版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建筑认证房地产开发合同样本本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用2.双方当事人信息2.1开发商信息2.2业主信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地址3.3项目规模3.4项目类型4.绿色建筑认证标准及要求4.1绿色建筑认证标准4.2绿色建筑认证要求5.项目实施计划5.1项目进度安排5.2工程质量要求5.3绿色施工要求6.投资估算及资金筹措6.1投资估算6.2资金筹措7.工程建设管理7.1工程建设管理模式7.2工程建设管理机构及职责7.3工程建设管理制度8.绿色建筑认证费用及支付方式8.1绿色建筑认证费用8.2费用支付方式9.合同履行及违约责任9.1合同履行9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止12.合同附件12.1附件一:项目设计方案12.2附件二:绿色建筑认证相关文件12.3附件三:合同履行进度表13.合同变更及解除13.1合同变更13.2合同解除14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国绿色建筑评价标准》及相关法律法规订立。1.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律,并受中华人民共和国法律管辖。2.双方当事人信息2.1开发商信息开发商名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______2.2业主信息业主名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______3.项目概况3.1项目名称项目名称:_______3.2项目地址项目地址:_______3.3项目规模项目总建筑面积:_______平方米3.4项目类型项目类型:_______4.绿色建筑认证标准及要求4.1绿色建筑认证标准本项目绿色建筑认证标准为_______级。4.2绿色建筑认证要求(1)节能与能源利用;(2)节地与室外环境;(3)节水与水资源利用;(4)节材与材料资源利用;(5)室内环境质量;(6)运营管理。5.项目实施计划5.1项目进度安排项目总工期为_______个月,具体进度安排如下:(1)_______;(2)_______;(3)_______;(n)_______。5.2工程质量要求工程质量应符合国家现行有关建筑工程质量标准,确保项目达到绿色建筑认证要求。5.3绿色施工要求项目施工过程中应遵循绿色施工原则,采取措施减少对环境的影响。6.投资估算及资金筹措6.1投资估算项目总投资估算为_______万元,具体投资构成如下:(1)土地费用;(2)建筑安装工程费用;(3)设备购置费用;(n)其他费用。6.2资金筹措项目资金筹措方式包括:(1)自筹资金;(2)银行贷款;(3)其他融资方式。7.工程建设管理7.1工程建设管理模式本项目采用_______工程建设管理模式。7.2工程建设管理机构及职责工程建设管理机构及职责如下:(1)_______;(2)_______;(3)_______;(n)_______。7.3工程建设管理制度工程建设管理制度包括:(1)施工组织设计及审批制度;(2)施工进度及质量管理制度;(3)绿色施工管理制度;(n)其他管理制度。8.绿色建筑认证费用及支付方式8.1绿色建筑认证费用绿色建筑认证费用总额为_______万元,其中:(1)前期咨询费用:_______万元;(2)检测费用:_______万元;(3)评审费用:_______万元;(4)证书费用:_______万元。8.2费用支付方式绿色建筑认证费用支付方式如下:(1)合同签订后_______日内,支付总额的_______%作为预付款;(2)认证过程中,根据实际发生费用,按月支付;(3)认证完成后,支付剩余_______%的认证费用。9.合同履行及违约责任9.1合同履行双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,确保项目按期完成并达到绿色建筑认证要求。9.2违约责任(1)若开发商未按期完成项目建设,每延误一日,应向业主支付_______万元的违约金;(2)若业主未按期支付费用,每延误一日,应向开发商支付_______万元的违约金;(3)若任何一方违反绿色建筑认证要求,应承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构:_______仲裁委员会。11.合同生效及终止11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止合同终止条件如下:(1)项目按期完工并达到绿色建筑认证要求;(2)合同约定的其他终止条件;(3)双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一:项目设计方案(1)项目平面图;(2)项目立面图;(3)项目剖面图;(4)项目效果图。12.2附件二:绿色建筑认证相关文件(1)绿色建筑评价标准;(2)绿色建筑设计方案;(3)绿色施工方案;(4)绿色运营管理方案。12.3附件三:合同履行进度表附件三应详细列出项目各阶段的进度安排、质量要求、绿色建筑认证要求等。13.合同变更及解除13.1合同变更合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。13.2合同解除合同解除条件如下:(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1通知双方通讯地址、联系电话等变更,应及时书面通知对方。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。14.3合同份数本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方概念本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、评估或其他相关协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型(1)设计单位;(2)监理单位;(3)审计机构;(4)认证机构;(5)融资机构;(6)其他相关服务机构。2.第三方介入的条件及程序2.1介入条件(1)甲乙双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)合同中明确第三方介入的具体事项和职责。2.2介入程序第三方介入的程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项;(2)甲乙双方与第三方签订相关协议;(3)第三方按照协议约定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额概述为确保合同履行过程中第三方的责任得到合理限制,本合同对第三方责任限额作出如下规定。3.2责任限额具体规定(1)第三方因自身原因导致合同履行受阻,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失;(2)第三方在履行职责过程中,若因故意或重大过失造成甲乙双方经济损失,其责任限额为_______万元;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同履行受阻,不承担违约责任。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方责任划分(1)第三方在合同履行过程中,对甲方承担的责任,应严格按照合同约定执行;(2)甲方对第三方在履行职责过程中的行为,有权进行监督和指导。4.2第三方与乙方责任划分(1)第三方在合同履行过程中,对乙方承担的责任,应严格按照合同约定执行;(2)乙方对第三方在履行职责过程中的行为,有权进行监督和指导。4.3第三方与甲乙双方共同责任划分(1)若第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致合同履行受阻,甲乙双方应承担相应的责任;(2)甲乙双方对第三方在履行职责过程中的行为,应共同监督和指导。5.第三方介入的合同变更及解除5.1合同变更(1)若甲乙双方认为有必要变更第三方介入的事项,应书面通知第三方,并签订补充协议;(2)第三方同意变更的,应按照变更后的协议履行职责。5.2合同解除(1)若第三方在履行职责过程中,严重违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的协议;(2)第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除协议。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构仲裁机构:_______仲裁委员会。7.第三方介入的合同终止7.1合同终止条件(1)第三方履行完毕合同约定的职责;(2)合同约定的其他终止条件;(3)甲乙双方协商一致解除协议。7.2合同终止后的处理(1)合同终止后,第三方应向甲乙双方提交相关资料和报告;(2)甲乙双方应按照合同约定支付第三方相应的费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计方案详细要求和说明:包含项目平面图、立面图、剖面图和效果图;设计方案应符合绿色建筑评价标准;设计方案应包含详细的施工图纸和技术说明;设计方案应经甲方、乙方及第三方共同审核通过。2.附件二:绿色建筑认证相关文件详细要求和说明:包含绿色建筑评价标准;包含绿色建筑设计方案;包含绿色施工方案;包含绿色运营管理方案;包含项目绿色建筑认证申请表;包含项目绿色建筑认证自评报告。3.附件三:合同履行进度表详细要求和说明:列出项目各阶段的进度安排;明确各阶段的质量要求;明确各阶段的绿色建筑认证要求;包含项目关键节点的时间节点。4.附件四:第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的事项、职责和权限;明确第三方介入的费用及支付方式;明确第三方介入的期限;明确第三方介入的违约责任。5.附件五:合同变更协议详细要求和说明:明确合同变更的内容;明确合同变更的生效日期;明确合同变更对各方的影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定履行义务;第三方未按合同约定履行职责;项目进度延误;项目质量不符合合同约定;项目未达到绿色建筑认证要求。2.责任认定标准:违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任;违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等;违约金的具体数额根据违约行为和损失程度确定。3.违约责任示例说明:若甲方未按期支付工程款,每延误一日,应向乙方支付_______万元的违约金;若乙方未按期完成项目建设,每延误一日,应向甲方支付_______万元的违约金;若第三方未按合同约定履行职责,导致项目进度延误,应赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。全文完。二零二四年度绿色建筑认证房地产开发合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目总投资3.合作方式3.1合作方式概述3.2合作期限3.3合作模式4.项目规划与设计4.1规划设计原则4.2规划设计标准4.3设计变更及审批4.4设计费用及支付方式5.项目建设与施工5.1施工单位及资质5.2施工进度计划5.3施工质量要求5.4施工安全要求5.5施工现场管理5.6施工变更及审批5.7施工费用及支付方式6.绿色建筑认证6.1认证机构及标准6.2认证流程6.3认证费用及支付方式6.4认证结果及使用7.项目验收7.1验收标准及流程7.2验收组织及人员7.3验收费用及支付方式7.4验收结果及处理8.运营与管理8.1运营模式8.2运营费用及支付方式8.3运营管理8.4运营期限9.物业管理9.1物业管理单位及资质9.2物业管理服务内容9.3物业管理费用及支付方式9.4物业管理责任10.产权转移10.1产权转移手续10.2产权转移费用及支付方式10.3产权转移时间11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序12.4合同解除与终止费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同生效与解释14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方:房地产开发有限公司地址:省市区路号乙方:绿色建筑科技有限公司地址:省市区路号1.2联系人及联系方式甲方联系人:联系电话:138乙方联系人:联系电话:13956781.3合同签订日期本合同签订日期为二零二四年三月八日。2.项目概况2.1项目名称本项目名称为“绿色生态住宅小区”。2.2项目地点项目位于省市区,具体位置为路号。2.3项目规模本项目总建筑面积为100000平方米,共计1000户住宅。2.4项目类型本项目为绿色建筑认证住宅小区。2.5项目总投资本项目总投资预计为50000万元人民币。3.合作方式3.1合作方式概述本合同双方合作方式为联合开发,甲方负责项目投资、建设和销售,乙方负责绿色建筑认证和技术支持。3.2合作期限本合同合作期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止,预计合作期限为三年。3.3合作模式甲方负责项目整体规划、设计、建设、销售及物业管理;乙方负责绿色建筑认证、技术咨询、技术指导和项目管理。4.项目规划与设计4.1规划设计原则本项目的规划设计遵循绿色、环保、节能、舒适的原则。4.2规划设计标准本项目的规划设计符合国家绿色建筑相关标准和规范。4.3设计变更及审批项目设计变更需经双方协商一致,并报相关部门审批后方可实施。5.项目建设与施工5.1施工单位及资质本项目施工单位为建筑工程有限公司,具备相应的施工资质。5.2施工进度计划项目施工进度计划如下:2024年3月至2024年5月:完成基础施工;2024年6月至2024年8月:完成主体结构施工;2024年9月至2024年11月:完成装修施工;2024年12月至2025年2月:完成竣工验收。5.3施工质量要求本项目施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程质量合格。5.4施工安全要求项目施工过程中应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全。5.5施工现场管理施工现场应保持整洁、有序,确保施工质量和安全。5.6施工变更及审批施工过程中如需变更,应经双方协商一致,并报相关部门审批后方可实施。6.绿色建筑认证6.1认证机构及标准本项目绿色建筑认证机构为绿色建筑认证中心,认证标准为国家绿色建筑评价标准。6.2认证流程本项目绿色建筑认证流程如下:2024年3月至2024年5月:收集项目相关资料;2024年6月至2024年8月:提交认证申请;2024年9月至2024年11月:现场评审;2024年12月至2025年2月:发布认证结果。6.3认证费用及支付方式本项目绿色建筑认证费用为人民币10万元,支付方式为甲方承担。6.4认证结果及使用认证结果经认证机构审核合格后,甲方可在项目宣传、销售等方面使用认证标识。8.运营与管理8.1运营模式本项目的运营模式为甲方委托乙方进行专业化物业管理,乙方负责小区的日常运营管理工作。8.2运营费用及支付方式运营费用包括但不限于物业管理费、公共设施维护费等,由业主按月缴纳。费用支付方式为银行转账,每月缴纳。8.3运营管理乙方应按照国家相关法律法规和合同约定,提供优质的物业管理服务,确保小区的居住环境和生活品质。8.4运营期限运营期限自项目竣工验收合格并交付业主之日起至合同终止之日止。9.物业管理9.1物业管理单位及资质物业管理单位为物业管理服务有限公司,具备相应的物业管理资质。9.2物业管理服务内容物业管理服务内容包括但不限于小区公共区域清洁、绿化养护、安全保障、设施设备维护等。9.3物业管理费用及支付方式物业管理费用为每平方米每月人民币2元,支付方式为业主按月缴纳。9.4物业管理责任物业管理单位对小区的物业管理承担全部责任,包括但不限于小区的安全、卫生、环境等方面。10.产权转移10.1产权转移手续产权转移手续包括但不限于房屋所有权证的办理、登记等。10.2产权转移费用及支付方式产权转移费用包括但不限于契税、印花税等,由买受人承担。支付方式为一次性支付。10.3产权转移时间产权转移时间在项目竣工验收合格并交付业主之日起30日内完成。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。12.合同解除与终止12.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合作期限届满、项目竣工验收合格等。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止需经双方协商一致,并书面通知对方。12.4合同解除与终止费用合同解除或终止产生的费用由双方协商分担。13.违约责任13.1违约情形违约情形包括但不限于未按约定时间交付项目、未按约定支付费用、未按约定履行合同义务等。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分条款无法履行的,双方互不承担责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于项目规划图、设计图纸、施工合同等。14.3合同生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、律师事务所、审计机构等,以及任何根据本合同约定需要介入的第三方服务提供者。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本合同的履行,确保项目的顺利进行,提高项目的质量,保护各方合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定第三方由甲方或乙方根据项目需要选定,选定后应及时通知对方,并书面确认。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任本合同约定的服务内容。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中第三方的责任限额是指第三方因自身原因导致的违约行为,对甲方或乙方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额设定第三方责任限额为本合同总金额的5%,具体数额由双方在合同中约定。17.3责任限额执行第三方责任限额的执行,按照本合同约定的争议解决方式处理。18.第三方权利义务18.1第三方权利第三方有权根据本合同约定,获取与其服务相关的信息,并有权要求甲方或乙方提供必要的协助。18.2第三方义务第三方应按照本合同约定,履行其职责,确保服务质量,并遵守国家相关法律法规。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务合同关系,第三方应服从甲方的管理和监督。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务合同关系,第三方应服从乙方的管理和监督。19.3第三方与业主的关系第三方与业主的关系为服务提供关系,第三方应尊重业主的合法权益,提供优质服务。20.第三方介入后的额外条款及说明20.1第三方介入费用第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方在合同中约定。20.2第三方介入时间第三方介入时间应在不影响项目正常进行的前提下,由双方协商确定。20.3第三方介入变更如需变更第三方介入内容或服务,需经甲方、乙方和第三方协商一致,并书面确认。21.第三方介入合同附件21.1第三方服务合同第三方服务合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。21.2第三方资质证明第三方资质证明作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划图要求:详细展示项目整体布局,包括建筑物位置、绿化区域、道路规划等。说明:规划图需符合国家相关法律法规和行业标准,并经甲方、乙方和第三方确认。2.设计图纸要求:包括建筑设计、结构设计、设备设计等,详细展示项目设计细节。说明:图纸需符合国家相关设计规范和标准,并由设计单位盖章确认。3.施工合同要求:明确施工单位、施工内容、施工期限、质量要求、费用支付等。说明:施工合同需经甲方、乙方和施工单位确认,并具备法律效力。4.物业管理合同要求:明确物业管理单位、服务内容、服务期限、费用标准、违约责任等。说明:物业管理合同需经甲方、乙方和物业管理单位确认,并具备法律效力。5.绿色建筑认证报告要求:由认证机构出具,证明项目符合绿色建筑标准。说明:认证报告需经甲方、乙方和认证机构确认,并具备法律效力。6.验收报告要求:由验收委员会出具,证明项目符合合同约定的验收标准。说明:验收报告需经甲方、乙方和验收委员会确认,并具备法律效力。7.第三方服务合同要求:明确第三方服务内容、服务期限、费用标准、违约责任等。说明:第三方服务合同需经甲方、乙方和第三方确认,并具备法律效力。8.不可抗力证明要求:由相关机构出具,证明事件属于不可抗力。说明:不可抗力证明需经甲方、乙方和第三方确认,并具备法律效力。9.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构、程序等。说明:争议解决协议需经甲方、乙方和第三方确认,并具备法律效力。10.其他相关文件要求:根据项目需要,可能涉及的其他相关文件。说明:其他相关文件需经甲方、乙方和第三方确认,并具备法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定时间交付项目;b.未按约定支付费用;c.违反绿色建筑标准;d.未按约定履行合同义务。乙方违约:a.未按约定时间完成施工;b.施工质量不符合标准;c.违反项目管理规定;d.未按约定履行合同义务。第三方违约:a.服务质量不符合约定;b.违反服务合同规定;c.未按约定履行服务义务。2.责任认定标准:违约责任认定标准依据合同约定和法律法规。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例:甲方违约示例:甲方未按约定时间交付项目,导致乙方损失人民币10万元,甲方应支付乙方违约金人民币10万元。乙方违约示例:乙方施工质量不符合标准,导致项目延期交付,甲方损失人民币5万元,乙方应支付甲方赔偿金人民币5万元。第三方违约示例:第三方提供的服务质量不符合约定,导致项目出现质量问题,甲方损失人民币3万元,第三方应支付甲方赔偿金人民币3万元。全文完。二零二四年度绿色建筑认证房地产开发合同样本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2认证机构信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.认证目标4.1绿色建筑等级4.2认证标准4.3认证目标实现期限5.认证费用5.1认证费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.认证流程6.1申请阶段6.2初步评审阶段6.3工程验收阶段6.4认证结果公布阶段7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3装修质量保证8.安全管理8.1施工安全8.2消防安全8.3人员安全9.环境保护9.1施工期间环保9.2运营期间环保9.3废弃物处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.其他14.1合同生效14.2合同解除14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色建筑”指在建筑的全寿命周期内,节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。1.1.2“认证”指根据绿色建筑相关标准,对建筑项目进行评估、审核和颁发认证证书的过程。1.1.3“认证机构”指具有独立法人资格,从事绿色建筑认证业务的机构。1.1.4“开发商”指承担项目投资、开发、建设和运营责任的单位或个人。1.1.5“合同”指本合同文本。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,按照相关法律法规和行业惯例解释。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1开发商名称:________2.1.2开发商地址:________2.1.3联系人:________2.1.4联系电话:________2.2认证机构信息2.2.1认证机构名称:________2.2.2认证机构地址:________2.2.3联系人:________2.2.4联系电话:________3.项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________3.4项目类型:________4.认证目标4.1绿色建筑等级:________4.2认证标准:按照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)执行。4.3认证目标实现期限:自合同签订之日起________个工作日内。5.认证费用5.1认证费用总额:人民币________元整。5.2费用支付方式:________5.3费用支付时间:自合同签订之日起________个工作日内。6.认证流程6.1申请阶段:开发商向认证机构提交认证申请及相关材料。6.2初步评审阶段:认证机构对申请材料进行初步评审,确定项目是否符合认证条件。6.3工程验收阶段:认证机构对项目进行现场验收,核实项目实际执行情况。6.4认证结果公布阶段:认证机构根据验收结果,颁发绿色建筑认证证书。7.质量保证7.1设计质量保证:开发商应确保项目设计符合绿色建筑相关标准,并取得相关部门的批准。7.2施工质量保证:开发商应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。7.3装修质量保证:开发商应选用环保、节能、健康的装修材料,确保装修质量。8.环境保护8.1施工期间环保8.1.1开发商应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响,如噪音、粉尘、废水等。8.1.2施工现场应设置围挡,防止扬尘和噪音扩散。8.1.3废水应经过处理达标后排放,固体废弃物应分类收集,并按规定进行处理。8.2运营期间环保8.2.1建筑运营期间应采用节能、环保的设备和材料,减少能源消耗和污染物排放。8.2.2建筑应配备垃圾分类收集设施,并定期清理。8.3废弃物处理8.3.1施工产生的建筑垃圾应分类堆放,及时清运至指定地点。8.3.2生活垃圾应分类收集,并交由有资质的单位处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1若双方同意,可约定仲裁机构解决争议。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,并采取必要措施防止损失扩大。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同签订后,任何一方需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2合同解除10.2.1合同签订后,任何一方违反合同约定,致使合同无法履行,另一方有权解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1一方未按合同约定支付费用。11.1.2一方未按合同约定履行质量保证义务。11.1.3一方未按合同约定履行环境保护义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。11.2.2违约方应支付违约金,违约金数额由双方协商确定。12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。13.其他13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同解除13.2.1合同签订后,任何一方不得擅自解除合同。13.3合同附件13.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同份数14.1本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或经甲乙双方同意,参与合同履行、监督、咨询、评估或提供其他服务的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1.1作为中介方,协助甲乙双方进行合同谈判、签订和履行;15.2.1.2作为监理方,对项目进行质量、进度和环境保护的监督;15.2.1.3作为咨询方,提供专业意见或解决方案;15.2.1.4作为评估方,对项目进行评估和认证;15.2.1.5其他经甲乙双方同意的介入方式。15.3第三方责任15.3.1第三方在介入合同履行过程中,应遵守相关法律法规和合同约定,对其提供的服务的质量、及时性和合法性承担责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。15.5.2第三方在介入合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.甲乙双方根
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024苏州二手房交易协议样式版B版
- 2024年研发合作协议的研发内容和成果分配
- 浙江农林大学《电算在建筑结构中的应用》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中南林业科技大学涉外学院《DSP原理及应用》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025年度特种船舶租赁及维护服务协议3篇
- 2024手绘合同协议书范本
- 三人合资奶茶店经营合作合同书版B版
- 高炉知识培训课件下载
- 2024年药品连锁销售合同3篇
- 摄影影楼前台接待总结
- 2024中国电子科技集团限公司在招企业校招+社招公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版
- RFJ 006-2021 RFP型人防过滤吸收器制造与验收规范(暂行)
- 电子行业认证行业深度研究报告
- 2022年10月自考00318公共政策试题及答案含解析
- 人力资源管理程序(含流程图)
- JBT 6697-2023 农林拖拉机和机械 电气设备 基本技术规范 (正式版)
- 介绍机器人工程专业
- 中职班主任培训课件
- 清洗剂msds清洗剂MSDS完整版
- 血透患者高磷血症护理查房课件
- 《经济学方法论》课件
评论
0/150
提交评论