版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度基础设施建设工程劳务用工质量保证合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:为满足我国基础设施建设工程的需求,保障工程质量,提高施工效率,甲方决定委托乙方进行2025年度基础设施建设工程劳务用工,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度基础设施建设工程劳务用工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)基础设施建设工程:指交通、水利、能源、通信等领域的建设项目。(2)劳务用工:指乙方根据甲方要求,派遣具备相应技能的劳务人员参与基础设施建设工程的施工。(3)质量保证:指乙方在施工过程中,确保工程质量达到国家相关标准和甲方要求。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行基础设施建设工程劳务用工的业主或建设单位。(2)乙方:指承担基础设施建设工程劳务用工的施工单位。(3)施工人员:指乙方派遣参与基础设施建设工程的劳务人员。(4)施工材料:指用于基础设施建设工程的各类材料、设备等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权对乙方派遣的施工人员进行资质审查,确保其具备相应技能。(2)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,确保工程质量。(3)甲方有权对乙方在施工过程中违反合同约定、影响工程进度和质量的行为进行处罚。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括施工场地、施工材料等。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费。(3)乙方应确保派遣的施工人员具备相应技能,并对其施工行为进行监督管理。(4)乙方应按照合同约定,确保工程质量达到国家相关标准和甲方要求。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度基础设施建设工程劳务用工任务完成之日止。5.2合同履行地点:本合同项下的劳务用工地点为甲方指定的基础设施建设工程现场。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,派遣具备相应技能的施工人员参与基础设施建设工程的施工,确保工程质量达到国家相关标准和甲方要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定将施工场地、施工材料等清理完毕;(2)甲方应按照约定支付乙方劳务费;(3)双方应按照约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:(1)劳务人员工资:包括基本工资、加班工资、奖金等;(2)社会保险及公积金:按照国家规定和地方政策,为劳务人员缴纳社会保险和住房公积金;(3)管理费:乙方为劳务人员提供管理服务所产生的费用;(4)安全防护及培训费用:乙方为劳务人员提供安全防护用品和进行安全培训所产生的费用;(5)其他费用:根据工程实际情况和双方协商确定的其他费用。7.2支付方式:(1)劳务人员工资:每月支付一次,具体支付日期由双方协商确定;(2)社会保险及公积金:按月支付,具体支付日期由双方协商确定;(3)管理费、安全防护及培训费用:按月支付,具体支付日期由双方协商确定;(4)其他费用:根据费用性质和双方协商确定的支付方式。7.3支付时间:(1)劳务人员工资:应在每月一个工作日前支付;(2)社会保险及公积金:应在每月第一个工作日前支付;(3)管理费、安全防护及培训费用:应在每月第一个工作日前支付;(4)其他费用:按照双方协商确定的支付时间支付。7.4支付条款:(1)甲方应在支付费用前对乙方提供的劳务人员资质、工作进度和质量进行审核;(2)甲方应在支付费用后,将支付凭证送达乙方;(3)乙方应在收到支付凭证后,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五计算;(2)甲方因自身原因导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按工程延期天数乘以每日合同总价的千分之一计算。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定派遣具备相应技能的劳务人员,应向甲方支付违约金,违约金按实际派遣人数乘以每人每日合同总价的千分之一计算;(2)乙方未按合同约定保证工程质量,应向甲方支付违约金,违约金按工程实际损失金额的百分之二十计算。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照上述违约金计算方式向守约方支付违约金,并承担由此产生的其他经济损失。九、保密条款9.1保密内容:(1)甲方和乙方的商业秘密;(2)工程的技术资料、设计方案、施工图纸等;(3)双方的谈判内容、合同条款等。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取保密措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容;(3)保密内容仅限于合同履行所需的范围内使用。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等;(3)社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;(2)不可抗力事件发生后,合同履行期限相应顺延;(3)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例:地震、洪水、政府政策调整、法律法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、保密的;(2)法律法规禁止转让的;(3)根据合同性质不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对乙方施工过程中工程质量进行监督和检查的权利;(2)甲方保留对乙方派遣的施工人员进行资质审查和考核的权利;(3)甲方保留对乙方违反合同约定行为进行处罚的权利。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方;(2)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式变更合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同如有修改或补充,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力:修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,确保工程顺利进行;(2)乙方应积极配合甲方进行工程管理和质量监督。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论解决施工过程中出现的问题;(2)双方应通过书面形式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间就2025年度基础设施建设工程劳务用工质量保证的全部协议,并具有独立性。16.3增减条款:除本合同约定的条款外,任何增减条款均需以书面形式签订,否则无效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.劳务人员名单及资质证书4.施工图纸及设计文件5.质量保证计划6.施工进度计划7.安全生产管理制度8.费用明细表9.保密协议10.不可抗力事件证明文件11.争议解决协议12.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按合同约定支付费用。因自身原因导致工程延期。乙方违约:未按合同约定派遣具备相应技能的劳务人员。未按合同约定保证工程质量。2.违约行为认定:甲方违约的认定:根据甲方未支付费用的金额、工程延期天数及每日合同总价计算违约金。乙方违约的认定:根据乙方派遣劳务人员资质不符合要求的人数、工程实际损失金额的百分比计算违约金。三、法律名词及解释:1.资质证明文件:指证明甲方和乙方具备相应资质的文件,如营业执照、资质证书等。2.劳务人员名单及资质证书:指列明乙方派遣的劳务人员名单及其相关资质证书。3.施工图纸及设计文件:指工程的设计图纸、设计文件及相关技术资料。4.质量保证计划:指乙方为保证工程质量而制定的具体措施和计划。5.施工进度计划:指工程实施的进度安排和时间表。6.安全生产管理制度:指乙方在施工过程中应遵守的安全生产管理制度。7.费用明细表:指列明合同项下各项费用的详细清单。8.保密协议:指双方就保密内容达成的协议。9.不可抗力事件证明文件:指证明发生不可抗力事件的文件,如自然灾害证明、政府文件等。10.争议解决协议:指双方就争议解决方式达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方派遣的劳务人员资质不符合要求。解决办法:甲方应及时通知乙方,要求乙方更换符合要求的劳务人员。2.问题:工程进度滞后。解决办法:双方应协商确定合理的工程进度调整方案,并采取有效措施加快工程进度。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:乙方应立即整改,甲方应监督整改过程,确保工程质量达到合同要求。4.问题:费用支付不及时。解决办法:双方应协商确定合理的支付时间,并严格按照约定支付费用。5.问题:发生不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决不可抗力事件带来的影响,并采取必要措施减轻损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.第三方责任:第三方应对其提供的劳务人员资质和技能负责,确保其符合合同要求。第三方应对其提供的劳务人员行为进行监督管理,确保其遵守合同约定。3.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。第三方有权要求甲方对其提供的劳务人员提供必要的工作条件和安全保障。4.第三方义务:第三方应按照合同约定提供合格的劳务人员。第三方应配合甲方和乙方对劳务人员进行管理和监督。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用,包括工资、奖金等。乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和安全保障,包括安全防护用品、培训等。乙方有权要求甲方在工程延期时支付合理的延期费用。2.乙方的利益条款:甲方应保证乙方在工程中所获得的利益不低于行业标准。甲方应确保乙方在工程中所承担的风险在合理范围内。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付劳务费用的,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五计算。甲方因自身原因导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按工程延期天数乘以每日合同总价的千分之一计算。甲方不得限制乙方在工程中所获得的利益。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定派遣具备相应技能的劳务人员。甲方可要求乙方对派遣的劳务人员进行资质审查和考核。甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方的利益条款:乙方应保证工程质量达到国家相关标准和甲方要求。乙方应确保工程进度按计划进行,不得无故拖延。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定派遣具备相应技能的劳务人员,应向甲方支付违约金,违约金按实际派遣人数乘以每人每日合同总价的千分之一计算。乙方未按合同约定保证工程质量,应向甲方支付违约金,违约金按工程实际损失金额的百分之二十计算。乙方不得以任何形式要求甲方给予不正当利益。全文完。2025年度基础设施建设工程劳务用工质量保证合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.劳务用工需求3.1用工岗位3.2用工人数3.3用工期限3.4用工条件4.劳务用工质量保证4.1质量标准4.2质量检查与验收4.3质量责任5.劳务用工费用5.1工资标准5.2工资支付方式5.3工资支付时间5.4其他费用6.劳务用工合同履行6.1合同签订6.2合同履行6.3合同变更6.4合同解除7.劳务用工安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产培训7.4事故处理8.劳务用工劳动保护8.1劳动保护措施8.2劳动保护用品8.3劳动保护责任9.劳务用工争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明13.合同附件13.1附件一:劳务用工人员名单13.2附件二:工资支付明细表13.3附件三:安全生产措施13.4附件四:劳动保护用品清单14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释权14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称:市基础设施建设有限公司甲方地址:市区路号甲方法定代表人:1.2合同乙方乙方名称:劳务派遣有限公司乙方地址:市区路号乙方法定代表人:1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:赵六乙方联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称市道路拓宽工程2.2工程地点市区2.3工程规模全长公里,路基宽度米2.4工程类型市政道路工程3.劳务用工需求3.1用工岗位路基施工、路面施工、桥涵施工等3.2用工人数共计人3.3用工期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止3.4用工条件具备相关岗位技能,身体健康,年龄在10周岁之间4.劳务用工质量保证4.1质量标准严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到合格等级4.2质量检查与验收定期进行质量检查,确保施工过程中质量稳定,工程验收合格4.3质量责任乙方对施工过程中的质量问题承担全部责任,甲方有权对质量问题进行处理5.劳务用工费用5.1工资标准路基施工:元/天路面施工:元/天桥涵施工:元/天5.2工资支付方式按月支付,每月5日前支付上月工资5.3工资支付时间每月5日前5.4其他费用包括但不限于交通费、住宿费等,具体费用根据实际情况另行协商6.劳务用工合同履行6.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效6.2合同履行乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程任务6.3合同变更如需变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议6.4合同解除合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同到期等7.劳务用工安全管理7.1安全生产责任乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员安全7.2安全生产措施制定安全生产规章制度,定期进行安全培训,配备必要的安全防护设施7.3安全生产培训对新员工进行岗前安全培训,对在岗员工进行定期安全培训7.4事故处理发生安全事故,乙方应立即采取措施,及时上报,并按照相关规定进行处理8.劳务用工劳动保护8.1劳动保护措施提供符合国家标准的劳动防护用品,确保施工人员的人身安全8.2劳动保护用品包括但不限于安全帽、安全带、防尘口罩、防护手套等8.3劳动保护责任乙方对提供的劳动保护用品负责,对因劳动保护用品不符合标准造成的事故承担相应责任9.劳务用工争议解决9.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁9.2争议解决程序按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规的规定进行9.3争议解决期限仲裁机构应在收到仲裁申请之日起六十日内作出仲裁裁决10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后,自双方约定之日起生效10.2合同终止条件合同因履行完毕、解除或终止等原因终止10.3合同终止程序合同终止时,双方应进行结算,并办理相关手续11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程任务、工程质量不符合约定、拖欠工资、违反安全生产规定等11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情况及实际损失确定12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等12.2不可抗力处理发生不可抗力时,双方应协商解决;协商不成的,可根据不可抗力的具体影响,部分或全部免除责任12.3不可抗力证明一方主张不可抗力时,应提供相应的证明材料13.合同附件13.1附件一:劳务用工人员名单详细列出所有劳务用工人员的姓名、岗位、身份证号码等信息13.2附件二:工资支付明细表包括工资发放时间、人员名单、工资数额等详细信息13.3附件三:安全生产措施列出具体的安全生产措施,包括规章制度、培训计划、应急预案等13.4附件四:劳动保护用品清单详细列出所有劳动保护用品的名称、规格、数量等信息14.其他约定事项14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议14.2合同解释权本合同解释权归甲方所有14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围中介服务:为甲乙双方提供劳务用工信息的搜集、发布、推荐等服务;咨询服务:为甲乙双方提供法律、技术、管理等方面的咨询服务;监理服务:对劳务用工过程中的工程质量、安全、进度等进行监督和检查;检测服务:对施工材料、工程实体进行检测和验收;评估服务:对劳务用工项目的成本、效益等进行评估。2.第三方介入的程序与条件2.1介入程序甲乙双方同意第三方介入时,应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务,并经双方签字盖章后生效。2.2介入条件第三方具备相应的资质和能力;第三方与甲乙双方无利益冲突;第三方同意按照本合同和相关法律法规的规定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行职责过程中因自身原因导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定责任限额根据第三方的资质、服务内容和可能造成的损失等因素确定,具体数额由甲乙双方与第三方协商确定,并在书面协议中明确。4.第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;第三方有权根据本合同约定独立行使职责;第三方有权获得约定的报酬。4.2第三方义务第三方应按照本合同约定履行职责,确保服务质量;第三方应保守甲乙双方的商业秘密;第三方应承担因自身原因导致的损失责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分第三方在履行职责过程中因自身原因导致的损失,由第三方承担;第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致的损失,由甲乙双方各自承担;第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致的损失,根据不可抗力条款处理。5.2保密义务第三方应遵守本合同的保密条款,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务;第三方不得泄露甲乙双方的任何信息,包括但不限于技术秘密、商业秘密等。5.3责任追偿甲乙双方因第三方原因遭受损失的,有权向第三方追偿;第三方因甲乙双方原因遭受损失的,有权向甲乙双方追偿。6.第三方变更与退出6.1变更第三方如需变更,应提前通知甲乙双方,并经双方同意后签订书面变更协议。6.2退出第三方如需退出,应提前通知甲乙双方,并按照本合同约定履行相关手续。7.本条款的效力本条款为补充条款,与本合同其他条款具有同等法律效力。如有冲突,以本条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务用工人员名单详细要求:包括姓名、性别、身份证号码、岗位、用工期限、合同签订日期等信息。说明:用于记录所有参与劳务用工的人员信息,以便于管理和跟踪。2.附件二:工资支付明细表详细要求:记录每月工资发放的时间、人员名单、工资数额、应发工资、实发工资等信息。说明:用于记录和证明工资支付情况,确保工资发放的透明性和准确性。3.附件三:安全生产措施详细要求:包括安全生产规章制度、安全培训计划、应急预案、安全防护设施清单等。说明:用于规范施工现场的安全生产管理,保障施工人员的安全。4.附件四:劳动保护用品清单详细要求:包括劳动保护用品的名称、规格、数量、发放日期等信息。说明:用于记录和证明劳动保护用品的发放情况,确保施工人员的人身安全。5.附件五:工程质量检查记录详细要求:记录工程质量检查的时间、地点、检查人员、检查结果等信息。说明:用于记录工程质量检查情况,确保工程质量达到约定标准。6.附件六:安全事故报告及处理记录详细要求:记录安全事故发生的时间、地点、原因、处理措施等信息。说明:用于记录和报告安全事故,确保事故得到及时处理。7.附件七:第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、责任限额、报酬等。说明:用于明确第三方介入的具体事项和责任,确保第三方服务的有效性和合规性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程任务,导致工程进度延误。乙方提供的工程质量不符合约定标准。乙方拖欠工资,未按时支付劳务人员工资。乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生。2.责任认定标准:乙方未按时完成工程任务,每延误一天,甲方有权要求乙方支付违约金元。乙方提供的工程质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失。乙方拖欠工资,每拖欠一天,甲方有权要求乙方支付滞纳金元。乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生,乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。3.违约责任示例说明:乙方未按时完成工程任务,延误工期10天,甲方有权要求乙方支付违约金1000元。乙方施工的某段路面出现裂缝,经检查不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行返工,并赔偿由此造成的损失。乙方拖欠某劳务人员工资5000元,甲方有权要求乙方支付滞纳金500元。乙方在施工过程中发生安全事故,导致1人受伤,乙方应承担全部责任,包括医疗费用、赔偿金等。全文完。2025年度基础设施建设工程劳务用工质量保证合同2合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表二、合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期三、劳务用工安排3.1劳务用工人员数量3.2劳务用工人员资质要求3.3劳务用工人员配备3.4劳务用工人员培训四、工程质量要求4.1工程质量标准4.2工程质量检查4.3工程质量保证措施4.4工程质量责任五、工程进度要求5.1工程进度计划5.2工程进度检查5.3工程进度调整5.4工程进度责任六、工程款项支付6.1工程款项支付方式6.2工程款项支付时间6.3工程款项支付条件6.4工程款项支付责任七、合同变更及终止7.1合同变更程序7.2合同变更内容7.3合同终止条件7.4合同终止程序八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点十、合同生效及其他10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同附件10.4合同附件效力十一、保密条款11.1保密信息范围11.2保密责任11.3保密期限十二、不可抗力条款12.1不可抗力事件范围12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力事件通知十三、合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除责任十四、合同附件14.1附件一:劳务用工人员名单14.2附件二:工程质量标准14.3附件三:工程进度计划14.4附件四:工程款项支付方式14.5附件五:合同签订证明合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方地址]乙方地址:[乙方地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.5合同双方授权代表甲方授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方授权代表:[乙方授权代表姓名]二、合同标的及范围2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程内容[工程内容]2.4工程规模[工程规模]2.5工程工期[工程工期]三、劳务用工安排3.1劳务用工人员数量[劳务用工人员数量]3.2劳务用工人员资质要求[劳务用工人员资质要求]3.3劳务用工人员配备[劳务用工人员配备]3.4劳务用工人员培训[劳务用工人员培训]四、工程质量要求4.1工程质量标准[工程质量标准]4.2工程质量检查[工程质量检查]4.3工程质量保证措施[工程质量保证措施]4.4工程质量责任[工程质量责任]五、工程进度要求5.1工程进度计划[工程进度计划]5.2工程进度检查[工程进度检查]5.3工程进度调整[工程进度调整]5.4工程进度责任[工程进度责任]六、工程款项支付6.1工程款项支付方式[工程款项支付方式]6.2工程款项支付时间[工程款项支付时间]6.3工程款项支付条件[工程款项支付条件]6.4工程款项支付责任[工程款项支付责任]七、合同变更及终止7.1合同变更程序[合同变更程序]7.2合同变更内容[合同变更内容]7.3合同终止条件[合同终止条件]7.4合同终止程序[合同终止程序]八、违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约情形:(1)未按合同约定支付劳务工资;(2)未按合同约定提供必要的劳动保护用品;(3)未按合同约定提供工作场所安全条件;(4)其他违反合同约定的行为。8.1.2乙方违约情形:(1)未按合同约定完成劳务工作;(2)提供不符合资质要求的劳务人员;(3)未按合同约定保证工程质量;(4)其他违反合同约定的行为。8.2违约责任8.2.1甲方违约责任:(1)向乙方支付违约金;(2)赔偿乙方因此遭受的直接损失;(3)承担因违约产生的其他责任。8.2.2乙方违约责任:(1)向甲方支付违约金;(2)赔偿甲方因此遭受的直接损失;(3)承担因违约产生的其他责任。8.3违约赔偿8.3.1违约金的具体数额由双方协商确定,但不得低于实际损失。九、争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决程序[仲裁机构名称]仲裁委员会受理仲裁申请后,按照其仲裁规则进行仲裁。9.3争议解决地点仲裁地点为[仲裁机构名称]所在地。十、合同生效及其他10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效时间[合同生效日期]10.3合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。10.4合同附件效力合同附件一:劳务用工人员名单合同附件二:工程质量标准合同附件三:工程进度计划合同附件四:工程款项支付方式合同附件五:合同签订证明十一、保密条款11.1保密信息范围本合同涉及的保密信息包括但不限于技术资料、商务信息、商业秘密等。11.2保密责任双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3保密期限保密期限自本合同签订之日起至[保密期限]。十二、不可抗力条款12.1不可抗力事件范围不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,双方应及时协商解决。12.3不可抗力事件通知一方因不可抗力事件无法履行合同义务时,应在[通知期限]内向对方发出书面通知。十三、合同解除13.1合同解除条件(1)对方严重违约;(2)发生不可抗力事件;(3)双方协商一致。13.2合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致后签订合同解除协议。13.3合同解除责任合同解除后,双方应按照解除协议承担相应的责任。十四、合同附件14.1附件一:劳务用工人员名单14.2附件二:工程质量标准14.3附件三:工程进度计划14.4附件四:工程款项支付方式14.5附件五:合同签订证明甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:15.1项目管理权15.1.1甲方作为工程项目的业主,拥有对整个工程项目的管理权。15.1.2甲方有权对乙方的工作计划、进度安排、资源配置等进行监督和调整。15.2设计变更与审批15.2.1工程项目设计变更由甲方负责,乙方需按照甲方提供的变更通知进行施工。15.2.2任何设计变更均需甲方批准后方可实施。15.3工程验收与保修15.3.1甲方有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025届广东省广州市第三中学中学中考三模生物试题含解析
- 2024年镇海炼油化工股份有限公司职工医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年铜陵市第二人民医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年铜仁市武陵山心血管医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年铁力市双峰局医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年重庆石油医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年重庆新城医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 9.2维护国家安全(解析版)
- 第2单元 做情绪的主人(B卷·能力提升练)(解析版)
- 竞聘乡镇长岗位讲话稿
- 机械设计制造及其自动化实习总结报告——某
- 人教版七年级数学下册计算类专项训练卷【含答案】
- 角的概念推广说课课件.
- 化学元素周期表口诀化学元素周期表口诀
- 压密注浆施工工艺
- 2019-2020学年江苏省徐州市九年级(上)期末英语试卷(解析版)
- 苏教版八年级下《二次根式》单元测试卷(含答案)
- AAEM的应用机理
- 海上试油测试技术0327
- 中国地图标准版(可编辑颜色)
- 玛氏销售常用术语中英对照
评论
0/150
提交评论