应按照约定支付剩余工程款项。第四条工程进度及工期4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。4.3如果延期申请未被甲方批准，乙方应承担因延期导致的违约责任，具体违约金数额按照双方约定的违约金计算方式计算。第五条工程费用及支付方式5.1乙方向甲方提供的绿化工程设计费用为【设计费用】，该费用应在甲方确认设计方案后支付。5.2乙方向甲方提供的绿化工程施工费用为【施工费用】，该费用应在乙方完成工程并验收合格后支付。5.3甲方应按照双方约定的支付方式和时间向乙方支付工程费用。5.4甲方支付费用时，应出具相应的付款凭证，乙方应及时提供相应的发票。第六条材料供应6.1乙方应负责绿化工程所需材料的采购和供应。6.2乙方提供的材料应符合我国相关质量标准和环保要求，并提供相应的质量证明文件。6.3乙方应对提供的材料质量承担责任，如工程验收不合格，乙方应负责修复或更换。第七条工程验收7.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行工程验收。7.2甲方应在验收合格后向乙方支付剩余工程款项。7.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。第八条保修责任8.1乙方应对绿化工程提供的材料和施工质量承担保修责任。8.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为【保修期限】年。8.3在保修期限内，如绿化工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，修复费用由乙方承担。8.4如果绿化工程质量问题是由于乙方施工原因导致的，乙方应承担由此产生的所有费用和损失。第九条违约责任9.1乙方如未能按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【违约金比例】%。9.2甲方如未能按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【滞纳金比例】%。9.3违约金和滞纳金的计算方式由双方在合同中约定。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。11.3修改或解除合同不得影响乙方的保修责任和违约责任。第十二条合同的解除12.1在合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。12.2合同解除后，乙方应按照甲方要求清理施工现场，并承担相应费用。12.3乙方应在合同解除后【时间】内搬离施工现场，并将所有施工设备、材料撤离。第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。13.2违反保密条款的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。13.3保密信息包括但不限于设计方案、施工工艺、工程报价等。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定进行调整。14.3本合同的任何修改和补充都需要甲乙双方书面同意，并且经过双方授权代表签字后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙双方外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入方式2.1第三方介入本合同项目应遵循合同法律法规和行业规范，通过与甲乙双方签订相应的合同或协议明确权责。2.2第三方介入前，应向甲乙双方提交相关资质证明，并经甲乙双方同意后方可参与项目。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定履行相应职责，并对其在合同履行过程中的一切行为承担法律责任。3.2第三方如因违约、过错或疏忽导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的违约责任或赔偿责任。3.3第三方对甲乙双方提供的技术秘密、商业秘密和机密信息承担保密义务，并遵守本合同的相关保密条款。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的关系属于合同关系，各方应遵守合同约定，互相协作，确保项目顺利进行。4.2甲方、乙方与第三方之间的合同变更、解除或终止，应符合本合同及相关法律法规的规定，并经各方协商一致。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金等。5.2第三方在合同履行过程中如发生违约、过错或疏忽，其应承担的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定。5.3甲乙双方与第三方在签订合同时，应充分考虑风险因素，合理设置责任限额，以保障各方权益。第六条第三方违约处理6.1第三方如发生违约行为，甲方、乙方有权根据合同约定和法律法规规定，要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方与第三方之间的违约处理应遵循合同约定，必要时可依法寻求第三方调解或仲裁。第七条第三方权益保护7.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方的合同。7.2第三方如认为其权益受到损害，有权依法寻求保护，包括但不限于向甲方、乙方提出赔偿要求。第八条甲方、乙方与第三方的信息沟通8.2甲方、乙方与第三方之间的沟通应遵循合同约定，必要时可建立专门的项目管理团队或沟通机制。第九条甲方、乙方对第三方的监督和管理9.1甲方、乙方应对第三方在合同履行过程中的行为进行监督和管理，确保项目质量、进度和安全。9.2甲方、乙方有权对第三方进行现场检查，并要求第三方提供相关资料和报告。第十条合同的转让10.1未经甲乙双方同意，第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给其他方。10.2甲方、乙方不得擅自将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一条违约解除合同11.1第三方如发生严重违约行为，甲方、乙方有权解除合同。11.2甲方、乙方解除合同后，有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第十二条法律适用和争议解决12.1本合同及第三方介入相关的合同或协议，适用中华人民共和国法律法规。12.2各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可依法寻求第三方调解或仲裁。第十三条合同的生效、修改和解除13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改和解除应经各方协商一致，并以书面形式进行。13.3修改或解除合同不得影响第三方与甲乙方的合同关系和其他各方的权益。第十四条其他条款14.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。14.2本合同的任何修改和补充都需要甲乙双方和第三方书面同意，并经各方授权代表签字后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方新建住宅小区绿化工程设计方案附件二：绿化工程施工图纸附件三：绿化工程材料采购清单附件四：绿化工程施工进度计划附件五：绿化工程质量标准和要求附件六：乙方施工资质证明附件七：第三方单位资质证明附件八：合同履行过程中的通信记录附件九：工程验收报告附件十：工程保修条款说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间支付工程款项。2.乙方未按照约定时间完成工程。3.乙方提供的材料不符合质量要求。4.乙方未按照设计要求进行施工。5.第三方未按照合同约定履行相应职责。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定时间支付工程款项，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【滞纳金比例】%。2.乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【违约金比例】%。3.乙方提供的材料不符合质量要求，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。4.乙方未按照设计要求进行施工，乙方应负责整改，并承担因此产生的费用。5.第三方未按照合同约定履行相应职责，第三方应承担相应的违约责任。示例说明：1.若甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。2.若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。3.若乙方提供的材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担因此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指甲方新建住宅小区的开发商或其合法代表。2.乙方：指承担2024年甲方新建住宅小区绿化工程的施工方或其合法代表。3.绿化工程：指树木种植、草地铺设、景观小品建设等工程。4.设计方案：指乙方根据甲方要求制定的绿化工程设计文件。5.施工图纸：指乙方根据设计方案制作的施工指导文件。6.材料采购清单：指乙方根据施工图纸确定的材料清单。7.施工进度计划：指乙方制定的绿化工程施工的时间安排。8.质量标准：指绿化工程应达到的质量要求。