国际酒店粉刷施工合同模板

国际酒店粉刷施工合同模板合同编号：__________国际酒店粉刷施工合同甲方（业主）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：国际酒店粉刷施工项目1.2工程地点：__________1.3工程面积：__________平方米1.4工程内容：包括但不限于墙面、天花板、地面等部位的粉刷施工。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），包括但不限于材料费、人工费、交通费、税费等一切与施工相关的费用。2.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、施工期限3.1双方确认，本工程的施工期限为__________日，自乙方入场施工之日起计算。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延长。延长的期限及费用双方另行协商确定。四、施工质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求及行业标准进行施工，保证施工质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收标准和程序如下：（1）初步验收：施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督检查，如发现不符合合同约定的质量问题，乙方应在甲方要求的时间内整改到位。（2）最终验收：工程完成后，甲方组织相关人员对工程进行最终验收。验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余工程款。如验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内整改到位，直至验收合格。五、质保期及售后服务5.1乙方对所施工的工程提供__________年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。5.2乙方应在施工期间及质保期内，提供电话咨询、现场查看等售后服务，确保甲方利益。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付工程款的千分之五。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.国际酒店粉刷施工合同2.施工方案及施工进度计划3.材料合格证明及材料清单4.施工人员名单及资质证明5.工程验收标准及方法6.质保期服务承诺7.违约金计算公式8.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。3.施工质量不符合合同约定和行业标准，认定为违约行为。4.乙方未提供约定的售后服务或服务不符合约定，认定为违约行为。5.双方未按约定解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：国际酒店的业主。2.乙方：具有专业资质的粉刷施工方。3.施工期限：双方约定的施工时间。4.质保期：乙方对施工工程提供的保修期限。5.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。6.工程验收：对施工完成的工程进行检查，确认是否符合合同约定的质量标准。7.法律法规：合同法及相关行业规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时乙方应支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：乙方负责整改，必要时重新施工，直至符合质量标准。3.工程款支付延误：解决办法：甲方按时支付工程款，逾期支付应支付违约金。4.争议解决：解决办法：协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.质保期内问题：解决办法：乙方负责免费维修或更换，确保工程质量。五、所有应用场景：1