2024版标准施工合同协议书下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版标准施工合同协议书本合同目录一览1.一般约定1.1词语定义1.2语言1.3法律适用1.4合同文件的优先顺序1.5通知1.6合同的修改和补充1.7争议解决2.合同当事人2.1发包人2.2承包人3.工程内容和范围3.1工程概述3.2工程量清单3.3工程变更4.合同价格4.1合同价格的确定4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算4.6质量保证金5.工期和进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误5.4提前完成工程6.材料和设备6.1材料和设备供应6.2质量标准6.3验收和试验7.施工质量和技术要求7.1施工标准7.2技术文件7.3质量控制8.安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理9.违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约的赔偿责任10.合同的终止和解除10.1合同终止10.2合同解除11.争议解决11.1协商解决11.2调解11.3仲裁11.4诉讼12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密期限13.不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的影响13.3不可抗力的处理14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的继承14.3合同的解除14.4附件第一部分：合同如下：第一条一般约定1.1词语定义为本合同所述，“发包人”是指合同中指明的具有工程建设项目所有权或管理权的法人或其他组织；“承包人”是指合同中指明的承担工程建设的法人或其他组织；“工程”是指发包人委托承包人实施的工程项目；“合同”是指本合同协议书及附件，包括所有承诺、图纸、技术规范、工程量清单、工程变更令、补充协议等文件。1.2语言本合同文件的文本语言为中文，所有文件的解释和履行均以中文为准。1.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术规范；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）其他合同文件。1.5通知发包人和承包人应通过合同约定的联系方式，及时互相通知与合同有关的重要事项。通知应以书面形式发出，并有收件人的签收或其他证据证明。1.6合同的修改和补充合同的任何修改和补充，必须采用书面形式，经双方协商一致并签署后生效。1.7争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第二条合同当事人2.1发包人发包人应按照合同约定，完成与工程相关的各项工作，包括但不限于提供施工场地、协调相关部门、支付合同价款等。2.2承包人承包人应按照合同约定，完成工程的施工，并保证工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条工程内容和范围3.1工程概述工程概述应包括工程的名称、地点、规模、建设内容、主要工程量等。3.2工程量清单工程量清单应详细列明工程项目的各项工程量，包括工程名称、计量单位、工程量、工程单价、合价等。3.3工程变更工程变更应按照合同约定的程序进行，包括变更的申请、审批、实施和价款调整等。第四条合同价格4.1合同价格的确定合同价格应按照合同约定的计价方式确定，包括固定价格、变动价格等。4.2价格调整合同价格的调整应按照合同约定的价格调整条款进行，包括价格调整的条件、程序、方法等。4.3预付款预付款的支付应按照合同约定的条件和比例进行，预付款的返还应按照合同约定的时间和方式进行。4.4进度付款进度付款应按照合同约定的付款节点和比例进行，付款的前提是承包人按照合同约定完成相应的工程量。4.5竣工结算竣工结算应按照合同约定的计价方式和程序进行，包括工程量的核实、价格的确认、价款的支付等。4.6质量保证金质量保证金的扣留和返还应按照合同约定的条件和程序进行。第五条工期和进度5.1工期要求工期要求应包括工程的总工期、各阶段的工期节点等。5.2进度计划进度计划应包括工程的各阶段工作计划，包括但不限于设计、采购、施工、验收等。5.3工期延误工期延误的责任应按照合同约定的条款进行，包括工期延误的原因、责任方、违约金的计算等。5.4提前完成工程提前完成工程应按照合同约定的条款进行，包括提前完成工程的条件、奖励的计算等。第六条材料和设备6.1材料和设备供应材料和设备的供应应符合合同约定的质量标准，发包人应按照合同约定的时间和数量供应材料和设备。6.2质量标准材料和设备的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。6.3验收和试验材料和设备到货后，承包人应按照合同约定的程序进行验收和试验，不符合质量标准的材料和设备应由供应方负责更换或修复。第八条施工质量和技术要求8.1施工标准承包人应按照合同约定的施工标准进行施工，包括但不限于国家相关法律法规、行业标准、技术规范等。8.2技术文件承包人应根据工程的特点和需求，编制并及时提供完整的技术文件，包括施工组织设计、施工方案、施工图纸等。8.3质量控制承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制，确保工程质量符合合同约定的标准。第九条安全生产9.1安全生产要求承包人应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和企业规章制度，开展施工现场的安全生产管理工作。9.2安全事故处理发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，并按照法律法规的规定及时报告相关部门。第十条违约责任10.1发包人的违约发包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2承包人的违约承包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约的赔偿责任因违约造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额应根据损失的实际金额确定。第十一条合同的终止和解除11.1合同终止合同终止的条件应按照合同约定的条款执行，包括但不限于工程竣工、合同到期等。11.2合同解除合同解除的条件应按照合同约定的条款执行，包括但不限于双方协商一致、单方面解除等。第十二条争议解决12.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2调解协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。12.3仲裁调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。12.4诉讼仲裁不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。13.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。13.3保密期限保密信息的保密期限应根据合同约定的条款执行，最长不超过合同终止或解除后的五年。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，合同不得转让。14.2合同的继承合同的权利义务可以依法继承。14.3合同的解除合同的解除应按照合同约定的条款执行。14.4附件附件是合同的重要组成部分，包括双方签署的补充协议、修正案等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的自然人、法人和其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、审计方等。15.2第三方责任第三方介入时，应明确其责任范围和责任限额。第三方仅对其职责范围内的事务负责，对超出职责范围的事务不承担责任。15.3第三方权利第三方根据本合同介入时，享有合同约定的权利，包括但不限于对合同履行情况的监督、检查、评价等。15.4第三方义务第三方根据本合同介入时，应履行合同约定的义务，包括但不限于按照合同约定进行工作、保守合同秘密、公正中立等。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲乙方应共同选择合适的第三方介入，并签订相应的补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入程序第三方介入的程序应按照合同约定的条款执行，包括但不限于第三方介入的时间、方式、条件等。16.3第三方费用第三方的费用应由甲乙方按照合同约定的比例承担。16.4第三方评价第三方应对工程的施工质量、进度、安全等方面进行评价，并提交评价报告。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据合同约定的条款确定，包括但不限于责任限额的计算方式、赔偿范围等。17.2第三方赔偿责任第三方因违约、过失等原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据损失的实际金额确定。17.3第三方责任保险第三方可以根据合同约定的条款，购买相应的责任保险，以提高赔偿能力。18.第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应各自独立向第三方主张权利和履行义务。19.第三方介入的终止和解除19.1第三方终止合同终止的条件应按照合同约定的条款执行，包括但不限于第三方完成职责、合同到期等。19.2第三方解除合同解除的条件应按照合同约定的条款执行，包括但不限于双方协商一致、单方面解除等。20.争议解决20.1第三方与甲乙方的争议第三方与甲乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以请求第三方进行调解或仲裁。20.2第三方与第三方的争议第三方与第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以请求调解或仲裁。21.保密条款21.1第三方保密信息的定义第三方保密信息是指第三方在履行合同过程中获取的、未公开的、具有商业价值的信息。21.2第三方保密义务第三方对保密信息承担保密义务，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。21.3第三方保密期限第三方保密信息的保密期限应根据合同约定的条款执行，最长不超过合同终止或解除后的五年。22.其他条款22.1第三方合同的转让未经甲乙方同意，第三方不得转让合同。22.2第三方合同的继承合同的权利义务可以依法继承。22.3第三方合同的解除合同的解除应按照合同约定的条款执行。22.4附件附件是合同的重要组成部分，包括双方签署的补充协议、修正案等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：中标通知书附件三：投标书及其附录附件四：专用合同条款附件五：通用合同条款附件六：技术规范附件七：图纸附件八：工程量清单附件九：其他合同文件附件一：合同协议书本附件是本合同的核心文件，明确了甲乙双方的合同权利和义务。附件二：中标通知书本附件是确认承包人中标并提供合同工程详细信息的文件。附件三：投标书及其附录本附件包括承包人提交的投标书及其附录，用于明确承包人的投标条件和承诺。附件四：专用合同条款本附件包含专门针对本合同项目的合同条款，包括特殊的工作要求、合同价格的调整方式等。附件五：通用合同条款本附件包含适用于所有合同项目的通用合同条款，包括合同的履行、违约责任、争议解决等。附件六：技术规范本附件详细说明了工程的技术要求、标准、规格等。附件七：图纸本附件包括工程的详细图纸，用于指导施工。附件八：工程量清单本附件列出了工程的所有项目和工程量，用于确定合同价格。附件九：其他合同文件本附件包括其他与合同履行相关的文件，如补充协议、修正案等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程。2.承包人提供的材料和设备不符合质量标准。3.承包人未能按照合同约定的时间完成工程。4.发包人未能按照合同约定支付合同价款。5.发包人未能按照合同约定提供施工场地。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式应按照合同约定的条款执行。3.赔偿损失的金额应根据损失的实际金额确定。示例说明：如果承包人未能按照合同约定完成工程，那么承包人应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿因工程延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成工程项目而达成的协议。2.发包人：发包人是指具有工程