钢结构储能电站施工承包合同

钢结构储能电站施工承包合同合同编号：__________钢结构储能电站施工承包合同地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________第一条工程概述1.1项目名称：钢结构储能电站施工工程1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于钢结构储能电站的设计、材料采购、施工、验收、保修等。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包含：____________________。2.3合同价格不包含：____________________。第三条合同工期3.1开工日期：自双方签订本合同之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：按照工程进度和双方协商确定的日期，工期为____个月。3.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。4.2工程验收：按照双方约定的验收标准进行，验收不合格的工程，承包商应负责整改至合格。第五条付款及结算5.1付款方式：本合同价款分三次支付，具体支付比例和时间双方另行约定。5.2结算方式：本合同价款采用银行转账方式结算。5.3质保金：合同总价款的5%作为质保金，质保期结束后无质量问题，质保金一次性退还。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2违约金计算方式：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：__________________一、附件列表：1.项目设计方案2.施工图纸3.材料采购清单4.施工进度计划5.工程验收标准6.质保金退还证明7.补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的质量标准。3.付款延误：未按照合同约定的时间支付价款。4.质保金退还延误：未在质保期结束后按时退还质保金。5.双方在其他条款中约定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的项目业主。2.乙方：指合同中指定的施工承包商。3.合同总价款：指双方约定的完成工程项目所需支付的总金额。4.工期：指合同约定的工程开始至竣工的时间段。5.质保金：指合同总价款的5%作为保证工程质量的资金，质保期结束后无质量问题，质保金一次性退还。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时签订补充协议。2.工程质量不符合约定：解决办法：承包商负责整改至合格，必要时支付违约金。3.付款延误：解决办法：双方协商支付，必要时支付违约金。4.质保金退还延误：解决办法：双方协商退还，必要时支付违约金。5.其他问题的解决办法：根据实际情况和合同约定，双方协商解决，必要时签订补充协议。五、所有应用场景：1.甲方为储能电站项目业主，乙方为施工承包商。2.甲方委托乙方进行钢结