上海SPA会所装修施工合同

上海SPA会所装修施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：上海文化传播有限公司地址：上海市区路号联系方式：乙方（承包方）：装修工程有限公司地址：上海市区路号联系方式：鉴于甲方为进行SPA会所的装修工程，需乙方提供专业的装修施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容1.1本工程为上海SPA会所的装修施工工程，包括但不仅限于：（1）室内装修设计及施工；（2）水电布线改造；（3）墙面、地面、天花板的装修；（4）家具采购及安装；（5）装饰材料采购及施工；（6）其他双方约定的装修施工内容。二、工程质量2.1乙方应按照甲方的要求，完成本工程的装修施工。2.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、美观、实用。2.3乙方应按照约定的工期完成工程。三、工程价款3.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应按照合同约定的付款方式向甲方支付工程价款。3.2甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款。3.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程价款。四、工期4.1本工程的合同工期为____天。4.2乙方应保证按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价的____%。五、材料供应5.1乙方负责采购本工程施工所需的装饰材料、家具等物品，并保证产品质量。5.2甲方应在合同约定的时间内提供施工场地，并保证场地的安全、卫生。六、工程验收6.1工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规范进行自检。自检合格后，乙方应向甲方提出验收申请。6.2甲方应在接到验收申请后的____天内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告。6.3如甲方对工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新申请验收。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的____%。7.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的____%。7.3乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，因此而产生的费用由乙方承担。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（委托方）：上海文化传播有限公司乙方（承包方）：装修工程有限公司甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方（委托方）营业执照复印件2.乙方（承包方）营业执照复印件3.甲方（委托方）法定代表人身份证明4.乙方（承包方）法定代表人身份证明5.工程设计方案6.工程预算书7.主要装饰材料样品8.家具款式样品9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款的，属于违约行为。3.乙方未按照约定质量完成工程的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工场地的，属于违约行为。5.双方未按照约定时间组织工程验收的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。2.工程进度款：指按照工程完成的进度，甲方应支付给乙方的款项。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给另一方的赔偿金。4.工程验收：指双方对完成的工程进行检查，确认是否符合合同约定的质量、安全、美观等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应与甲方及时沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.遇到甲方未按时支付工程进度款的问题，乙方可以与甲方沟通，要求按时支付；如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。3.遇到工程质量问题，甲方应及时向乙方提出，要求乙方进行整改；如乙方不整改或整改后仍不符合要求，甲方可以依法要求乙方承担违约责任。4.遇到合同纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.上海SPA会所装修施工合同适用于SPA会所的装修施工工程。2.上海SPA会所装修施工合同适用于室内装修设计及施工。3.上海SPA会所装修施工合同适用于水电布线改造。4.上海SPA会所装修施工合同适用于墙面