2025年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2篇_第1页
2025年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2篇_第2页
2025年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2篇_第3页
2025年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2篇_第4页
2025年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工质量要求4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期安排4.3施工进度调整5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供5.2技术规范要求5.3图纸及技术规范的变更6.材料与设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.工程款支付7.1支付方式7.2支付比例7.3支付时间7.4支付条件8.施工安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:水利管理局乙方:建筑工程有限公司1.2双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024年度蓄水池建筑工程2.2项目地点省市区水库2.3项目规模蓄水池容量:1000万立方米2.4项目工期合同工期:自2024年3月1日至2025年2月28日3.施工内容3.1施工范围包括蓄水池主体结构、配套设施、附属工程等3.2施工标准按照国家相关施工规范和标准执行3.3施工质量要求工程质量达到国家规定的合格标准,确保工程安全、可靠、耐用4.施工进度计划4.1施工阶段划分基础工程、主体工程、配套设施工程、附属工程4.2各阶段工期安排基础工程:2024年3月1日至2024年5月31日主体工程:2024年6月1日至2024年10月31日配套设施工程:2024年11月1日至2024年12月31日附属工程:2025年1月1日至2025年2月28日4.3施工进度调整因不可抗力或其他原因导致施工进度延误,双方应协商一致后调整施工进度计划5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供甲方负责提供完整的施工图纸,乙方应按照图纸进行施工5.2技术规范要求乙方应按照国家相关技术规范和标准进行施工5.3图纸及技术规范的变更图纸及技术规范的变更应经双方协商一致,并由甲方书面通知乙方6.材料与设备6.1材料设备采购乙方负责材料设备的采购,甲方负责审核材料设备的质量6.2材料设备质量要求材料设备必须符合国家相关质量标准,并具有出厂合格证明6.3材料设备验收乙方应按照甲方提供的验收标准对材料设备进行验收,验收合格后方可使用7.工程款支付7.1支付方式工程款采用分期支付,具体支付比例和时间为:第一阶段:基础工程完工后支付30%第二阶段:主体工程完工后支付50%第三阶段:配套设施工程完工后支付15%第四阶段:附属工程完工后支付5%7.2支付比例按照实际完成工程量及合同约定比例支付7.3支付时间每个支付节点应在工程验收合格后的15个工作日内支付7.4支付条件工程验收合格,且乙方提交完整的结算资料8.施工安全管理8.1安全责任甲方负责整个施工过程中的安全管理,乙方负责本单位的施工安全管理,双方共同承担施工安全责任。8.2安全措施乙方应制定详细的安全施工方案,包括但不限于:现场安全防护、人员安全培训、机械设备安全操作等。8.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行抢救,并及时报告甲方,双方共同调查事故原因,依法处理。9.环境保护9.1环境保护责任乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少对环境的影响。9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理如发生环境污染事故,乙方应立即停止施工,采取措施减轻污染,并及时报告甲方,依法承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决过程中,双方应保持正常的生产经营秩序,不得影响合同的履行。10.3争议解决机构除非双方另有约定,争议解决机构为合同履行地人民法院。11.违约责任11.1违约行为包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付工程款、违反施工安全规定等。11.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可依法由人民法院判决。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于:一方违约达到合同约定的程度、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同解除程序合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸、技术规范、验收标准等。14.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于:监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、金融机构等。2.第三方介入的条件与程序2.1条件(1)甲乙双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方同意按照本合同约定承担相应的责任。2.2程序第三方介入的程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议;(3)第三方按照协议约定履行职责。3.第三方介入的责任与权利3.1责任(1)按照合同约定和法律法规要求,履行相应的职责;(2)保证提供的服务或产品符合合同约定和行业标准;(3)因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2权利(1)按照合同约定收取费用;(2)要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(3)在履行职责过程中,有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。4.第三方介入的职责划分4.1监理单位监理单位负责监督施工过程,确保工程质量、进度和安全。监理单位应具备相应的资质和经验,对施工过程中的问题提出整改意见,并对整改情况进行验收。4.2检测机构检测机构负责对施工过程中的材料、设备、工程实体进行检测,确保其符合合同约定和行业标准。检测机构应具备相应的资质和设备,对检测结果负责。4.3设计单位设计单位负责提供施工图纸和技术规范,对施工过程中的设计变更提出意见和建议。设计单位应具备相应的资质和经验,对设计质量负责。4.4材料供应商材料供应商负责提供符合合同约定和行业标准的建设材料。材料供应商应保证材料的质量,对材料的质量负责。4.5设备供应商设备供应商负责提供符合合同约定和行业标准的建设设备。设备供应商应保证设备的质量和性能,对设备的质量和性能负责。4.6金融机构金融机构负责提供贷款、担保等金融服务。金融机构应按照合同约定履行职责,对金融服务的质量和效率负责。5.第三方责任限额5.1责任限额的设定第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度和合同约定进行设定。5.2责任限额的履行第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应按照责任限额承担赔偿责任。5.3责任限额的调整如第三方责任限额不符合实际情况,经甲乙双方协商一致,可对责任限额进行调整。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序争议解决过程中,第三方应遵守相关法律法规和合同约定,不得影响合同的履行。7.第三方介入的合同解除7.1合同解除条件(1)第三方严重违反合同约定;(2)第三方无法履行合同职责;(3)第三方因自身原因导致合同无法履行。7.2合同解除程序合同解除需经甲乙双方与第三方协商一致,并签订书面解除协议。8.第三方介入的合同终止8.1合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同履行完毕;(3)双方协商一致终止合同。8.2合同终止程序合同终止需经甲乙双方与第三方协商一致,并签订书面终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸与技术规范详细要求:包括但不限于:设计图纸、施工图纸、技术规范、施工图设计说明等。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,技术规范是确保施工质量的重要标准。2.施工进度计划详细要求:包括但不限于:施工阶段划分、各阶段工期安排、施工进度调整等。附件说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要文件,需详细列出各阶段的工期安排。3.材料设备清单详细要求:包括但不限于:材料名称、规格、型号、数量、供应商等。附件说明:材料设备清单是确保施工过程中材料设备供应的重要依据。4.工程款支付计划详细要求:包括但不限于:支付节点、支付比例、支付时间、支付条件等。附件说明:工程款支付计划是确保工程款按时支付的重要文件。5.安全生产责任制详细要求:包括但不限于:安全责任、安全措施、事故处理等。附件说明:安全生产责任制是确保施工安全的重要文件。6.环境保护措施详细要求:包括但不限于:环境保护责任、环境保护措施、环境污染事故处理等。附件说明:环境保护措施是确保施工过程中减少对环境影响的重要文件。7.争议解决协议详细要求:包括但不限于:争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等。附件说明:争议解决协议是确保合同争议得到妥善解决的重要文件。8.违约责任协议详细要求:包括但不限于:违约行为、违约责任、违约赔偿等。附件说明:违约责任协议是明确违约行为及违约责任的重要文件。9.合同附件详细要求:包括但不限于:合同变更协议、补充协议、附件清单等。附件说明:合同附件是对合同内容的重要补充,需详细列出所有附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按时完成工程责任认定:根据合同约定的工期,超过工期比例的,按每日工期延误金额的百分比支付违约金。示例:合同工期为120天,实际工期为150天,超过工期比例为25%,则乙方需支付7.5%的违约金。(2)工程质量不合格责任认定:经检验,工程质量不合格的,乙方需返工或修复,并承担由此产生的费用。示例:蓄水池主体结构经检验不合格,乙方需进行返工,并承担返工产生的费用。(3)未按时支付工程款责任认定:超过付款期限未支付工程款的,按每日逾期付款金额的百分比支付违约金。示例:工程款应于每月25日前支付,如逾期未支付,则乙方需按每日0.5%支付违约金。(4)违反施工安全规定责任认定:因违反施工安全规定导致安全事故的,乙方需承担全部责任,并赔偿由此产生的损失。示例:施工过程中发生安全事故,因乙方违反安全规定导致,乙方需承担事故的全部责任。(5)违反环境保护规定责任认定:因违反环境保护规定导致环境污染的,乙方需承担全部责任,并赔偿由此产生的损失。示例:施工过程中排放废水超标,导致环境污染,乙方需承担全部责任。全文完。2024年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(施工单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景:2.2目的:本协议的签订旨在明确双方在原合同基础上续签的相关权利、义务、履行条件等,确保工程顺利进行,维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:本协议中涉及的专业术语如下:(1)蓄水池:指用于储存雨洪、地下水等水资源的水池。(2)施工:指乙方按照甲方要求,在指定地点、期限内完成蓄水池的建造、安装、调试等工程活动。(3)合同工期:指本协议约定的乙方完成蓄水池施工的时间期限。3.2关键词解释:(1)工期延误:指乙方未按本协议约定的合同工期完成施工,导致工期延长。(2)工程验收:指蓄水池施工完成后,经甲方、乙方及相关单位共同验收,确认工程质量合格。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定的工期、质量、标准等要求完成蓄水池施工。(2)甲方有权对蓄水池施工过程中的质量问题进行监督、检查,并提出整改意见。(3)甲方有权要求乙方在施工过程中,严格按照国家有关法律法规和标准进行操作。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照本协议约定的工期、质量、标准等要求提供施工条件。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。(3)乙方有权在施工过程中,根据实际情况对施工方案进行调整,并及时向甲方汇报。五、履行条款5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,至蓄水池施工完成并经验收合格之日止。5.2合同履行地点:蓄水池施工地点:__________5.3合同履行方式:(1)乙方按照本协议约定的工期、质量、标准等要求完成蓄水池施工。(2)甲方按照合同约定提供施工条件,并配合乙方完成施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)蓄水池施工完成并经验收合格。(2)因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序:(1)任何一方提出终止本协议,应提前____天书面通知对方。(2)双方应在收到终止通知之日起____日内,共同协商确定终止事宜。6.4终止后果:(1)终止后,双方应按照本协议约定结算工程款。(2)终止后,如因终止原因造成损失,由责任方承担。七、费用与支付7.1费用构成本合同续签协议的费用构成如下:(1)施工费用:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。(2)设计费用:如涉及设计变更,乙方需按照甲方要求进行设计,设计费用由甲方承担。(3)验收费用:蓄水池工程验收合格后,甲方支付乙方验收费用。(4)其他费用:根据施工过程中可能发生的其他费用,经双方协商一致后,由甲方承担。7.2支付方式(1)甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。(2)施工过程中,乙方每月提交工程进度款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付当月工程进度款的____%。(3)工程验收合格后,甲方在____个工作日内支付剩余工程款的____%。(4)尾款在蓄水池使用一年后,甲方支付剩余工程款的____%。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:每月一个工作日提交申请,次月____个工作日内支付。(3)验收款:验收合格后____个工作日内支付。(4)尾款:蓄水池使用一年后支付。7.4支付条款(1)甲方应在约定的时间内支付款项,逾期支付应向乙方支付____%的违约金。(2)乙方应在收到款项后____个工作日内出具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未能按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未能按约定提供施工条件,导致工期延误,应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未能按时完成施工,导致工期延误,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求,并承担相应的整改费用。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本协议约定的违约金比例支付违约金。如违约行为给对方造成损失的,还应根据实际情况赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本协议涉及的技术秘密、商业秘密、工程图纸、施工方案等。(2)双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本协议约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行无法正常进行的事件。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、征收、征用等。(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行本协议,并尽力减轻损失。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害。(2)政策调整导致施工许可无法办理。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)本协议涉及的保密内容。(2)涉及国家安全、社会公共利益等方面的内容。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对蓄水池工程的设计、施工、验收等环节的监督权。(2)乙方保留对蓄水池工程的技术秘密、商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方同意,乙方不得将蓄水池工程的施工权转让给第三方。(2)在合同履行期间,如遇国家政策调整,甲方有权根据实际情况调整工程款支付比例。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序双方对本协议的修改和补充,应书面协商一致,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理相关施工手续。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工所需材料、设备等。15.2协作与配合方式双方应按照诚实信用原则,相互协作,共同完成蓄水池工程的建设。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于蓄水池工程建设的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本协议的内容进行修改。16.3增减条款本协议的增减条款,经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):代表签字:__________日期:__________盖章:__________乙方(施工单位):代表签字:__________日期:__________盖章:__________甲方(建设单位):代表签字:__________日期:__________盖章:__________乙方(施工单位):代表签字:__________日期:__________盖章:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024年度蓄水池建筑工程施工合同续签协议范本2.甲方施工图纸及设计文件3.乙方施工方案及施工组织设计4.施工合同履行过程中产生的相关文件和资料5.甲方提供的施工条件及资源清单6.乙方提交的工程进度款申请7.工程验收报告及验收合格证书8.不可抗力事件证明文件9.争议解决过程中的相关文件和记录10.合同修改和补充协议11.其他双方认为需要附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付款项。未按约定提供施工条件。(2)乙方违约:未按时完成施工。施工质量不符合约定。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:甲方未按时支付款项,需提供支付凭证和逾期支付记录。(2)乙方违约的认定:乙方未按时完成施工,需提供施工进度记录和延误原因说明。施工质量不符合约定,需提供验收报告和整改记录。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行无法正常进行的事件。2.保密条款:指双方在本协议中约定的保密内容、保密期限和保密履行方式。3.争议解决:指双方在履行本协议过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同转让:指合同一方将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:(1)施工过程中,因不可抗力导致工期延误。(2)施工质量不符合约定,需进行整改。2.解决办法:(1)不可抗力导致工期延误:双方协商确定工期延误的具体原因和期限。乙方提供不可抗力事件证明文件。(2)施工质量不符合约定:甲方要求乙方进行整改,并提供整改方案。整改完成后,甲方组织验收,确认质量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论