化工厂建设机械施工合同

化工厂建设机械施工合同合同编号：__________鉴于甲方为实施化工厂建设项目，需要乙方提供机械施工服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为化工厂建设机械施工服务，包括但不限于设备安装、调试、维护、拆卸等工作。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准、规范、技术要求等进行施工。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。2.3甲方支付乙方合同款项，按照双方约定的付款进度进行。第三条合同履行3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应按照约定的质量标准完成施工。如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此产生的费用。3.3乙方应严格按照国家相关法律法规、标准、规范、技术要求进行施工，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。3.4乙方应保证施工期间设备完好，如有损坏，乙方应负责修复或更换，并承担相应费用。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订地点：__________一、附件列表：1.化工厂建设机械施工合同2.双方公司资质证明文件3.施工方案和技术规范4.施工图纸和相关设计文件5.工程量清单和报价单6.付款凭证和收据7.工程验收报告8.安全事故应急预案9.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成施工，视为违约。3.乙方未严格按照国家相关法律法规、标准、规范、技术要求进行施工，视为违约。4.乙方未保证施工期间设备完好，视为违约。5.双方未履行保密义务，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指化工厂建设项目的业主方。2.乙方：指提供机械施工服务的承包商。3.合同标的：指本合同约定的施工服务内容。4.工期：指合同约定的完成施工的时间期限。5.质量标准：指合同约定的施工质量要求。6.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。7.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：及时与乙方沟通，协商调整工期；如协商不成，根据合同约定追究乙方违约责任。2.遇到施工质量问题：要求乙方立即整改，如仍不符合要求，根据合同约定追究乙方违约责任。3.遇到安全事故：立即启动应急预案，及时报告甲方和相关部门，按照应急预案进行处理。4.遇到保密泄露：要求违约方立即停止泄露行为，并根据合同约定承担违约责任。5.遇到争议解决困难：按照合同约定的争议解决方式进行，如协商不成，向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.化工厂建设项目的机械施工。2.需要乙方提供设备安装、调试、维护、拆卸等服务的场景。3.双方约定按照国家相关法律法规、标准、规范、技术要求进行施工的场景。4.需要乙方保