二零二五年度数据中心施工合同补充协议书范本3篇_第1页
二零二五年度数据中心施工合同补充协议书范本3篇_第2页
二零二五年度数据中心施工合同补充协议书范本3篇_第3页
二零二五年度数据中心施工合同补充协议书范本3篇_第4页
二零二五年度数据中心施工合同补充协议书范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度数据中心施工合同补充协议书范本本合同目录一览1.协议书的签署与生效1.1协议书的签署1.2协议书的生效时间2.协议书的适用范围3.施工内容与范围3.1施工项目概述3.2施工范围细化4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段进度要求5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求6.2环境保护措施7.施工材料与设备7.1材料要求7.2设备要求8.施工费用与支付8.1费用构成8.2支付方式与时间9.施工变更与索赔9.1变更程序9.2索赔处理10.施工工期延误与违约责任10.1工期延误处理10.2违约责任承担11.施工验收与交付11.1验收标准11.2验收程序12.保修与售后服务12.1保修期限12.2售后服务内容13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同解除与终止14.3合同附件14.4合同生效与修改第一部分:合同如下:1.协议书的签署与生效1.1协议书的签署1.2协议书的生效时间本补充协议书自双方签字盖章之日起生效,并与原合同具有同等法律效力。2.协议书的适用范围3.施工内容与范围3.1施工项目概述本补充协议书涉及的原合同项目为新建数据中心,包括但不限于数据中心的建设、安装、调试及验收。3.2施工范围细化本补充协议书对原合同中的施工范围进行了如下细化:(1)数据中心主体结构施工;(2)数据中心配套设备安装;(3)数据中心弱电系统施工;(4)数据中心安全监控系统施工;(5)数据中心消防系统施工;(6)数据中心网络系统施工。4.施工进度安排4.1施工阶段划分(1)基础施工阶段;(2)主体结构施工阶段;(3)设备安装阶段;(4)弱电系统施工阶段;(5)安全监控系统施工阶段;(6)消防系统施工阶段;(7)网络系统施工阶段;(8)验收阶段。4.2各阶段进度要求各施工阶段的进度要求如下:(1)基础施工阶段:自合同生效之日起X个月内完成;(2)主体结构施工阶段:自基础施工阶段完成之日起X个月内完成;(3)设备安装阶段:自主体结构施工阶段完成之日起X个月内完成;(4)弱电系统施工阶段:自设备安装阶段完成之日起X个月内完成;(5)安全监控系统施工阶段:自弱电系统施工阶段完成之日起X个月内完成;(6)消防系统施工阶段:自安全监控系统施工阶段完成之日起X个月内完成;(7)网络系统施工阶段:自消防系统施工阶段完成之日起X个月内完成;(8)验收阶段:自网络系统施工阶段完成之日起X个月内完成。5.施工质量要求5.1质量标准本补充协议书对施工质量要求如下:(1)符合国家及行业标准;(2)满足甲方提出的质量要求;(3)确保工程安全、可靠、高效、环保。5.2质量检测与验收(1)施工过程中,乙方应定期进行质量检测,确保施工质量符合要求;(2)工程竣工后,甲方组织验收,验收合格后方可交付使用。6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求(1)乙方应严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全;(2)施工过程中,乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工人员的人身安全。6.2环境保护措施(1)乙方应采取有效措施,确保施工过程中不污染环境;(2)施工结束后,乙方应进行场地清理,恢复原状。8.施工费用与支付8.1费用构成(1)工程量清单中所列明的各项费用;(2)因工程变更、设计调整等原因增加的费用;(3)施工过程中发生的其他费用。8.2支付方式与时间(1)乙方提交工程进度款申请后,甲方应在X个工作日内进行审核,并在X个工作日内支付;(2)工程竣工结算完成后,乙方应在X个工作日内提交结算报告,甲方应在X个工作日内审核并支付;(3)保修期满后,如无质量问题,甲方应在X个工作日内支付保修金。9.施工变更与索赔9.1变更程序(1)任何一方提出变更要求,应提前X天书面通知对方;(2)双方就变更事宜进行协商,达成一致后,由乙方在X个工作日内提交变更申请;(3)甲方在X个工作日内对变更申请进行审核,并作出答复。9.2索赔处理(1)如因甲方原因导致工程延误,乙方有权提出索赔;(2)索赔申请应在事件发生后X个工作日内提交,并提供相关证明材料;(3)甲方在X个工作日内对索赔申请进行审核,并作出答复。10.施工工期延误与违约责任10.1工期延误处理(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任;(2)如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决。10.2违约责任承担(1)因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金;(2)因甲方原因导致工期延误,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。11.施工验收与交付11.1验收标准本补充协议书涉及的施工验收标准如下:(1)符合国家及行业标准;(2)满足甲方提出的质量要求;(3)工程资料齐全、完整。11.2验收程序(1)乙方在工程竣工后X个工作日内通知甲方进行验收;(2)甲方在X个工作日内组织验收,验收合格后签署验收报告。12.保修与售后服务12.1保修期限本补充协议书涉及的保修期限为X年。12.2售后服务内容(1)提供必要的维修配件;(2)提供技术支持;(3)解答用户在使用过程中遇到的问题。13.争议解决13.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决争议;(2)如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构本补充协议书的争议解决机构为仲裁委员会。14.其他约定事项14.1不可抗力条款(1)因不可抗力导致工程延误或无法按期交付,双方均不承担违约责任;(2)不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同解除与终止(1)如一方违反本补充协议书约定,另一方有权解除合同;(2)合同解除后,双方应按照约定办理结算手续。14.3合同附件(1)工程量清单;(2)施工图纸;(3)工程进度计划;(4)其他与本协议书相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义本补充协议书中的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同需要进行介入的自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保工程的质量、安全、进度以及合同的履行,提高合同履行的效率,降低风险。16.第三方介入的程序16.1第三方选定(1)第三方由甲乙双方共同选定,或由一方推荐,另一方同意;(2)第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议。16.2第三方介入的协议甲乙双方应与第三方签订服务协议,明确第三方的职责、权利和义务,以及甲乙双方的权利和义务。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方的职责(1)第三方应根据合同要求,对工程进行监督、检查、评估和咨询;(2)第三方应按照服务协议的要求,提供专业意见和解决方案;(3)第三方应保证其提供的服务的质量和效率。17.2第三方的权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;(2)第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务;(3)第三方有权对甲乙双方违反合同的行为提出异议。18.第三方介入的费用18.1第三方服务费用第三方的服务费用由甲乙双方根据服务协议约定支付。18.2费用支付方式第三方服务费用按照服务协议约定的支付方式进行支付。19.第三方责任限额19.1第三方责任界定第三方的责任限于其在服务协议中约定的范围内,对甲乙双方造成的损失承担相应的赔偿责任。19.2责任限额(1)第三方对甲乙双方造成的损失,责任限额不超过其服务协议中约定的金额;(2)如第三方服务存在重大过失,导致甲乙双方遭受重大损失,责任限额可适当提高。20.第三方与其他各方的划分说明20.1职责划分(1)甲乙双方负责工程的整体管理和协调;(2)第三方负责具体的服务内容,包括但不限于监理、检测、评估、咨询等。20.2权利义务划分(1)甲乙双方的权利和义务按照合同约定执行;(2)第三方在其服务协议约定的范围内,享有相应的权利并承担相应的义务。21.第三方介入的变更与解除21.1变更程序(1)如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应共同协商,并修改服务协议;(2)变更后的服务协议经双方签字盖章后生效。21.2解除程序(1)如需解除第三方介入,甲乙双方应书面通知第三方,并按照服务协议约定进行结算;(2)解除后的服务协议不再具有法律效力。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式按照服务协议约定执行。22.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构为仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列明工程项目的数量、单位、单价及总价。要求清单中的工程量需与实际施工量一致。2.施工图纸包含工程设计的平面图、立面图、剖面图等。要求图纸清晰、准确,符合国家及行业标准。3.工程进度计划列明各施工阶段的开始和结束时间。要求进度计划合理、可行,确保工程按期完成。4.质量检测报告包含施工过程中的质量检测数据及结果。要求检测报告真实、准确,符合质量标准。5.施工变更申请列明变更的原因、内容、影响及处理措施。要求变更申请详细、明确,经甲乙双方同意后执行。6.验收报告包含工程验收的结论、存在问题及整改措施。要求验收报告真实、客观,反映工程实际情况。7.费用结算报告列明工程实际发生的费用及支付情况。要求结算报告准确、完整,确保费用合理。8.保修单包含保修期限、范围及联系方式。要求保修单规范、完整,便于用户查询和维权。9.第三方服务协议明确第三方介入的职责、权利和义务。要求协议内容清晰、具体,保障各方权益。10.争议解决协议列明争议解决的方式、程序及机构。要求协议内容合法、合理,确保争议得到公正解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)乙方未按合同约定的时间完成工程进度;(2)乙方施工质量不符合合同约定的标准;(3)甲方未按合同约定的时间支付工程款项;(4)第三方服务不符合服务协议的要求。2.责任认定标准(1)乙方未按合同约定的时间完成工程进度,每延误一天,乙方应支付甲方违约金;(2)乙方施工质量不符合合同约定的标准,乙方应承担修复费用,并支付甲方相应的违约金;(3)甲方未按合同约定的时间支付工程款项,每延误一天,甲方应向乙方支付违约金;(4)第三方服务不符合服务协议的要求,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例(1)乙方因施工质量问题导致工程延误,延误工期为10天,乙方应支付甲方违约金X元;(2)第三方提供的服务不符合要求,导致工程进度延误,延误工期为5天,第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失Y元。全文完。二零二四年度数据中心施工合同补充协议书范本1合同目录一、协议书概述1.1协议书目的1.2协议书依据1.3协议书适用范围二、协议双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息三、补充内容概述3.1补充项目概述3.2补充内容变更原因四、补充项目具体内容4.1项目一4.1.1工程范围4.1.2工程内容4.1.3工程量4.1.4工程质量要求4.1.5工程工期4.2项目二4.2.1工程范围4.2.2工程内容4.2.3工程量4.2.4工程质量要求4.2.5工程工期4.3项目三4.3.1工程范围4.3.2工程内容4.3.3工程量4.3.4工程质量要求4.3.5工程工期五、变更后的合同条款5.1甲方责任5.2乙方责任5.3工程进度5.4工程质量5.5工程款支付六、知识产权与保密6.1知识产权归属6.2保密条款七、违约责任7.1违约情形7.2违约责任八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序九、合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件十、其他10.1不可抗力10.2合同生效与终止10.3协议书份数与保管十一、附件11.1附件一:补充项目详细清单11.2附件二:工程量清单11.3附件三:其他相关文件十二、协议书生效十三、协议书变更十四、协议书解除合同编号_________一、协议书概述1.1协议书目的本协议旨在明确二零二四年度数据中心施工合同中双方同意补充的具体内容,以保障合同的有效执行。1.2协议书依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同条例》及相关法律法规制定。1.3协议书适用范围本协议适用于二零二四年度数据中心施工合同的所有相关方。二、协议双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称:________________甲方地址:________________甲方联系人:________________联系电话:________________2.2乙方基本信息乙方名称:________________乙方地址:________________乙方联系人:________________联系电话:________________三、补充内容概述3.1补充项目概述3.2补充内容变更原因因甲方业务发展需求,需对原合同进行补充,以满足新的技术标准和业务需求。四、补充项目具体内容4.1项目一4.1.1工程范围新增数据中心机房设备安装及调试。4.1.2工程内容详细工程内容见附件一。4.1.3工程量详细工程量见附件二。4.1.4工程质量要求达到国家标准及行业规范。4.1.5工程工期工期自合同生效之日起,____个工作日内完成。4.2项目二4.2.1工程范围新增数据中心网络安全设备安装及调试。4.2.2工程内容详细工程内容见附件一。4.2.3工程量详细工程量见附件二。4.2.4工程质量要求达到国家标准及行业规范。4.2.5工程工期工期自合同生效之日起,____个工作日内完成。4.3项目三4.3.1工程范围新增数据中心供电系统升级改造。4.3.2工程内容详细工程内容见附件一。4.3.3工程量详细工程量见附件二。4.3.4工程质量要求达到国家标准及行业规范。4.3.5工程工期工期自合同生效之日起,____个工作日内完成。五、变更后的合同条款5.1甲方责任甲方负责提供补充项目所需的场地、设备和材料,并承担相关费用。5.2乙方责任乙方负责按照协议约定的内容和标准完成补充项目的施工,并承担相应的责任。5.3工程进度乙方应按协议约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。5.4工程质量乙方施工的质量应符合国家标准及行业规范,如出现质量问题,乙方应负责无偿修复。5.5工程款支付补充项目的工程款支付按照原合同约定的方式执行。六、知识产权与保密6.1知识产权归属补充项目涉及的新增设备和技术,其知识产权归甲方所有。6.2保密条款双方对本协议内容及补充项目涉及的技术和商业秘密负有保密义务。七、违约责任7.1违约情形a.乙方未按约定工期完成施工;b.乙方施工质量不符合约定标准;c.乙方泄露保密信息;d.任何一方违反本协议约定的其他条款。7.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。八、争议解决8.1争议解决方式双方发生争议应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议发生后,双方应自争议发生之日起____个工作日内协商解决。协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同解除与终止9.1合同解除条件a.一方严重违约,经对方书面通知后____个工作日内未予纠正;b.发生不可抗力事件,导致本协议无法履行;c.双方协商一致解除本协议。9.2合同终止条件本协议履行完毕或因其他原因解除后,合同终止。十、其他10.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。10.2合同生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效,至补充项目施工完毕并验收合格之日终止。10.3协议书份数与保管本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。十一、附件11.1附件一:补充项目详细清单11.2附件二:工程量清单11.3附件三:其他相关文件十二、协议书生效本协议自双方签字盖章之日起生效。十三、协议书变更本协议的任何变更必须以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。十四、协议书解除本协议的解除必须按照本协议第九章的规定进行。甲方(盖章):代表(签字):日期:乙方(盖章):代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导项目管理甲方有权对整个数据中心施工项目进行整体管理,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督和控制。1.2甲方指定项目经理甲方应指定一名项目经理负责项目的日常管理工作,并授权其代表甲方与乙方进行沟通和协调。1.3甲方审批权甲方对乙方提交的施工方案、进度计划、变更申请等文件具有审批权,未经甲方批准,乙方不得实施。1.4甲方验收标准甲方有权根据国家标准、行业规范和项目需求,制定详细的验收标准,乙方需按照甲方标准进行施工和验收。2.1甲方提供资料甲方应确保及时向乙方提供项目所需的设计图纸、技术规范、材料清单等资料,以保证施工进度。3.1甲方支付进度款甲方应按照合同约定和施工进度,及时向乙方支付工程进度款,确保乙方正常施工。二、乙方为主导时的附加条款及说明4.1乙方自主施工乙方有权根据工程实际情况,在不违反合同约定和甲方审批的前提下,自主选择施工方案和施工方法。4.2乙方技术支持乙方应提供必要的技术支持和人员培训,确保施工质量符合合同要求。4.3乙方材料采购乙方有权自主选择材料供应商,但必须保证材料的质量符合国家标准和合同要求。5.1乙方施工计划乙方应制定详细的施工计划,包括施工进度、质量目标、安全措施等,并及时向甲方汇报。6.1乙方进度款支付乙方有权根据施工进度和合同约定,向甲方申请支付进度款,甲方应在接到申请后____个工作日内支付。三、有第三方中介时的附加条款及说明7.1中介机构职责第三方中介机构负责对施工项目进行监督和评估,确保施工质量、进度和安全符合合同要求。7.2中介机构报告中介机构应定期向甲方和乙方提交项目监督报告,包括施工进度、质量检查结果、安全状况等。8.1中介机构费用第三方中介机构的服务费用由甲方承担,具体费用标准根据中介机构报价及合同约定执行。8.2中介机构变更如需更换第三方中介机构,应经甲方和乙方协商一致,并签订新的中介服务协议。9.1中介机构责任第三方中介机构对项目监督过程中发现的问题,应及时向甲方和乙方报告,并协助双方解决。9.2中介机构保密第三方中介机构应遵守保密协议,对项目信息、技术资料等保密内容负有保密义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:补充项目详细清单2.附件二:工程量清单3.附件三:其他相关文件4.附件四:第三方中介机构资质证明5.附件五:保密协议6.附件六:支付进度款申请表7.附件七:施工进度报告8.附件八:施工质量检查报告9.附件九:安全状况报告10.附件十:变更申请表二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按约定工期完成施工。2.违约行为:乙方施工质量不符合约定标准。认定:经甲方或中介机构验收,发现施工质量不符合国家标准、行业规范或合同要求。3.违约行为:乙方泄露保密信息。认定:未经甲方同意,乙方将项目信息、技术资料等保密内容泄露给第三方。4.违约行为:甲方未按约定支付进度款。认定:甲方在接到乙方进度款申请后____个工作日内未支付。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定了合同的订立、效力、履行、变更、解除等法律关系。3.施工合同:指建设单位与施工单位之间订立的关于工程建设项目的施工合同。4.中介机构:指在合同履行过程中提供专业服务的第三方机构,如监理公司、审计公司等。5.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定对特定信息进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方应立即协商,确定变更方案,并签订书面变更协议。2.问题:施工过程中出现材料供应问题。解决办法:乙方应及时向甲方报告,甲方应尽快解决材料供应问题。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告甲方。4.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即修复质量问题,并经甲方验收合格后方可继续施工。五、所有应用场景:1.数据中心新建项目2.数据中心扩建项目3.数据中心设备更新改造项目4.数据中心网络安全系统升级项目5.数据中心供电系统升级改造项目全文完。二零二四年度数据中心施工合同补充协议书范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心:指为满足信息化、数字化需求,提供数据处理、存储、传输、交换等服务的场所。2.施工:指在数据中心建设过程中,对场地、设备、设施等进行安装、调试、维修等作业。3.2关键词解释1.合同履行:指在合同约定的期限内,按照合同约定的内容和要求,完成数据中心建设任务。2.合同终止:指在合同履行过程中,因故提前解除合同关系。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成数据中心施工任务。2.甲方有权监督乙方施工过程,确保施工质量符合国家相关标准。3.甲方应按照合同约定,按时足额支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成数据中心施工任务。2.乙方应确保施工过程中,遵守国家相关法律法规和行业标准。3.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间本补充协议书自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为主合同约定的施工期限。5.2合同履行地点数据中心施工地点:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用合理、高效、安全的施工方式,确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本补充协议书经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定,及时清理工程现场,确保场地整洁;2.合同终止后,乙方应按照合同约定,退还甲方已支付的工程款;3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.工程间接费用:包括但不限于设计费、监理费、检验费、保险费等。3.其他费用:包括但不限于合同变更费用、不可抗力造成的额外费用等。7.2支付方式1.乙方提交发票后,甲方应在收到发票之日起15个工作日内支付相应款项。2.甲方有权根据工程进度和实际完成情况,分期支付工程款项。7.3支付时间1.首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的20%作为首付款。2.进度款:工程进度达到合同约定节点后,支付已完成工程量的相应比例款项。3.结算款:工程完工并经甲方验收合格后,支付合同总额的70%作为结算款。7.4支付条款1.乙方提交的发票应真实、合法、有效,并符合国家相关税务规定。2.甲方支付款项时,应按照国家规定开具相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料,导致工期延误,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期总金额的千分之五计算。2.乙方施工质量不符合国家相关标准,应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体计算方法,双方应在合同中明确约定。2.赔偿金额的支付方式,应与工程款项的支付方式一致。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.双方在合同履行过程中产生的任何技术成果、设计方案等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容,除非取得对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害;2.战争、罢工、政府禁令等社会异常事件;3.其他导致合同无法履行或履行困难的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力发生导致合同无法履行或履行困难,双方应根据实际情况,协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:战争、禁令等;3.社会异常事件:罢工、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方书面同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容;2.合同约定的专属于一方当事人的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心设计、施工、运营等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行过程中,不得将工程分包或转包给第三方,否则甲方有权解除合同。13.2特殊权力保留1.甲方保留对数据中心运营数据的监控权,以确保数据安全和稳定。2.乙方应遵守国家相关法律法规,不得利用数据中心从事非法活动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容,应作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应就合同履行过程中出现的问题,及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式或口头方式,就协作与配合事项进行沟通。2.双方应按照约定的方式和时间,履行协作与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心施工的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.二零二四年度数据中心施工合同2.数据中心施工图纸及设计文件3.施工进度计划表4.乙方施工资质证书及人员名单5.甲方提供的施工场地相关资料6.乙方提交的工程进度报告及验收报告7.不可抗力事件证明材料8.合同履行过程中产生的相关文件9.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付工程款项。b.未按合同约定提供施工场地或相关资料。乙方违约:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论