2024建设工程劳务大包施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程劳务大包施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4劳务1.5施工第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2劳务内容2.3施工内容第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条工期及进度4.1工期4.2施工进度4.3工期延误第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量验收第六条安全生产及环保6.1安全生产6.2环保要求6.3安全事故处理第七条合同的履行及变更7.1合同履行7.2合同变更第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的解除及终止10.1合同解除10.2合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条附则13.1合同的生效13.2合同的修改13.3合同的废止第十四条争议解决及法律适用14.1争议解决14.2法律适用第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4劳务劳务是指乙方根据本合同约定，为本项目提供的劳动力及相关技术服务，包括但不限于施工、安装、维修、保养等。1.5施工施工是指乙方根据本合同约定，按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，在本项目范围内进行的各项施工活动。第二条合同范围及内容2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试、验收等。2.2劳务内容乙方应按照甲方的要求，提供与本项目相关的全部或部分劳务，包括但不限于施工操作、材料搬运、设备安装、调试、验收等。2.3施工内容乙方应按照甲方的要求，完成本项目范围内的所有施工内容，包括但不限于土建施工、安装施工、装修施工、设备安装、调试、验收等。第三条合同价格及支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），币种为人民币。3.2价格调整合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3支付方式甲方支付乙方工程价款的方式如下：（1）按进度付款：甲方根据乙方的施工进度，按照约定的比例支付工程价款。（2）一次性付款：甲方在验收合格后，一次性支付剩余的工程价款。3.4支付时间甲方应按照本合同约定的付款方式，在约定的时间内支付乙方的工程价款。第四条工期及进度4.1工期本工程的合同工期为【】日，自乙方进场之日起计算。4.2施工进度乙方应按照甲方的要求，制定施工进度计划，并按照计划完成施工任务。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误天数向甲方支付违约金，违约金的标准为合同价款的【】%。第五条质量标准及要求5.1质量标准本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量要求乙方应保证本工程的施工质量，确保工程安全、美观、实用。5.3质量验收甲方应按照约定的时间、地点对乙方施工的工程进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。第六条安全生产及环保6.1安全生产乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保要求乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，确保施工过程中的环境保护工作。6.3安全事故处理如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2赔偿金额违约方应向守约方支付赔偿金额，赔偿金额的标准为守约方损失的【】%加上违约方获得的利益。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼如双方约定仲裁，应提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的解除及终止10.1合同解除双方协商一致，可以解除本合同。10.2合同终止第十一条保密条款11.1保密内容双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为本合同签订之日起至本合同终止或履行完毕之日止。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。12.2不可抗力后果如不可抗力事件导致乙方无法按照约定履行合同，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可以协商决定延长合同履行期限、减轻或免除乙方责任。第十三条附则13.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同的修改对本合同的修改，应由双方协商一致，并签订补充协议。13.3合同的废止第十四条争议解决及法律适用14.1争议解决如本合同的任何条款与法律、法规相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。本合同未涉及的事项，应依照国家法律、法规执行。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：施工方案附件3：技术要求附件4：安全生产管理制度附件5：环保要求及相关规定附件6：乙方人员名单及资质证明附件7：施工进度计划附件8：质量验收标准附件9：合同价款明细表附件10：付款凭证附件11：验收报告附件12：安全事故报告附件的详细要求和说明：附件1：工程图纸应包括本项目所有的设计图纸、施工图纸、结构图纸等，图纸应清晰、完整，能够满足施工需要。附件2：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工方法等，方案应具有可操作性，能够指导施工过程。附件3：技术要求应包括本项目所涉及的技术标准、技术规范、技术要求等，以确保施工质量符合相关要求。附件4：安全生产管理制度应包括乙方的安全生产管理制度、安全生产措施、安全操作规程等，以确保施工过程中的安全生产。附件5：环保要求及相关规定应包括本项目所涉及的环保法律法规、环保要求、环保措施等，以确保施工过程中的环境保护。附件6：乙方人员名单及资质证明应包括乙方所有参与本项目施工的人员名单及其相应的资质证明，以确保乙方具备相应的施工能力。附件7：施工进度计划应包括本项目的施工进度安排、施工计划、施工节点等，以保证施工进度的顺利进行。附件8：质量验收标准应包括本项目所涉及的验收标准、验收程序、验收要求等，以确保工程质量符合相关要求。附件9：合同价款明细表应详细列出本合同的工程价款构成、价格计算、价款支付等内容，以明确双方的权利和义务。附件10：付款凭证应包括甲方支付乙方工程价款的付款凭证，以证明付款的合法性和有效性。附件11：验收报告应包括工程验收的结果、验收意见、验收结论等，以证明工程的合格性。附件12：安全事故报告应包括在施工过程中发生的安全事故的详细情况、处理结果等，以及安全事故的预防和应对措施。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的工期完成施工任务，属于工期延误的违约行为。2.乙方施工质量不符合约定的质量标准，属于质量违约行为。3.乙方未能按照约定的施工方案进行施工，属于施工方案违约行为。4.乙方未能按照约定的安全生产管理制度进行施工，属于安全生产违约行为。5.乙方未能按照约定的环保要求进行施工，属于环保违约行为。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期计算违约金，违约金的标准为合同价款的【】%。2.质量违约：按照合同约定的质量标准进行验收，如不符合标准，乙方应负责返工、整改，并承担因此产生的费用。3.施工方案违约：按照合同约定的施工方案进行施工，如不符合方案，乙方应承担相应的违约责任。4.安全生产违约：按照合同约定的安全生产管理制度进行施工，如不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。5.环保违约：按照合同约定的环保要求进行施工，如不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。示例说明：如乙方未能按照约定的工期完成施工任务，甲方有权按照合同约定的违约金标准要求乙方支付违约金。如乙方施工质量不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担因此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。2.违约金：违约金是指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。3.工期延误：工期延误是指乙方未能按照约定的工期完