墙板施工合同机场航站楼翻新

墙板施工合同机场航站楼翻新合同编号：__________墙板施工合同甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________机场航站楼翻新项目墙板施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同施工项目预算金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3甲乙双方确认，合同金额为固定的，不因市场价格变动而调整。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。四、施工质量4.1乙方应当按照约定的标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3乙方承诺，施工过程中不使用假冒伪劣材料，不偷工减料。五、材料供应5.1甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责提供施工所需的辅助材料。5.2甲方应按照约定的时间、数量和质量要求供应材料，如有违约，甲方应承担乙方由此产生的损失。六、施工安全6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。6.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任，如因乙方原因造成他人损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。七、合同价款支付7.1甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式为：自工程开工之日起，每月25日前支付当月已完成工程进度款的80%。7.2工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程进度款。7.3甲方支付乙方合同价款时，乙方应提供等额的正规发票。八、违约责任8.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。8.2乙方未按照约定工期完成施工的，应支付违约金。8.3甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应支付乙方违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.机场航站楼翻新项目设计文件2.施工图纸和技术说明书3.主要材料供应清单4.安全生产规章制度5.工程验收标准和方法6.乙方施工队伍资质证明7.乙方材料供应商资质证明8.合同履行过程中产生的所有往来函件和会议记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，认定违约行为。2.甲方未按约定提供施工所需材料，认定违约行为。3.乙方未按约定工期完成施工，认定违约行为。4.乙方使用假冒伪劣材料或偷工减料，认定违约行为。5.乙方未按国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，认定违约行为。6.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付的金钱。3.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否达到合同约定的标准。4.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施，防止和减少生产安全事故的发生。5.违约行为：指当事人违反合同约定或者法律规定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程进度款：乙方应当及时与甲方沟通，催促甲方支付工程进度款。如甲方仍不支付，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.甲方未按约定提供施工所需材料：乙方应当及时与甲方沟通，要求甲方按照约定提供材料。如甲方仍不提供，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。3.乙方未按约定工期完成施工：甲方有权要求乙方按照约定工期完成施工。如乙方仍不能按约定工期完成，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.乙方使用假冒伪劣材料或偷工减料：甲方有权要求乙方立即整改，并依法向有关部门报告。如乙方仍不整改，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。5.乙方未按国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工：甲方有权要求乙方立即整改，并依法向有关部门报告。如乙方仍不整改，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有