绿色工业植草砖施工合同

绿色工业植草砖施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行绿色工业植草砖施工，为确保双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含施工所需的所有材料、人工、设备、工具及税费等一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，业主一次性支付给乙方。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自开工之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按合同约定向业主支付违约金。第四条施工质量4.1乙方应按照约定的施工标准、工艺及规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准；（2）工程验收不合格的，乙方应按照业主要求及时整改，直至达到验收合格标准。第五条材料供应5.1乙方负责采购施工所需材料，并确保材料质量符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。5.2乙方应提前将采购的材料清单提交给业主，业主对材料质量有异议的，乙方应更换符合要求的产品。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2乙方应加强现场安全管理，建立健全安全生产责任制度，配备必要的安全生产设施和器材。6.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告业主，并按照相关法律法规的规定处理。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定完成施工，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×1%。7.2乙方如未按照约定采购材料，导致工程质量不合格的，应承担重新施工的一切费用。7.3业主如未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并按照实际损失向业主索赔。第八条争议解决8.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.材料采购清单3.施工进度计划4.安全生产管理制度5.工程验收标准和方法6.违约金计算公式7.质保金支付凭证8.工程结算单二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，导致工程进度延误。2.乙方未按照约定采购材料，导致工程质量不合格。3.业主未按照约定支付合同价款，导致乙方无法正常施工。4.双方未按照约定解决争议，导致工程无法顺利进行。三、法律名词及解释：1.绿色工业植草砖：指用于工业场地、停车场等区域的植草砖，具有绿化、降噪、抗压等功能。2.施工方：指具有绿色工业植草砖施工资质和经验的企业或个人。3.业主：指委托施工方进行绿色工业植草砖施工的单位或个人。4.合同总价：指双方约定的完成绿色工业植草砖施工所需支付的总费用。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.质保金：指为确保工程质量，业主预留的一定比例的合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.问题：材料质量不合格解决办法：乙方更换符合要求的产品，重新施工直至达到验收标准。3.问题：业主支付延迟解决办法：乙方催告业主支付合同价款，必要时可依法采取措施追讨欠款。4.问题：发生安全